Тендер - Поставка реагентов для КДЛ №271471502

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101 (КДЛ)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков - Посмотреть таблицу с даннымиформа_котировочной_заявки_СМП

ФОРМА Заявки на участие в Запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Дата: __________ 2024 г.

Кому: государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский»

От кого: ______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки – юридического лица либо фамилия, имя, отчество участника закупки – физического лица)

Сведения об участнике закупки

Таблица 1. Заполняется участниками закупки – юридическими лицами:

- Посмотреть таблицу с данными

* *Пункты с 8 по 10 рекомендуемые к заполнению.

Таблица 2. Заполняется участниками закупки – физическими лицами:

- Посмотреть таблицу с данными

*Пункты с 8 по 10 рекомендуемые к заполнению.

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – закупка) № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

согласны

Осуществить поставку реагентов для КДЛ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении закупки (описании предмета закупки, проекте договора).

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями закупки или признания единственным участником закупки при несостоявшейся закупке в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение закупки и условиями нашей заявки на участие в закупке, подписать договор.

В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы вправе подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

Мы подтверждаем, что сведения об участнике

- Посмотреть таблицу с данными

(указывается наименование участника закупки)

-отсутствует в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ

-отсутствует в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

Сведения о товаре

Таблица 1. Заполняется участниками закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму ___________(________) рублей _________ копеек, в том числе НДС __________включающую в себя стоимость товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

- Посмотреть таблицу с данными

извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие закупке.

Участник закупки

(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

(подпись, печать (при наличии))

Техническое_задание

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГАУЗ СО «ДГБ город Каменск-Уральский»

______________/Е.А.Коскевич/

«24» Апреля 2024г.

Извещение

Способ закупки - Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заказчик: ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»

Место нахождения/ почтовый адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101 / Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101,

Адрес электронной почты, контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Объект закупки: Поставка реагентов для КДЛ.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыре тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.

Срок поставки товара: с момента заключения договора в течении 7 календарных дней.

Место поставки товара: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 101 (КДЛ)

Место подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: Заявки принимаются в электронном виде на ЭТП www.rts-tender.ru по форме (приложение 1)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

11. Требования к качественным, функциональным и техническим характеристикам товара:

11.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, декларацию о соответствии ГОСТ (при наличии), паспорта на русском языке).

11.2. Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации; Основание:- ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

11.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

11.4. Товар должен быть новым и упакован в оригинальные коробки, не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц.

11.5. Маркировка продукции должна быть четкой и выполнена несмывающейся краской;

11.6 все товары должны иметь сертификаты соответствия с приложениями, действующий на территории России (ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СанПиН, ГОСТ, ТУ);

12. Срок годности товара: на момент поставки должен составлять не менее 1 года от общего срока годности товара

13. Требования к упаковке товара.

13.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

13.2. продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей СанПиНу, ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать их сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

13.3. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

15. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

16. Приоритет товарам, работам, услугам российского происхождения: установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 и в соответствии с Главой 44 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг.

При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик предоставляет приоритет установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925)

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

- Участник закупки должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара

- Если участник закупки предлагает товар, происходящий из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, тогда он должен предоставить сертификаты о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики

- участники закупки несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

- отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирова­ния) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения за­явки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по­ставке иностранных товаров.

- участники закупки относятся к российским или иностранным лицам на осно­вании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удосто­веряющих личность (для физических лиц).

- для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

- страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, представленной участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор.

- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- заключение договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

- при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

В случае уклонения от заключения Договора победителя запроса котировок в электронной форме, Договор будет заключен с участником запроса котировок в электронной форме, который предложил такие же, как и победитель запроса котировок в электронной форме условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, который признан уклонившимся от заключения договора.

При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок в электронной форме, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

17. Антидемпинговые меры при проведении закупки.

Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик обязан применить к победителю закупки антидемпинговые меры в соответствии с одним из подпунктов:

1) победитель закупки обязан представить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке

2) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

18. Требование к оформлению и составу заявки.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок.

Перечень информации и документов входящих в состав заявки:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

индивидуальным предпринимателем, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее также – руководитель), если участником закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 20 ;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке) является крупной сделкой;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие участника закупки требованиям, установленными подпунктами 2-6 пункта 20; (Декларация представляется в составе заявки участником запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

10) предложение участника закупки в отношении предмета закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке:

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

19. Порядок заключения договора: Договор должен быть подписать не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола.

Заказчик в течение четырех рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, направляет с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей подписи.

Если победитель закупки, с которым заключается договор, получив проект договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, то таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий в течение двух рабочих дней с даты получения проекта договора.

Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

1) место и дату составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению победителя закупки, с которым заключается договор, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке указанных лиц;

4) предложения победителя закупки, с которым заключается договор, по изменению таких условий договора.

Подписанный победителем закупки, протокол разногласий в тот же день направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней с даты его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки с которым заключается договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом.

Победитель закупки, с которым заключается договор, в течение двух рабочих дней с даты получения согласованного проекта договора от заказчика, подписывает проект договора с использованием программно-аппаратных средств и размещает его на электронной площадке вместе с обеспечением исполнения договора, за исключением случаев оформления и подписания протокола разногласий.

20. Требования предъявляемые к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ ''О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием''.

10) отсутствует в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ

11) отсутствует в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников закупки.

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, если:

1) непредоставление информации и(или) документов, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) несоответствие информации и(или) документов, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, требованиям такой документации либо наличие в таких документах и(или) информации недостоверных сведений;

3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 20 (п.п 1-11) настоящего извещения (в случае установления таких требований) либо предоставление недостоверных сведений в отношении своего соответствия данным требованиям;

3.1) несоответствии участника закупки требованию, установленному пунктом 20 п.п. 9

4) наличие в заявке участника закупки предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы, либо если срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

5) если предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником, не зарегистрирована при осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов либо предельная отпускная цена производителей на медицинские изделия, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована при осуществлении закупки медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) отсутствия в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем) специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», при осуществлении конкурентной закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены требования об участии только субъектов малого и среднего предпринимательства или о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Настоящий подпункт применяется в период действия эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» до 31 декабря 2028 года включительно

22.Требования к обеспечению исполнения договора:

22.1. Размер обеспечения исполнения договора 3%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать девять) рублей 90 копеек.

22.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке.

22.3. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки.

22.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

22.4.1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) и направляется Заказчику в срок, установленный для заключения договора.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Поставщику.

Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик в соответствии с документацией о закупке применяет к победителю закупки антидемпинговые меры.

Требования к независимой гарантии в случае предоставления в счет обеспечения исполнения договора:

Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, в срок, установленный для заключения договора.

В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Исполнителю.

Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению N 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"(далее- Постановление от 09.08.2022 № 1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и должна содержать следующие требования:

1. указание на Бенефициара;

2. номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;

3. сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);

4. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

5. условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению N 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

6. условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 16 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

7. условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта;

8. передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

9. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

10. условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

11. условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

12. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

13. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку(пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;

14. срок действия независимой гарантии;

15. условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

16. перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 16 настоящего пункта;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

В случае неисполнения обязательства по предоставлению участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в случае его установления предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени.

22.12. Победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора вместе с подписанным договором.

Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Получатель: Министерство Финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск – Уральский»)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 обеспечение исполнения договора:

23. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

Устанавливается ограничение в отношении участников закупки.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации №1352 от 11.12.2014г.

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

23. Форма, порядок предоставления участникам запроса котировок разъяснений

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 89 Положения, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает его в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

24. Инструкция по заполнению заявки

Порядок заполнения Таблицы:

- в столбце 2 таблицы участник закупки указывает наименование товара в соответствии с извещением

- в столбце 3 таблицы участник закупки указывает наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением

-в столбце 4 Таблицы Участник закупки указывает в соответствии с «Описание объекта закупки» характеристики товаров

- в столбце 5 Таблицы Участник закупки указывает наименование страны происхождения товара и наименование производителя (страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза). При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров. Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

- в столбцах 6 Таблицы Участник закупки указывает кол-во товара в соответствии с «описанием объекта закупки»

Участник закупки в заявке на участие в запросе котировок вправе указать несколько наименований стран происхождения товара в соответствии с представленным в заявке регистрационным удостоверением.

Обращаем Ваше внимание, что участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок (постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Проект_Договора

Проект договора

Договор № ____

на поставку товара

г.Каменск Уральский «___»_____________20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Коскевич Екатерины Алексеевны, действующей на основании Устава, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора _____________, действующего на основании __________-, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Извещения № __________ от _________ года, протокола подведения итогов запроса котировок участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № __________ от ___________- года заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку реагентов для КДЛ, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить товар.

1.2. Наименование и количество товара, его качественные, технические характеристики, иные потребительские свойства определяются Спецификацией и графиком поставки (приложения № 1, №2 к договору).

1.3. Ответственным лицом Заказчика по приемке товара является: Плотникова Лариса Марсовна, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. и тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-293

1.4. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101 (КДЛ).

1.5. Товар поставляется за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика. Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в порядке и в сроки, определенные Договором.

1.6. Заказчик заверяет Поставщика (ст. 431.2 ГК РФ) в том, что закупка Товара по настоящему Договору осуществляется им в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с соблюдением Заказчиком всех требований и условий для осуществления такой закупки по указанному закону и в соответствии с утвержденным Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

1.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием «НДС не облагается на основании __________» со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.3 Цена договора включает в себя: стоимость Товара, стоимости тары (упаковки), маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки, расходов связанных с оформлением всех необходимых документов на Товар, страхованием и уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательств, связанных с исполнением договора.

2.4. Цена Договора определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 2.5 Договора.

2.5. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:

1) Цена Договора, цена единицы товара может быть изменена, путем ее уменьшения без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества Товара и иных условий исполнения Договора.

2) Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

3) Цена договора, цена единицы товара, может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

2.6. Источник финансирования: средства бюджета свердловской области.

2.7. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 4.8. Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии счета-фактуры);

в) товарной накладной (УПД);

г) Акта сдачи-приемки Товаров (приложение № 3 к Договору).

2.9. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «г» пункта 2.8. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

2.10. Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт сдачи-приемки товара), без замечаний.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.1.2. запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору;

3.1.3. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.1.4. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.1.5. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.1.6. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором, направить товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае если установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика;

3.1.7. по предварительному согласованию досрочно принять товар (партию товара)

3.1.8. требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 2 договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.4.2. обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями;

3.4.3. доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 5 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

3.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2(два) дня с момента получения запроса Заказчика.

3.4.5.незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней) письменно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной договором.

3.4.6.По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.8. устранять своими силами и за свой счет недостатки, допущенные при поставке Товара, в срок, установленный Заказчиком.

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Получатель: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Каждую единицу транспортной упаковки (тары) Товара должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с указанием информации, предусмотренной пунктом 4.3 Договора (далее - Упаковочный лист).

Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри транспортной упаковки (тары) Товара, другой - крепиться с внешней стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные технической и (или) эксплуатационной документацией на Товар.

4.6. В случае если в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами к такому транспорту предъявляются особые и/или специальные требования (такие, как, например, наличие санитарного паспорта транспортного средства), то при осуществлении поставки Поставщик должен быть готов предъявить перед началом разгрузки документы, оформленные надлежащим образом и подтверждающие соответствие транспортного средства установленным санитарным нормам и требованиям. В случае если такие документы отсутствуют или не будут предъявлены, то это может являться основанием для отказа от получения Заказчиком такой партии Товара, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, но не ограничиваясь, началом отсчета срока для предъявления штрафных санкций за задержку поставки Товара.

4.7. Доставка Товара до Заказчика с использованием услуг почты не допускается.

4.8. Доставка Товара осуществляется с соблюдением правил и норм, предусмотренных для перевозки конкретных видов товара.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 7 календарных дней.

5.2. Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

5.3.Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, должен уведомить Заказчика о дате и времени планируемой отгрузки в письменной форме по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

5.5.Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и акта приема-передачи товара.

5.6. Поставщик осуществляет доставку товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работников Заказчика.

5.7 Заказчик по согласованию с Поставщиком может продлить сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

5.8. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом;

б) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

г) товарную накладную (УПД), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры);

е) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах. Акт должен быть заполнен Поставщиком;

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка осуществляется в месте поставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101 (КДЛ).

6.2. Приемка поставленного Товара по количеству осуществляется в Месте доставки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.8 Договора;

в) контроль наличия / отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (в случае необходимости).

По факту приемки Товара по количеству Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору). Указанный Акт подтверждает доставку товара Поставщиком и передачу согласованного количества товара и необходимых документов Заказчику. При отсутствии документов (хотя бы одного из документов), предусмотренных п.5.8 Договора обязательство Поставщика по поставке Товара считается не исполненным. В случае выявления нарушений Заказчик не принимает товар, делает соответствующую отметку в Акте приема-передачи, а Товар возвращается Поставщику за его счет.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.8. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») в течение 3(трех) дней либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

6.4. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 человек.

6.5. Заказчик проверяет качество предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

6.6. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения от Поставщика товара и документов, предусмотренных Договором, направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной/универсального передаточного акта или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения

6.7. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке товара по договору в случае несоответствия поставленного товара условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения поставленного товара от требований договора, которые были устранены поставщиком договора в указанный заказчиком срок.

6.8. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

6.9. При выявлении поставки Товара, ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта, заменить Товаром надлежащего качества.

6.10. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара в случае:

- признания товара недоброкачественным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- отзыва или окончания действия регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 5 рабочих дней с момента размещения письма на официальном сайте ведомств или с момента направления Заказчиком требования о замене (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой замены. Порядок замены недоброкачественного товара аналогичен порядку приема/передачи товара указанному в разделе 6 настоящего Договора.

В согласованный день замены товара Заказчик возвращает недоброкачественный товар, либо товар с приостановленным регистрационным удостоверением, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет и предпринять действия в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ.

В случае отказа произвести замену товара Заказчик имеет право взыскать неустойку в соответствии с положениями Договора, поместить товар ненадлежащего качества на ответственное хранение с последующим взиманием платы за ответственное хранение с Поставщика. В случае отказа заменить товар, размер оплаты будет снижен на цену товара ненадлежащего качества. В случае если оплата была произведена до признания товара недоброкачественным либо до приостановления регистрации, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств или удержать указанные денежные средства одним из способов, предусмотренных пунктом 9.13 Договора.

В случае если товар был оплачен и его невозможно заменить, то Поставщик возвращает денежные средства за оплаченный товар в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, после чего своими силами и за свой счет обязан забрать товар. Указанный пункт действует в течение всего срока годности товара.

6.11. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 14 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 1 дня с момента уведомления.

В течение 5 (пяти) дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

6.12. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар, ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

6.13. Ненадлежащее качество поставленного Товара) может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

6.14. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

6.15. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Договора.

6.16. Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

6.17. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

6.18. Со дня подписания товарной накладной (УПД) товар считается принятым Заказчиком и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. По настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в следующих размерах:

- в случае если цена Договора, предложенная Поставщиком, ниже начальной (максимальной) цены Договора (далее - Н(М)ЦД) менее чем на 25%, размер обеспечения исполнения Договора составляет - 3 процент от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 129 (сто двадцать девять) рублей 90 копеек.

- в случае если цена Договора, предложенная Поставщиком, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Поставщика), в сумме 194 (сто девяносто четыре) рубля 85 копеек или победитель закупки обязан представить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке (в случае установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора). К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора

7.2. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств оформляется в виде независимой банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»)

Р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Договора на поставку реагентов для КДЛ».

7.3. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения основного обязательства плюс не менее 30 (тридцати) дней.

Срок исполнения основного обязательства по договору составляет 30.06.2024 год

Основное обязательство: Поставка реагентов для КДЛ.

7.4. Денежные средства, перечисленные победителем закупки, в качестве обеспечения исполнения договора возвращаются в течение 30 дней со дня надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств по договору.

7.5. В случае частичного исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.6.Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Исполнителя и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества услуг, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

7.7. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Исполнителем, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.

7.8. Требования к независимой банковской гарантии в случае предоставления в счет обеспечения по договору:

7.8.1 Независимая гарантия предоставляется участником закупки в письменной форме на бумажном носителе (ОРИГИНАЛ) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, в срок, установленный для заключения договора.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи независимой гарантии Подрядчику.

7.8.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.8.3. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.8.4. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

7.8.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление от 09.08.2022 №1397) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должна содержать следующие требования:

1) указание на бенефициара;

2) номер извещения и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана независимая гарантия;

3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма независимой гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения, документацией о закупке);

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

5) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 Постановления от 09.08.2022 № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

6) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно.

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте 16 настоящего пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии.

Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара).

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

7) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте 16 настоящего пункта;

8) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

10) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

11) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

12) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

13) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии за каждый день просрочки. Требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено до окончания срока ее действия;

14) срок действия независимой гарантии;

15) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

16) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

7.8.6. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте 16 п. 7.8.5 Договора;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

г) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.8.7. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

7.8.8. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, перечисленным в настоящем разделе, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

7.9. В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном пунктом 44 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующим пунктом Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.8 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3 – 8.4 Договора.

8.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.12. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Поставщика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику;

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

8.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, вследствие чего заказчик понес убытки, заказчик вправе после направления требования о возмещении убытков и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), по своему выбору удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований о возмещении убытков из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) либо удержать сумму убытков из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика, либо взыскать убытки в судебном порядке.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (Пятнадцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделе 15 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 30.06.2024 г., а в части оплаты, возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание действия Договора не освобождает Стороны от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям Договора до окончания срока его действия.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующим пунктом Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, под которым стороны понимают следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- непоставка товара в установленный заявкой Заказчика срок считается отказом Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии направления Заявки на один и тот же товар не менее двух раз;

- неоднократное нарушение сроков поставки Товара;

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;

- неоднократная поставка товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора

11.КАЧЕСТВО ТОВАРА

11.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации

11.2. При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.

11.3. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

11.4. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

11.5. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

11.6. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр.

11.7. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

11.8. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев. Срок годности Товара подтверждается информацией, указанной на русском языке на упаковке Товара

11.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: на адрес электронной почты, указанный в договоре, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: на адрес электронной почты, указанный в договоре.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его направления, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с обязательным приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом. Не предоставление документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении обязательств по Договору.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.4. Не признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий Сторон Договора, в том числе, но не исключительно: отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. Изменения договора в соответствии с Положением, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

14.5.По соглашению сторон допускается изменить срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении

14.6. Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку товара по настоящему договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

14.7. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), вправе направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии.

14.8. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

14.9. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский», утвержденным наблюдательным советом ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»

14.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, другой - для Заказчика.

14.11. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

14.12. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Спецификация

-Приложение № 2 График поставки

15. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач __________________

_____________/Е.А.Коскевич/ _____________/________

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена за товар составляет ________________(_____________________________________) рублей ______ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору
№ ______ от

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от «__» ______ 20__ № _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» («Получатель») ____________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Наименование Товара:____________________

2. Единица измерения:____________________

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная/универсальный передаточный акт в 3 экземплярах;

2. Счет и Счет-фактура (при наличии счета – фактуры);

3. Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от «__» __________ 20__ г. № _____

4. Копия сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

5. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

Заказчиком выявлены следующие нарушения условий Договора: _.

От Поставщика От Заказчика

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.