Тендер - Поставка противогололедного материала №316415524

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЗК_реагенты.docx
• Проект_договора.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):111024, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, Д. 26
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№2_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки

на право заключить договор на поставку противогололедного материала

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к извещению

Заявка участника закупки

на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок

Настоящим участник закупки, выражает согласие на поставку противогололедного материала с реестровым номером закупки ____________________ (указывается № извещения в ЕИС), на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование участника закупки обязуется осуществить поставку товара (выполнить работы, оказать услуги), полностью отвечающие условиям и требованиям, предусмотренным техническим заданием и извещением о проведении закупки.

Сведения о включенных в цену услуг расходах: стоимость товара (работы, услуги); расходы на перевозку товара до места доставки; расходы на погрузку, разгрузку, хранение; иное; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку противогололедного материала

г. Москва «___»___________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт «Интеграл» (ФГБУ «НИИ «Интеграл»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________ «__________» (_______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «НИИ «Интеграл» (далее - Положение о закупке), утвержденным Приказом Минцифры России от 30.09.2022 № 733, на основании протокола _____________ от __________, заключили настоящий договор на поставку противогололедного материала (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своевременно поставить противогололедный материал (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями Договора и в предусмотренные Договором сроки.

1.2. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 26.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет _____________ (____________) руб. __ коп., в т.ч. НДС _____ (________) руб. __ коп. (в случае, если не облагается НДС, то применяется формулировка «не облагается НДС в соответствии со статьей _______ Налогового кодекса Российской Федерации»).

В случае если в соответствии с законодательством Поставщик признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора и обязанность по его уплате лежит на Поставщике.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения
и включает в себя уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также всех расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора, включая расходы, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не согласованные Сторонами в Договоре, Поставщик несет самостоятельно.

• Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов Товара и иных условий исполнения Договора.

2.3. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема поставляемого Товара, но не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом Стороны вправе при увеличении или при уменьшении объема поставляемого Товара, с учетом положений законодательства Российской Федерации, изменить цену Договора пропорционально объему дополнительно поставляемым Товарам или пропорционально уменьшаемому объему поставляемых Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10 (Десять) процентов.

2.4. Расчеты производятся Заказчиком безналичным путем в рублях Российской Федерации.

2.5. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) и Акта приема-передачи товара (форма установлена Приложением № 4 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах, на основании счета и счета-фактуры [1] , выставленных Поставщиком на бумажном носителе или путем направления указанных документов по электронным каналам связи в целях осуществления электронного документооборота (далее - ЭД) с использованием систем ДИАДОК. Документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронной подписью (далее - ЭП) уполномоченного лица Поставщика, выданной в соответствии со ст. 6, 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», зарегистрированной в установленном порядке удостоверяющим центром, и передаются Заказчику через систему ДИАДОК. В этом случае документы считаются предоставленными надлежащим образом, если отправлены через систему ДИАДОК, при наличии подтверждения доставки. Счет выставляется Поставщиком в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД и Акта приема-передачи товара. Счет-фактура выставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Датой подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, Акта приема-передачи товара считается дата подписания указанных документов Заказчиком.

2.6. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Источником финансирования Договора являются средства бюджетного учреждения (средства от приносящей доход деятельности).

2.8. В случае, когда невозможность поставки Товара по Договору возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, фактически понесенные Поставщиком расходы на поставку Товара не подлежат оплате Заказчиком.

2.9. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика исполнения условий Договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика поставки Товара в порядке, объеме и в сроки, а также надлежащего качества в соответствии с Договором.

3.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества предъявлять требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии
с Положением о закупке.

3.1.4. Отказаться от приемки Товара, поставленного ненадлежащего качества
и комплектности.

3.1.5. Требовать замены Товара ненадлежащего качества и комплектности на Товар надлежащего качества и комплектности, а также требовать допоставки недостающих комплектующих Товара.

3.1.6. Требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при нарушении Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3.1.7. Приостановить оплату поставленного Товара ненадлежащего качества
и комплектности до даты поставки Товара надлежащего качества и комплектности.

3.1.8. Удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении оплаты Договора.

• • Осуществить приемку Товара по Договору досрочно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку Товара в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.2.2. Оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. Требовать от Заказчика исполнение условий Договора.

4.1.2. Требовать от Заказчика оплаты надлежащим образом поставленного Товара, в случае если он без достаточных оснований отказывается от его принятия.

4.1.3. По письменному соглашению с Заказчиком осуществить поставку Товара досрочно. В случае досрочной поставки Товара дополнительное вознаграждение Поставщику не выплачивается.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить Товар надлежащего качества, количества, комплектности и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Произвести допоставку не поставленного Товара в срок, установленный Заказчиком.

4.2.3. Вывезти Товар ненадлежащего качества и комплектности, от принятия которого отказался Заказчик, в течение срока, установленного Заказчиком. Расходы по погрузке и вывозу Товара, указанного в настоящем пункте Договора, несет Поставщик.

4.2.4. Своевременно устранить за свой счёт, допущенные по своей вине недостатки.

4.2.5. Назначить своего уполномоченного представителя и в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора сообщить Заказчику его фамилию, имя, отчество, контактный тел. и e-mail.

4.2.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора или необходимость наличия иного разрешения у Поставщика, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Поставщиком Заказчику в течение 3 (Трех) дней с момента заключения Договора.

4.2.7. Обеспечить соблюдение работниками Поставщика требований к обеспечению режима работы, действующих на территории Заказчика (в случае если при поставке возникает необходимость посещения территории и помещений Заказчика). Ответственность за последствия несоблюдения требований лежит на Поставщике.

4.2.8. По истечении срока действия Договора, в течении 10 (десяти) дней с даты поступления оплаты от Заказчика осуществить сверку расчетов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем и скреплен печатью. Поставщик направляет в адрес Заказчика два подлинника акта сверки расчетов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, через электронный документооборот, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом.

4.2.9. Поставщик обязан, не ограничиваясь обязанностями, изложенными в настоящем разделе, также исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора и законодательством Российской Федерации.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК

ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Качество и объем поставляемого Поставщиком Товара должны соответствовать требованиям Заказчика, установленным в Договоре, а также требованиям, обычно предъявляемым к Товару соответствующего рода. Если законом или иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к Товару, Поставщик обязан поставить Товар, соблюдая эти обязательные требования. К обязательным требованиям, в том числе относятся: требования к качеству, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и т.д.

По согласованию Сторон допускается поставка Товара с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в Договоре. В этом случае Стороны вносят соответствующие изменения в Договор в соответствии с подпунктом 5) пункта 316 Положения о закупке.

Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода обычно используются.

Качество передаваемого Товара должно соответствовать обязательным требованиям и стандартам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется поставить новые Товары, не бывшие в употреблении (ранее не находившиеся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшиеся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

5.2. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) и Акта приема-передачи товара.

5.3. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы, составленные на русском языке:

- счет-фактура (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- товарная накладная (форма № ТОРГ-12) или УПД в 2 экз.;

- Акт приема-передачи товара в 2 экз.;

- техническая (эксплуатационная) документация на Товар (при наличии);

- сертификат соответствия (декларация о соответствии) – если предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- гарантийный талон (при его наличии);

- все принадлежности, комплектующие части, относящиеся к Товару;

Вместо товарной накладной и счета-фактуры Стороны вправе использовать универсальный передаточный документ (УПД) в порядке и сроки, предусмотренные Сторонами для подписания товарной накладной.

УПД, который предоставляется в соответствии с настоящим Договором, может быть оформлен в электронном виде и подписан уполномоченным представителем Стороны электронной подписью, выданной в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», зарегистрированной в установленном порядке удостоверяющим центром, и переданы через оператора электронного документооборота. В этом случае документы, указанные в настоящем пункте, считаются предоставленными надлежащим образом, если они отправлены через оператора электронного документооборота при наличии подтверждения доставки.

5.4. Приемка результатов исполнения Договора осуществляется в порядке и сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке (товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД, Акт приема-передачи Товара), либо в те же сроки Заказчик направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в пункте 5.3 Договора, обязан принять Товар и рассмотреть представленные документы, и в указанный срок при отсутствии претензий к Товару и/или документам направить Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной или УПД, либо направить мотивированный отказ от подписания товарной накладной или УПД и Акта приема-передачи товара.

5.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия.

5.6. Для проверки поставляемого Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами или силами привлеченных экспертов, экспертных организаций в течение 7 (Семи) рабочих дней. Срок приемки Товара по усмотрению Заказчика увеличивается (продлевается) на срок проведения экспертизы.

5.7. В случаях, когда Товар поставлен ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.8. При установлении Заказчиком факта несоответствия результатов исполнения Договора требованиям Договора, в том числе повреждения Товара при поставке, или нарушения иных условий Договора, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки с указанием перечня недостатков/необходимых доработок и сроком их устранения Поставщиком, который направляет Поставщику в срок, установленный в настоящем пункте Договора. Участие Поставщика в приемке не предусмотрено. В случае принятия решения об отказе в приемке поставленных Товаров Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней составляется мотивированный отказ от подписания документов о приемке, который направляется Поставщику в порядке, установленном разделом 14 Договора.

5.9 В случае поставки Товара с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший мотивированный отказ Заказчика с указанием о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным Товаром.

5.10. Стороны вправе осуществлять обмен документами в электронной форме в соответствии с Порядком электронного документооборота (Приложение № 3 к Договору). Получение документов в электронном виде и подписание их электронной подписью эквивалентно получению документов на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документооборот исходит от Стороны, его направившей.

5.11. Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной̆ подписи», приказом Минфина России от 5 февраля 2021 г. № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

5.12. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами на бумажном носителе в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В период действия таких обстоятельств Стороны производят обмен документами в электронном виде с использованием ЭП уполномоченного лица.

5.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого Товара, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих Товаров и устранено Поставщиком.

