Тендер - Поставка смазок, смазочных материалов и технических жидкостей для автомобилей №270727975

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Саратовская обл, г Балаково, ул Чернышевского, д 46
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.04.2024 по 15.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Приложение_№4_Обоснование_начальной(максимальной)_цены_договораxx

Приложение № 4 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2012 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОГУ «Балаковская райСББЖ», утвержденного приказом начальника управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 13 марта 2024 года №55 при обосновании начальной (максимальной) цены договора на поставку смазок, смазочных материалов и технических жидкостей для автомобилей нужд ОГУ «Балаковская райСББЖ» применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) рассчитана на основании коммерческих предложений цен идентичных товаров, предоставленных коммерческими организациями.

Подбор ценовой информации на идентичные товары осуществлялся на основании технических характеристик закупаемого товара, указанных в техническом задании на поставку товара.

Цена договора сформирована с учетом стоимости товара, расходов по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, расходов на погрузку, перевозку, транспортировку, страхование и других обязательных платежей, связанных с поставкой товара.

Для установления начальной (максимальной) цены договора были использованы предложения трех потенциальных поставщиков, которые систематизированы и приведены в Таблице №1. Для обеспечения конфиденциальности каждому поставщику присвоен порядковый номер.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, представленная в источнике с номером i.

Заключение: на основании вышеизложенного и представленных коммерческих предложений следует, что максимальное значение цены договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,71 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 71 копейка. В целях эффективного расходования средств, применяю минимальную цену договора из предложенных различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), т.е.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00(Тридцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

извещение_о_закупкеxx

Утверждаю

Начальник ОГУ «Балаковская райСББЖ»

________________ В.В. Лапшина

Извещение об осуществлении закупки в электронном магазине участниками, которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку смазок, смазочных материалов и технических жидкостей для автомобилей

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

на поставку смазок, смазочных материалов и технических жидкостей для автомобилей для нужд ОГУ «Балаковская райСББЖ»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара и его безопасности.

Товар должен отвечать требованиям качества, ГОСТ или ТУ, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, работоспособным, свободным от прав третьих лиц, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории РФ.

Требования к таре (упаковке) и маркировке Товара.

Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность Товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

Требование к участникам закупки.

- Отсутствие информации об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Информация об участнике закупки должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок поставки и приемки Товара.

Товар должен быть поставлен в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные извещением. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть копии сертификата или декларации, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Приемка товара осуществляется представителем заказчика в присутствии представителя поставщика, в соответствии с наименованием, количеством, характеристиками поставляемого товара, указанными в спецификации, а также другими условиями договора.

Место поставки товара: Саратовская область, город Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, ОГУ «Балаковская райСББЖ».

Срок поставки товара: со дня заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Время поставки товара с 08:00 до 16:00 по местному времени.

Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме, за счет средств и автотранспортом Поставщика, с условием погрузки и отгрузки Товара силами Поставщика.

Поставщик вместе с Товаром направляет в адрес Заказчика (счет, счет-фактуру, товарную накладную) и иные обязательные документы на Товар.

Условия оплаты.

Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту, путём перечисления денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки Товара, после подписания Сторонами накладной, в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании выставленного Поставщиком счета (счета - фактуры).

Приложение №2 к извещению

(рекомендуемая форма)

Предложение на участие в закупке

_____________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Срок и условия поставки товара ________________________________________________________

Приложение № 3 к извещению

Проект договора поставки товара № _______

г. Балаково " ___ " ______ 2024 г

Областное государственное учреждение «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ОГУ «Балаковская райСББЖ»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Лапшиной Виктории Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________, действующей на основании __________, с другой стороны, а в дальнейшем совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора _______________________________________________ (Товар), наименование, количество и цена которых определяются в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, ГОСТ или ТУ, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или спецификацией.

2.2. Товар должен быть в объеме (количестве), новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, работоспособным, свободным от прав третьих лиц, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории РФ.

2.3. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры; сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный сертификационным органом РФ и иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ).

2.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Материалы, используемые для упаковки, а также чернила или клей, применяемые для нанесения текста, маркировки или наклеивания этикеток, должны быть разрешены органами Госсанэпиднадзора Минздрава РФ.

2.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ.

3.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.6.,3.2. Договора.

3.2. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.3. Цена Договора составляет ___________ руб., в том числе НДС_________ руб. (в случае если Поставщик является плательщиком НДС). Цена Договор включает в себя: стоимость товара, тары (упаковки), хранения, а также расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, (если Поставщик является плательщиком НДС), расходы на доставку, погрузку, разгрузку товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договор.

3.4. Источник финансирования – Средства от приносящей доход деятельности.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Полученный Товар оплачивается по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации к Договору.

4.2. В случае превышения цены Товара, указанной в сопроводительных документах на Товар, по сравнению с ценой, определенной Спецификацией Договора, оплата производится по цене, определенной Спецификацией.

4.3. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара, после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу), в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Заказчик вправе осуществить возврат Поставщику, указанных в п. 4.3. документов, оформленных ненадлежащим образом без оплаты или с частичной оплатой с указанием конкретных отклонений от установленного порядка.

4.6. Оплата Товара осуществляется в рублях.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

51. Поставка Товара осуществляется за счет средств и автотранспортом Поставщика, с условием погрузки и отгрузки Товара силами Поставщика.

5.2. Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней единовременно в полном объеме. Место (адрес) поставки товара: Саратовская область, город Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, ОГУ «Балаковская райСББЖ». Время поставки товара с 8:00 до 17:00 по местному времени.

5.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене. Замена осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

5.4. В случае если Поставщик не предоставил документы, подтверждающие качество данного вида Товара, утвержденные в установленном порядке, Заказчик вправе отказаться от приемки указанного вида Товара.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Определять ответственное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки и приемки товара.

6.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями Договора и извещения, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного товара в соответствии с настоящим Договором.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик вправе:

7.1.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

7.1.2. Требовать подписания Заказчиком накладной на поставленный товар надлежащего качества.

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику документацию, подтверждающую исполнение обязательств по Договору.

7.2.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) от Заказчика об устранении недостатков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком сроков поставки Товара и сроков устранения обнаруженных недостатков Товара, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, применяются последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по Договору, а также которые стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

9.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполнит свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10-дневный срок в письменном виде известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. После этого Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении Договора путем переговоров. В случае несоблюдения стороной 10-дневного срока извещения она не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров и направления претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента её получения.

10.2. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

11.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств Сторон по Договору.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

12.2. При исполнении Договора не допускается замена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик, является правопреемником поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______ от « ____» _____ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2012 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОГУ «Балаковская райСББЖ», утвержденного приказом начальника управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 13 марта 2024 года №55 при обосновании начальной (максимальной) цены договора на поставку смазок, смазочных материалов и технических жидкостей для автомобилей нужд ОГУ «Балаковская райСББЖ» применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) рассчитана на основании коммерческих предложений цен идентичных товаров, предоставленных коммерческими организациями.

Подбор ценовой информации на идентичные товары осуществлялся на основании технических характеристик закупаемого товара, указанных в техническом задании на поставку товара.

Цена договора сформирована с учетом стоимости товара, расходов по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, расходов на погрузку, перевозку, транспортировку, страхование и других обязательных платежей, связанных с поставкой товара.

Для установления начальной (максимальной) цены договора были использованы предложения трех потенциальных поставщиков, которые систематизированы и приведены в Таблице №1. Для обеспечения конфиденциальности каждому поставщику присвоен порядковый номер.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, представленная в источнике с номером i.

Заключение: на основании вышеизложенного и представленных коммерческих предложений следует, что максимальное значение цены договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,71 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 71 копейка. В целях эффективного расходования средств, применяю минимальную цену договора из предложенных различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), т.е.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00(Тридцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Приложение_№1_Техническое_задание. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

на поставку смазок, смазочных материалов и технических жидкостей для автомобилей для нужд ОГУ «Балаковская райСББЖ»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара и его безопасности.

Товар должен отвечать требованиям качества, ГОСТ или ТУ, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, работоспособным, свободным от прав третьих лиц, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории РФ.

Требования к таре (упаковке) и маркировке Товара.

Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность Товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

Требование к участникам закупки.

- Отсутствие информации об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Информация об участнике закупки должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок поставки и приемки Товара.

