Тендер - Лекарственные средства. Медицинские изделия.: Поставка расходных материалов медицинского назначения для Паллиативного отделения на 2024 г. №269258224

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Дополнительно.docx
• ТЗ.docx
• НМЦК.xlsx

ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ

1. По рейтингу участника

2. По рекомендациям на сайте АТМО

ОТКЛОНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Возможно в случаях:

1. рейтинг

2. рекомендация сайта АТМО

3. негативный опыт работы с участником

4.не предоставление документов.

* - Заказчик оставляет за собой право выбора поставщика из списка участников по своему усмотрению.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов медицинского назначения для Паллиативного отделения на 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки вместе с ценовым предложением должен приложить перечень предлагаемых товаров с указанием конкретных торговых наименований и характеристик, предоставить копии регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения, в соответствии техническим требованиям Заказчика. В случае отсутствия вышеуказанной информации такой Участник закупки будет отклонен Заказчиком.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_______

Поставка расходных материалов медицинского назначения для Паллиативного отделения на 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кильдиярова Ильгиза Расуловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ____________, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов закупки (протокол № __________ от _____________), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку товар, согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и документы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Башкортостан Респ, Абзелиловский р-н, Аскарово с, ул. Коммунистическая, 22 (склад Аптеки). Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Срок поставки товара: со дня заключения договора до 01.12.2024 года по заявкам Заказчика. Количество товара в соответствии с заявкой Заказчика.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______% − __________ (_________________) рублей ___ копеек (вариант № 1)

Цена Договора составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, без НДС. НДС не облагается на основании п. ___ ст.__ Налогового кодекса РФ (вариант № 2).

Источник финансирования:

- бюджет Паллиативного отделения _____________________ руб.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара по Договору осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.2.4-3.2.6 Договора. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД) Товара.

2.6. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. При изменении потребности в товарах, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.1. Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего договора.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. Осуществить своевременную доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет, универсальный передаточный документ с указанием наименования Товара на русском языке. Поставщик представляет Заказчику универсальный передаточный документ по форме, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. № 1075-р, (Приложение № 2) на бумажном носителе.

3.2.5. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.2.6. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.2.7 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Договора.

4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика в течение двух дней с даты поступления товара на склад.

Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия (декларации о соответствии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 (в ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.), и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г.).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают УПД Товара. Фактической датой поставки считается дата, указанная Заказчиком в УПД.

Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Договором, Заказчиком указывается в сопроводительных документах количество фактически принятого Товара без дополнительного извещения Поставщика.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится по универсальному передаточному документу в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими УПД Товара.

4.6. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий Договора об ассортименте, комплектности, качестве, Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.

С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Договору – наступившими.

4.7. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.8. В случае, если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.7 Договора, не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовленияи несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 10 месяцев (в случае, если установленный производителем товара срок годности составляет менее 1 года, то остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее шестидесяти процентов).

5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый.

5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами УПД нового Товара, на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора.

5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.

5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование товара:_______________________

Номер контракта N___________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке

5.11. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.

5.11. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока представления документов, необходимых для оплаты договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.- 6.6. Договора.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

6.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1 процент цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей,

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

1) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

а) 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17. В случае просрочки со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнения настоящего Договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с предложением о расторжении настоящего Договора, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и уплате штрафных санкций, а при несогласии поставщика (подрядчика, исполнителя) - обратиться в суд с соответствующим иском.

6.18. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.20. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.21. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.22. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

7. Прочие условия договора

7.1. В случае возникновения разногласий по договору стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

7.2. Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.5. Если в качестве обеспечения исполнения обязательства Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика при неисполнении обязательств Поставщиком осуществляется без обращения в суд путем удержания суммы неустойки из предоставленного обеспечения исполнения Договора.

8.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения договора, предоставленного Поставщиком, указанным в пункте 8.5 Договора способом.

9. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

ФОРМА

универсального передаточного документа

- Посмотреть таблицу с данными

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____________________________________________________________________________________________

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется, если используется форма УПД со статусом «1».

** Заполняется, если страной происхождения товара является Российская Федерация.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271354342 Закупка моющих средств	Электронный аукцион #271354342	1 250 480 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 6 252	4 дня 23.04.2024 02.05.2024
Тендер №271526333 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271526333	67 258 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 24.04.2024 02.05.2024
Тендер №271526657 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271526657	67 258 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 24.04.2024 02.05.2024
Тендер №271658304 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271658304	53 820 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 538	8 дней 26.04.2024 06.05.2024
Тендер №271762753 Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Краски	Малая закупка #271762753	22 050	1 час 27.04.2024 27.04.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269258174 Поставка товаров для гигиены	Малая закупка #269258174	4 790	срок истек 26.03.2024 26.03.2024
Тендер №269257893 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" публикует план закупки: Поставка дезинсекционных, дератизационных средств (план №2230732181, позиция №242) (План график)	Единственный поставщик #269257893	255 743	2 дня 26.03.2024 30.04.2024
Тендер №269257763 Мыло хозяйственное твердое (с результатом)	Электронный аукцион #269257763	59 580 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 298	срок истек 26.03.2024 03.04.2024
Тендер №269257752 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" объявляет тендер: Мыло хозяйственное твердое	Электронный аукцион #269257752	59 580 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 298	срок истек 26.03.2024 03.04.2024
Тендер №269257711 Государственное стационарное учреждение Челябинский дом-интернат № 1 для престарелых и инвалидов объявляет тендер: Дезинфицирующие средства	Электронный аукцион #269257711	34 652	срок истек 26.03.2024 03.04.2024

Тендеры из региона Республика Башкортостан

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269258205 Транспортные услуги. Аренда техники. Почта.: Зимнее содержание улично-дорожной сети	Малая закупка #269258205	116 000	срок истек 26.03.2024 26.03.2024
Тендер №269258203 Инструменты и оборудование. Ремонт. Обслуживание. Проверка.: приобретение мотопомпы	Малая закупка #269258203	37 300	срок истек 26.03.2024 26.03.2024
Тендер №269258200 Мебель. Декорации. Уличные конструкции и знаки. Флористика.: Товапы (с результатом)	Малая закупка #269258200	102 042	срок истек 26.03.2024 26.03.2024
Тендер №269258188 Акционерное общество «Нефтеавтоматика» объявляет тендер: Наклейка с нанесением надписи методом шелкотрафаретной печати	Запрос предложений #269258188	См. док.	срок истек 26.03.2024 29.03.2024
Тендер №269258145 Услуги надзора. Паспортизация. Поверка. Экспертиза. Недвижимость. ЖКХ.: Лабораторные и инструментальные исследования воды	Малая закупка #269258145	51 384	срок истек 26.03.2024 26.03.2024