Тендер - Поставка расходных материалов для организации ЛПР, учебной практики по профессии Парикмахер №310863557

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_заданиеxx - Посмотреть таблицу с данными

Поставщик осуществляет Поставку Товара силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу: г. Пермь, ул. Хабаровская, 36 (место поставки товара).

Срок поставки товара составляет: 14 четырнадцать календарных дней с момента заключения договора.

Договор_2909

ДОГОВОР № 2909

на поставку расходных материалов для организации ЛПР, учебной практики по профессии Парикмахер.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский профессионально – педагогический колледж» в лице директора Свизева Олега Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее – договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов для организации ЛПР, учебной практики по профессии Парикмахер. (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара указываются в спецификации (приложение №1) к настоящему Договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Договора составляет ______________ (____________________) рублей ___ копеек, без НДС/ НДС %___
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств Заказчика от приносящей доход деятельности.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (Семь) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами накладных.
2.6. Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
2.7. По итогам приемки Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению".
Датой приемки товара, работ, услуг считается дата подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставщик, подрядчик, исполнитель не принимает участия в приемке товара, работ, услуг.

КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
3.1. Качество поставляемого Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.
3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
3.2.1. Поставщик гарантирует, что:
3.2.1.1. Поставляемый Товар является новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.
3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.
3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
3.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 30 календарных дней с момента его передачи.
3.5. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.
3.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.
3.7. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.
4.1. Поставщик осуществляет Поставку Товара силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу: г. Пермь, ул. Хабаровская, 36 (место поставки товара).
4.2. Порядок приема-передачи Товара:
4.2.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Договоре, и иными необходимыми способами, в течение 5 (пять) календарных дней с момента поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи Товара.
4.2.2. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:
- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством РФ;
- документы, предусмотренные пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Договора.
В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.
4.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
4.4. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.3. раздела 4 настоящего Договора.
4.5. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.3. раздела 4 настоящего Договора.
4.6. Срок поставки товара составляет: 14 четырнадцать календарных дней с момента заключения договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.
5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.
5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.
5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.
5.2.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Договора.
5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
5.2.4. Заказчик при приемке товаров проверяет качественные и количественные характеристики поставляемого товара на соответствие их объемам и качественным требованиям, установленным настоящим государственным контрактом. Для проверки представленных Поставщиком товаров в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.
6.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарную накладную.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:
6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика (в случае необходимости), предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
6.2.3. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.
6.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 настоящего Договора.
6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.
6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300, действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5%.
7.4. За просрочку поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10%.
7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени) в размере 1/300, действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора.
7.7. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
8.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.
9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
9.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.
10.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного завершения обязанностей сторон, но не позднее 31 декабря 2025 г.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

14. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № 2909 от __.__.2025 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________________

- Посмотреть таблицу с данными