Товар должен быть поставлен в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные извещением. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть копии сертификата или декларации, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Приемка товара осуществляется представителем заказчика в присутствии представителя поставщика, в соответствии с наименованием, количеством, характеристиками поставляемого товара, указанными в спецификации, а также другими условиями договора.

Место поставки товара: Саратовская область, город Балаково, ул. Чернышевского, д. 46, ОГУ «Балаковская райСББЖ».

Срок поставки товара: со дня заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Время поставки товара с 08:00 до 16:00 по местному времени.

Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме, за счет средств и автотранспортом Поставщика, с условием погрузки и отгрузки Товара силами Поставщика.

Поставщик вместе с Товаром направляет в адрес Заказчика (счет, счет-фактуру, товарную накладную) и иные обязательные документы на Товар.

Условия оплаты.

Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту, путём перечисления денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки Товара, после подписания Сторонами накладной, в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании выставленного Поставщиком счета (счета - фактуры).

Приложение_№_3_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3 к извещению

Проект договора поставки товара № _______

г. Балаково " ___ " ______ 2024 г.

Областное государственное учреждение «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ОГУ «Балаковская райСББЖ»), в лице начальника Лапшиной В.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________, действующей на основании __________, с другой стороны, а в дальнейшем совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора _______________________________________________ (Товар), наименование, количество и цена которых определяются в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, ГОСТ или ТУ, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или спецификацией.

2.2. Товар должен быть в объеме (количестве), новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, работоспособным, свободным от прав третьих лиц, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории РФ.

2.3. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры; сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный сертификационным органом РФ и иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ).

2.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Материалы, используемые для упаковки, а также чернила или клей, применяемые для нанесения текста, маркировки или наклеивания этикеток, должны быть разрешены органами Госсанэпиднадзора Минздрава РФ.

2.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ.

3.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.6.,3.2. Договора.

3.2. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.3. Цена Договора составляет ___________ руб., в том числе НДС_________ руб. (в случае если Поставщик является плательщиком НДС). Цена Договор включает в себя: стоимость товара, тары (упаковки), хранения, а также расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, (если Поставщик является плательщиком НДС), расходы на доставку, погрузку, разгрузку товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договор.

3.4. Источник финансирования – Средства от приносящей доход деятельности.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Полученный Товар оплачивается по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации к Договору.

4.2. В случае превышения цены Товара, указанной в сопроводительных документах на Товар, по сравнению с ценой, определенной Спецификацией Договора, оплата производится по цене, определенной Спецификацией.

4.3. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара (партии товара), после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу), в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Заказчик вправе осуществить возврат Поставщику, указанных в п. 4.3. документов, оформленных ненадлежащим образом без оплаты или с частичной оплатой с указанием конкретных отклонений от установленного порядка.

4.6. Оплата Товара осуществляется в рублях.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

51. Поставка Товара осуществляется за счет средств и автотранспортом Поставщика, с условием погрузки и отгрузки Товара силами Поставщика.

5.2. Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней единовременно в полном объеме. Место (адрес) поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Чернышевского, 46, ОГУ «Балаковская райСББЖ». Время поставки товара с 8:00 до 17:00 по местному времени.

5.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене. Замена осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

5.4. В случае если Поставщик не предоставил документы, подтверждающие качество данного вида Товара, утвержденные в установленном порядке, Заказчик вправе отказаться от приемки указанного вида Товара.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Определять ответственное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки и приемки товара.

6.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями Договора и извещения, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного товара в соответствии с настоящим Договором.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик вправе:

7.1.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

7.1.2. Требовать подписания Заказчиком накладной на поставленный товар надлежащего качества.

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику документацию, подтверждающую исполнение обязательств по Договору.

7.2.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) от Заказчика об устранении недостатков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком сроков поставки Товара и сроков устранения обнаруженных недостатков Товара, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, применяются последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса РФ.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по Договору, а также которые стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

9.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполнит свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10-дневный срок в письменном виде известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. После этого Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении Договора путем переговоров. В случае несоблюдения стороной 10-дневного срока извещения она не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров и направления претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента её получения.

10.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

11.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств Сторон по Договору.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

12.2. При исполнении Договора не допускается замена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик, является правопреемником поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______ от « ____» _____ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными