Тендер - Поставка реагентов лабораторных №272902452

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_цены_контракта_27_900,00 - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_27_900,00xx

- Посмотреть таблицу с данными

Подготовил ведущий специалист отдела медицинского снабжения Кормишина В.В.

Проект_Контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № __/2024

ИКЗ:

г. Великий Новгород «____» ___________ 2024 года

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая больница» (ГОБУЗ «ЦГКБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача по экономике и финансам Наумовой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Приказа от 21.03.2023 №200, с одной стороны, и ______именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________ действующего на основании _____, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку:

Реагенты лабораторные (код ОКПД2 – 20.14.12.151, 23.19.23.110) (далее – Медицинские изделия) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Медицинских изделий, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленные Медицинские изделия и надлежащим образом оказанные услуги.
1.2. Номенклатура Медицинских изделий и их количество определяются Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (Приложение №2 к Контракту).
1.3. Поставка Медицинских изделий осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:
173016, Великий Новгород, ул. Зелинского д.11 (Центральная клинико-диагностическая лаборатория) (далее - Место доставки).
1.4. Контактное лицо Заказчика для разрешения вопросов, связанных с поставкой Товара – начальник отдела медицинского снабжения, Евтеева Ольга Викторовна, тел. 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена контракта составляет ___________ (_________________________) руб. ___ копеек, в том числе НДС _____________ руб. или НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Медицинских изделий, стоимость доставки, разгрузки, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.
2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Медицинских изделий не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Медицинских изделий не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Медицинских изделий, исходя из установленной в Контракте цены единицы Медицинских изделий, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Медицинских изделий Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Медицинских изделий. Цена единицы дополнительно поставляемых Медицинских изделий или цена единицы Медицинских изделий при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемых Медицинских изделий должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Медицинских изделий.
2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Медицинских изделий и иных условий Контракта.
2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Медицинские изделия с оказанием услуг по доставке и разгрузке в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемых Медицинских изделий требованиям качества, безопасности в соответствия с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Медицинских изделий;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Медицинские изделия в соответствии с разделом 8 Контракта.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленных Медицинских изделий в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленные Медицинские изделия;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемых Медицинских изделий, сроков поставки Медицинских изделий требованиям Контракта;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественных Медицинских изделий и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Медицинских изделий, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Медицинских изделий должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Медицинских изделий.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:
Наименование Медицинских изделий:_____________________
Контракт № _______________
Заказчик (название): ___________
Поставщик (название компании): _________
Получатель: ___________
Пункт назначения: _____________
Грузоотправитель: ______________
Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) _________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто _____ кг
4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Медицинских изделий, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Медицинские изделия должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).
4.5. Нарушение тары и упаковки может допускаться исключительно представителями Заказчика для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждений Медицинских изделий и его рабочих качеств.

Порядок поставки Медицинских изделий и документация
5.1. Поставка Медицинских изделий осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.
5.1.1. Срок поставки Медицинских изделий:
с даты заключения контракта в течение 20 рабочих дней, согласно заявки Заказчика и прилагаемого технического задания.
5.1.2. Поставка Медицинских изделий осуществляется Поставщиком в течение всего срока действия Контракта по предварительным заявкам Заказчика, в объемах, указанных в заявке, не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика. Заявка на поставку Медицинских изделий направляется Заказчиком поставщику телефонограммой либо по факсимильной связи, либо по электронной почте. В заявке указывается количество и ассортимент поставляемых Медицинских изделий. Поставка Медицинских изделий осуществляется в место доставки за счет и транспортом Поставщика.
5.2. Обязательство по соблюдению срока поставки Медицинских изделий считается исполненным Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной и (или) Универсального передаточного документа (далее-УПД).
Подписание Заказчиком товарной накладной и (или) УПД не является приемкой Медицинских изделий Заказчиком.
Фактом принятия Медицинских изделий считается дата, указанная в Акте приема-передачи Медицинских изделий (приложение N 3 к Контракту).
5.3. При поставке Медицинских изделий Поставщик представляет следующую документацию:
а) копию регистрационного удостоверения на Медицинские изделия, выданного Росздравнадзором РФ;
б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Медицинских изделий на русском языке (при наличии);
в) товарную накладную и (или) Универсальный передаточный документ, оформленный в установленном порядке;
г) Акт приема-передачи Медицинских изделий (приложение №3 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) копию документа, подтверждающего соответствие Медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями).

Порядок приемки Медицинских изделий
6.1. Приемка поставленных Медицинских изделий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Медицинских изделий Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленных Медицинских изделий на соответствие Спецификации (приложение №1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение №2 к Контракту);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Медицинских изделий;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Медицинские изделия: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями);
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Медицинских изделий на русском языке (при необходимости);
е) проверку комплектности и целостности поставленных Медицинских изделий.
ж) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Медицинских изделий (при необходимости).
Приемка Медицинских изделий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Медицинских изделий.
По факту приемки Медицинских изделий Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Медицинских изделий (приложение № 3 к Контракту).
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Медицинских изделий в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Медицинских изделий (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение №3к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Медицинских изделий (приложение №3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.
6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение №3 к Контракту) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Медицинских изделий переходят к Заказчику.

Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Медицинских изделий, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Медицинские изделия, условиями настоящего Контракта не предусмотрены.

Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что Медицинские изделия, поставленные в соответствии с Контрактом, являются новыми, неиспользованными (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
8.2. Остаточный срок годности на поставляемые Медицинские изделия на момент передачи его Заказчику должен составлять: не менее 12 месяцев.
8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемых Медицинских изделий условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.
8.4. Неисправные или дефектные Медицинские изделия будут возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.
8.5. Гарантийные обязательства не установлены. Требование об обеспечении гарантийных обязательств не установлено.

Порядок расчетов
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Медицинских изделий.
9.3. Оплата по Контракту за поставленные Медицинские изделия осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:
а) счета;
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной/УПД;
г) Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение № 3 к Контракту).
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г" пункта 9.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
9.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств за фактически поставленные Медицинские изделия, предусмотренные Спецификацией (приложение №1 к Контракту), на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней после даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение №3 к Контракту) и представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.
9.6. Исполнением этапа по контракту считается дата последней поставки Медицинских изделий и оплаты по Контракту (вне зависимости от количества промежуточных поставок) или дата расторжения Контракта в случае частичного исполнения контракта.

Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта не установлено.

Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Правила определения размера штрафа).
11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.4. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после получения требования Поставщика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней после получения требования Поставщика об уплате пеней оплатить ему пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
11.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), поставщик обязан в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:
1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан в срок не позднее 20 (двадцати) дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
11.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик обязан в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
11.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта), Поставщик обязан в срок не позднее 20 (двадцати) дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
11.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.14. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами взаимных обязательств.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
12.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном законодательством о контрактной системе, в том числе в случаях:
- отказа поставщика передать Заказчику Медицинские изделия или принадлежности к нему (п. 1 ст. 463, абз. 2 ст. 464 ГК РФ);
- существенного нарушения требований к качеству Медицинских изделий, а именно обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ);
- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Медицинских изделий (п. 2 ст. 480 ГК РФ);
- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Медицинских изделий (п. 2 ст.523 ГК РФ).
12.4.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.
12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленных Медицинских изделий с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных Медицинских изделий в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
12.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
12.8. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.10. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.
12.11. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Медицинских изделий, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае Заказчик обязан внести соответствующие изменения в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

Исключительные права
13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Медицинских изделий в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Медицинских изделий, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
14.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в письменном виде по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Банковское сопровождение Контракта.
16.1. Банковское сопровождение Контракта не требуется.

Дополнительные условия и заключительные положения
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Медицинских изделий (приложение №3 к Контракту).
17.3. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры ких разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.
Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.4. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон, и хранится на электронной площадке.
17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2 – Технические требования;
- Приложение № 3 – Акт приема-передачи Медицинских изделий.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ ___/2024 от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара,________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

№ ___/2024 от «___» _________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к Контракту

№ ___/2024 от «___» _________ 2024 г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПО КОНТРАКТУ

от «___» ____________ 2024 г. № _______

Поставщик _____________, в лице _________ , действующего на основании ___________, с одной стороны, и Заказчик ____________________ в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующие Медицинские изделия согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):
1.1.наименование Медицинского изделия (товарный знак, год выпуска и другое):__________;
1.2.наименование Медицинского изделия (в соответствии с регистрационным удостоверением): ________________;
1.3.дата регистрации Медицинского изделия и его регистрационный номер: ________________;
1.4.код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии): ________________;
1.5.единица измерения: ________
1.6.количество в единицах измерения: ___________
1.7.стоимость: _________________(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _________________ сумма прописью) руб. ____ коп.

Приемка Медицинских изделий произведена следующим образом:
2.1. проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленных Медицинских изделий на соответствие Спецификации (приложение №1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение №2 к Контракту);
2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Медицинских изделий;
2.4. проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Медицинские изделия: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие медицинского изделия, выданного уполномоченными органами (организациями);
2.5. проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Медицинских изделий на русском языке (при необходимости);
2.6. проверка комплектности и целостности поставленных Медицинских изделий.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Медицинских изделий:

3.1. Товарная Накладная / УПД от «____» __________20 __ г. № ____;

3.2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» ______________ 20__ г. № ____;

3.3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на русском языке (при наличии);

3.4. Копия документа о соответствии от «____» ___________ 20__ г. № ___;

3.5.__________________.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятые Медицинские изделия. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Медицинских изделий переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными