Тендер - Поставка расходных и комплектующих материалов хозяйственного назначения с частичной установкой №298220732

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_цены-Поставка_хозтоваров

Расчет стоимости договора

по поставке хозяйственных товаров

1. Расчет стоимости договора по поставке хозяйственных товаров:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Договор_ХозТовары_2025 ДОГОВОР №

PAGE \* MERGEFORMAT6

ДОГОВОР №

на поставку расходных и комплектующих материалов хозяйственного назначения с частичной установкой

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Махачкала « » ______ 2025 г.

Дагестанская таможня от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника таможни Залимхановой Ильмуханум Джанхуватовны, действующего на основании Общего положения о таможне, утвержденного приказом ФТС России от 20 сентября 2021 г. №798 (с изм. от 21.11.2022 г. № 939), приказа Дагестанской таможни от 21 ноября 2024 г. № 425, с одной стороны и ________________________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________________ с другой стороны,именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор на следующих условиях:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее –товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (приложение к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товары в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

1.3. Страна производитель продукции: Россия.

Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (______) руб., с учетом НДС ____ %/ НДС не облагается ____________.

2.2. Товары оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком единовременно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета-фактуры, товарной накладной и акта сдачи – приемки, подписанных Сторонами.

2.4. Цена настоящего договора формируется с учетом всех расходов, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включаемых в цену товара.

2.5. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь период исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.Условия и сроки поставки

3.1. Поставка товара производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией на поставку товара (приложение к настоящему договору).

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 7 дней со дня подписания настоящего договора.

3.3. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ГОСТ, ТУ.

3.4. Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

3.5. Грузополучателем товара является Дагестанская таможня.

3.6. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика без дополнительной оплаты.

3.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств).

4.Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. В письменной форме известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 дня до дня отгрузки.

4.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого товара техническим требованиям и техническим условиям изготовителя при ее эксплуатации и хранении в течение срока, оговоренного в сопроводительной документации на товар, и нести все расходы по замене дефектного товара, выявленной Заказчиком в течение срока действия гарантийных обязательств, если дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной эксплуатацией.

4.1.4. Передать Заказчику в течение 3 рабочих дней со дня поставки товара счета-фактуры, товарные накладные и (или) акты сдачи-приемки, оформленные надлежащим образом.

4.1.5. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара в соответствии с гарантийными обязательствами.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Направить Поставщику в течение 3 дней после получения извещения Поставщика о готовности товара к отгрузке, но не позднее 5 дней до наступления периода поставки, направить Поставщику отгрузочную разнарядку.

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку товара.

4.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5.Порядок приемки товара

5.1. Приемка продукции по количеству и качеству (комплектности) осуществляется в полном соответствии сИнструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, иИнструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7;

5.2. Датой поставки товара считается день подписания Сторонами акта сдачи-приемки товаров.

5.3. Некачественный товар считается не поставленным.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042), в том числе рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

6.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком и Исполнителем обязательств размер пени начисляется в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (исполнителем, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий настоящего государственного контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 календарных дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

7.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотреннымзаконодательством Российской Федерации.

9.3. В соответствии с частью 15 статьи 95 ФЗ №44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по 30 мая 2025 года, что не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств.

10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

• Приложение - Спецификация на поставку продукции на 1 л.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору

№____от ___ апреля 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными