Тендер - Поставка расходных материалов и инструментов №316579126

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г. Тюмень, ул. Рылеева, 34
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.10.2025 по 31.10.2025Место предоставления документации:на электронной торговой площадке (далее – ЭТП): OOO «РТС-тендер»Порядок предоставления документации:Плата за предоставление документации не взимаетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:29.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):31.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением
Подведение итоговМесто подведения итогов:625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 19, каб 104-1Дата подведения итогов:31.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением Приложение_№_3_к_извещению_(декларация)xx - Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным в извещении
о проведении закупки в электронном магазине , участниками
которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Настоящим наименование участника закупки (далее – участник закупки) подтверждает, что обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствует единым требованиям, установленным к участникам закупки:

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента получения заказчиком предложения участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11) участник закупки не является иностранным агентом, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

12) в представленных документах, предусмотренных извещением о закупке и в предложении, отсутствуют недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах.

Участник/уполномоченный представитель (должность) _________________ (ИО. Фамилия)

М.П. (при использовании печати) (подпись)

Приложение_№_5_к_извещению_обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_7xx

Приложение №6

к извещению о закупке

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, для целей применения национального режима при осуществлении закупок

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_к_извещению_Техническое_заданиеxx - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

расходные материалы и инструменты

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению_(проект_договора)xx

Приложение № 2 к извещению о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №______

на поставку расходных материалов и инструментов

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» (ГАПОУ ТО «ТКПСТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шпак Тамары Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________ (сокращенное наименование – ___________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий», утвержденного протоколом заседания наблюдательного совета в действующей редакции, по результатам определения Поставщика путем проведения закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на основании протокола от 00.00.2025 № 00, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с условиями извещения о закупке по цене, предложенной Поставщиком.

1.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке расходных материалов и инструментов (далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется, в свою очередь, принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Поставщик предоставляет комплект документации на Товар, который включает в себя: декларации, сертификаты соответствия, паспорта качества (при наличии предусмотренных действующим законодательством Российской требований для данного видов товаров).

1.4. Наименование, количество, ассортимент, комплектация (характеристики) и цена Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к Договору).

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Цена Договора составляет ___________ (__________) рублей, 00 копеек, с НДС / НДС не облагается.

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, затаривания и/или упаковки Товара, стоимость доставки Товара до места поставки, все затраты Поставщика, напрямую и косвенно связанные с поставкой Товара, расходы по уплате предусмотренных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара. Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), подписанной обеими Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).

Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке безналичного расчета. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета банка заказчика.

2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара, указанную в спецификации (Приложение №1 к Договору) в течение срока действия настоящего Договора.

2.4. В период действия настоящего Договора Стороны предусматривают возможность по соглашению Сторон изменения размера и/или сроков оплаты и/или объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в случае оплаты Товара за счет субсидий, указанных в пункте 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

2.5. Источник финансирования: средства субсидии на выполнение государственного задания.

- Посмотреть таблицу с данными

3.1. Поставка Товара: с даты заключения Договора до 21.11.2025 г. (включительно)

3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тюмень, ул. Рылеева, 34.

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов товара.

Товар поставляется партиями по заявке Заказчика. Заявка составляется Заказчиком на каждую партию Товара и, по выбору Заказчика, направляется Поставщику посредствам телефонной связи или на адрес электронной почты. Заявка Заказчика должна содержать: наименование Товара, количество Товара, дату и время поставки Товара, адрес поставки Товара согласно условиям настоящего Договора.

Товар поставляется согласно перечню Товара, указанному в заявке Заказчика, нормативным и/или техническим характеристикам Товара, требованиям к качественным и прочим характеристикам Товара (вид, сорт и иные показатели), требованиям к размерам, упаковке, отгрузке Товара, согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.2. Разгрузка Товара осуществляется Поставщиком по месту поставки Товара. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.3. При передаче Товара Поставщик представляет Заказчику приемо-передаточные документы: товарную накладную (форма ТОРГ-12) либо УПД в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), счет, счет-фактуру (если выставление счета-фактуры является обязательным), а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской для данных видов товаров.

4.4. Приемка Товара по количеству и качеству, а также на предмет соответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора, представленной документации и/или заявленным требованиям осуществляется Заказчиком в день поставки путем визуального осмотра на предмет проверки целостности и маркировки тары и/или упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на наличие внешних повреждений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в товарной накладной (форма ТОРГ-12) либо УПД.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в товарной накладной (форма ТОРГ-12) либо УПД, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора результаты такой проверки могут распространяться на всю партию Товара.

В случае выявления несоответствия Товара (части Товара) условиям настоящего Договор аи сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара полностью или частично.

4.5. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего Договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

4.6. При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает приемо-передаточные документы и передает один экземпляр Поставщику. В случае обнаружения несоответствий Товара Заказчик ставит отметку в приемо-передаточных документах о несоответствиях Товара.

4.7. При обнаружении в процессе приемки Товара, после приемки Товара, а также в процессе использования Товара ненадлежащего качества и/или несоответствия количества Товара, а также в случае отсутствия приемо-передаточных документов на Товар (в том числе, подтверждающих качество Товара), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок в течение 1 (одного) рабочего дня допоставить недостающий Товар и/или заменить Товар несоответствующего качества, и/или предоставить приемо-передаточные документы. Все расходы в этом случае осуществляются за счёт Поставщика.

Если Поставщик в срок, определенный настоящим пунктом, не выполнил требование об устранении несоответствий Товара, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара. При этом, Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

Устранение Поставщиком несоответствий Товара не лишает Заказчика права на применение штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.8. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания Заказчиком приемо-передаточного документа. Документ о приемке подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех несоответствий поставленного Товара.

4.9. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям настоящего Договора Заказчик вправе инициировать проведение экспертизы. При проведении экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям настоящего Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (одного) рабочего дня с даты направления запроса.

4.10. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного Товара при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.11. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара по результатам экспертизы, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан заменить Товар в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты уведомления. Расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. Одновременно с уведомлением о выявленных несоответствиях, Заказчик направляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы. Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- Посмотреть таблицу с данными

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям настоящего Договора, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, стандартам завода-изготовителя и другим требованиям, принятым для поставляемого вида Товара.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам (технический паспорт/сертификат качества и пр.). Подтверждающие документы предоставляются Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара (партии Товара).

5.4. Товар должен отгружаться в стандартной таре и/или упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами, требованиями стандартов и технических условий, а также действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Товар должен отгружаться в таре и/или упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Тара и/или упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при условии надлежащего и бережного обращения согласно имеющейся предупредительной маркировке и при соблюдении правил складирования, погрузки/разгрузки и транспортировки, предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара в процессе доставки и отправлением его не по адресу места поставки.

5.6. При исполнении настоящего Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

5.7. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку Товара российского происхождения.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Договоре и спецификации (Приложение № 1 к Договору)

6.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данных видов товаров, и наличием сертификатов соответствия (или иных документов, подтверждающих соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

6.3. Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества в течение всего срока годности, установленного заводом изготовителем с момента передачи Товара Заказчику.

6.4. В случае выявления поставки некачественного Товара Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику со дня подписания Заказчиком приемо-передаточных документов.

7.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на Товар в соответствии с п. 7.1. настоящего Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора со стороны Поставщика. Заказчик, в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением настоящего Договора отступлений от его условий или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

8.1.2. Вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.3. Требовать от Поставщика документацию, связанную с исполнением Договора. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.

8.1.4. Реализовывать меры ответственности по отношению к Поставщику за нарушение им условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Производить оплату поставленного и принятого Товара в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

8.2.2. В согласованную с Поставщиком дату осуществлять приемку Товара.

8.3. Поставщик вправе:

8.3.1. Требовать оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

8.4. Поставщик обязан:

8.4.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно условиям настоящего Договора.

8.4.2. Передать Заказчику Товар и все необходимые документы, предусмотренные условиями настоящего Договора (счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), товарную накладную, либо УПД в 2 (двух) экземплярах, копию документа, подтверждающего качество Товара (декларации либо сертификаты), а также копии других документов, предусмотренных в соответствии с действующим законодательством РФ).

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное, по существу, и своевременное по срокам исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, и уплатить предусмотренную Договором неустойку.

9.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по день фактического исполнения данного обязательства и устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9.6. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором на срок более чем 10 (десять) календарных дней, заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости договора, путем направления в адрес поставщика (исполнителя, подрядчика) соответствующего уведомления (претензии).

В случае применения штрафных санкций в отношении заказчика со стороны третьих лиц по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных договором.

Во всех случаях, когда привлечение заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику все суммы, взысканные судом с заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит заказчику, а также все понесенные заказчиком убытки.

9.7. Заказчик не несет ответственности по обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) перед третьими лицами.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. В случае взыскания неустойки (пеней и штрафов) Заказчик направляет в письменном виде Поставщику претензию с уведомлением об образовании суммы неустойки (штрафа, пеней). Сумма неустойки (пеней и штрафов) уплачивается Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

9.12. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

9.13. В случае, если в результате нарушения (действия или бездействия) какой-либо из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона понесла расходы или/либо ей были причинены убытки (упущенная выгода возмещению не подлежит), виновная Сторона обязуется возместить их пострадавшей Стороне в течение 10 календарных дней с момента предъявления ею соответствующего требования в размере фактически понесенных пострадавшей Стороной расходов или/либо убытков, подтвержденных документально.

9.14. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

- Посмотреть таблицу с данными

10.1. Не устанавливается требование об обеспечении исполнения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора и/или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензии в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением обязательств по настоящего Договору предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

11.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

11.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на претензию Сторона имеет право обратиться в суд.

11.5. Споры, возникающие при толковании условий настоящего Договора, его исполнении, при внесении изменений или расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

- Посмотреть таблицу с данными

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, или согласовывается сторонами дополнительно.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 10 (десяти) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

12.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 10 календарных дней, лишается возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения условий настоящего Договора.

12.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по настоящему Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, настоящий Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

- Посмотреть таблицу с данными

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2025, а в части исполнения принятых по Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

13.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или Договором.

13.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом13.4. настоящего Договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставленный товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставленному товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

14.1. Каждая из Сторон настоящего Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего Договора.

14.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 14.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

14.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по настоящего Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

14.4. Сторонам настоящего Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.

14.5. В случае возникновения у Стороны настоящего Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

14.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

- Посмотреть таблицу с данными

15.1. В соответствии с пунктом 2 ст. 160 ГК РФ, во исполнение обязательств по Договору при наличии технических возможностей Сторон, Стороны устанавливают возможность использования электронного документооборота.

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с документами, оригиналы которых формируются в электронном виде и подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП), выданной аккредитованным удостоверяющим центром.

Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете".

15.2. Стороны соглашаются получать и подписывать в электронном виде следующие документы: счета на оплату, документы о приемке Товара, работ, услуг, акты сверок взаимных расчетов, дополнительные соглашения к настоящему Договору, информационные письма, претензии и другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора.

15.3. Документы в электронной форме, подписанные КЭП, признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

15.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

15.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

15.6. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых настоящим разделом Договора.

15.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

15.8. Для осуществления электронного документооборота заключение договоров с оператором электронного документооборота, установка специального программного обеспечения, обеспечиваются Сторонами самостоятельно.

- Посмотреть таблицу с данными

16.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору могут быть заключены путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

16.2. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически значимом сообщении.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре, а также с использованием электронного документооборота.

16.3. Все заявления, уведомления, извещения, требования, претензии иные юридически значимые сообщения и/или документы (далее – уведомление (сообщение)) должны направляться в письменной, электронной форме способом, позволяющим определить конкретного отправителя и получателя корреспонденции, а также дату его отправления и получения.

Такое уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату курьером или заказным письмом, по адресу, либо по электронной почте, указанным в разделе 17 настоящего Договора, а также с использованием электронного документооборота

Уведомление (сообщение) считается доставленным надлежащим образом, если оно получено Стороной (в случае отправки по электронной почте считается доставленным с момента отправления на адрес электронной почты), а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) в соответствии с условиями настоящего Договора, Сторона не явилась за его получением или отказалась от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу или истечением срока хранения, о чем орган связи проинформировал отправителя. Датой доставки уведомления (сообщения) считается дата его получения Стороной, а при неявке Стороны за получением уведомления (сообщения) или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления о невручении или истечении срока хранения.

16.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.

16.6. В случае изменения одной из Сторон настоящего Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

16.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.8. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

16.9. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку расходных материалов и инструментов

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_к_извещению_(форма_предложение_участника_закупки_) - Посмотреть таблицу с данными

Предлагаем поставить товар наименования и характеристики которых указаны в Приложении № 1 к извещению о закупке «Техническое задание, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора составляет 00000,00 рублей (указывается в цифровом и в буквенном выражении) 00 копеек, в том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке 00 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (указывается в цифровом и в буквенном выражении) 00 копеек / без НДС (указывается, если участник не является плательщиком НДС).

Извещение_о_проведении_закупки_в_электронном_магазине

- Посмотреть таблицу с данными