5.14. Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением случая, если недостатки товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

6.3. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных (если предусмотрено), предусмотренных Договором Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа и пени.

6.4. Неустойка в виде штрафа начисляется за каждый факт нарушения Поставщиком срока выполнения обязательства, в том числе гарантийного (при наличии), предусмотренного Договором, и составляет 5 % от цены Договора.

6.5. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения Поставщиком обязательства и составляет 0,1% от цены Договора либо стоимости этапа выполнения договора, в котором нарушены сроки выполнения обязательств, если договором предусмотрены этапы его выполнения, либо стоимости обязательств, исполнение которых просрочено.

6.6. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа. Неустойка в виде штрафа начисляется за факт нарушения срока устранения выявленных недостатков и составляет 1% от цены Договора.

6.7. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа. Неустойка в виде штрафа начисляется за каждый факт нарушения обязательства, предусмотренного Договором и составляет 1 % от цены Договора.

6.8. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору, а если такое обеспечение исполнения обязательств Договором не предусмотрено, то общий размер неустойки в виде штрафа составляет 10 % от цены Договора.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.

6.10. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,1% от цены Договора либо стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый календарный день. Общий размер неустойки в виде пени не может превышать 30 процентов от цены Договора.

6.11. Неустойка (штраф, пеня) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств, установленных Договором, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.12. Сторона Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. В случае неисполнения Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей к оплате за исполнение обязательств по Договору. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, разрешаются в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований в претензии могут быть указаны сведения, которые по мнению Стороны, направляющей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные необходимые документы (копии либо выписки из них).

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения Стороной.

7.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Изменение условий Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Положением о закупке.

При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора, а также цены договора или единицы товара, количества товара, обязательств сторон и сроков их исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения договора, ответственности сторон, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением следующих случаев:

1) при исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение не более чем на 10 процентов объема поставляемого товара (отдельных видов товаров), на поставку которых заключен Договор, с пропорциональным изменением цены Договора;

2) при исполнении Договора не допускается перемена Поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый Поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником Поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

3) Заказчик вправе изменить цену договора в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги, а также в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) при заключении Договора по согласованию Сторон допускается увеличение количества товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной участником, и НМЦД (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в документации о закупке;

5) по соглашению Сторон допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуги с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в договоре (заявке участника закупки, с которым заключается договор).

В этом случае стороны вносят соответствующие изменения в договор (проект договора) путем заключения дополнительного соглашения к договору (изменения проекта договора). При этом стоимость нового товара, работы, услуги с учетом его новых характеристик должна быть обоснована Заказчиком аналогично порядку, предусмотренному Положением о закупке для обоснования НМЦД и являться приложением к Договору. В случае если по результатам обоснования стоимость нового товара, меняется в меньшую сторону, цена Договора должна быть снижена соответственно снижению стоимости нового товара, работы, услуги;

6) цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора;

7) по соглашению Сторон Заказчик вправе изменить следующие условия Договора: платежные реквизиты Заказчика и (или) Поставщика (подрядчика, исполнителя); местонахождение организации Заказчика и (или) Поставщика (подрядчика, исполнителя); в случае наличия технических ошибок, опечаток в тексте договора, требующих их корректировок.

8.2.1. Продление срока исполнения (действия) Договора допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по Договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого Поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по Договору;

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии, специализированной организации, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения Договора, на срок рассмотрения такого обращения;

если количество поставляемого по Договору товара был изменен согласно подпункту 1 пункта 8.2 Договора.

• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Стороны от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
• Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Договору, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.
• Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном разделом 24 Положения о закупке.
• Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а также в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, при наступлении которых Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и не принимает исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе:
• существенного (более 10 рабочих дней) нарушения сроков поставки Товара или предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;
• поставка Товара ненадлежащего качества, которая не может быть устранена в приемлемый для Заказчика срок;
• нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе Договора об антикоррупционной оговорке действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;
• если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней;
• в случае выявления факта несоответствия Поставщика следующим обязательным требованиям:
• соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющимися предметом Договора;
• непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
• неприостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия Договора;
• отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на период действия Договора не принято;
• отсутствие сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• отсутствие у Поставщика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Поставщик не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ;
• Обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
• Обладание Поставщиком правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора;
• Поставщик не является юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры и юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которого применяются специальные экономические меры, а также находящимся под их контролем организациями, включенными в перечни, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.0.2022 № 252».
• Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия либо прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства, прекращения членства в саморегулируемой организации или иного разрешения у Поставщика, необходимого для поставки Товара по Договору (если предусмотрено).
• Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неполучения оригинала независимой гарантии (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта) в течение 15 дней с момента заключения Договора.
• При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
• Расторжение Договора в одностороннем порядке оформляется решением Заказчика, которое должно содержать:

1) реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

2) указание на предмет договора;

3) указание на действия (бездействия) заказчика либо Поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

• Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет в течение 3 дней со дня подписания указанного протокола другой стороне по договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением такого протокола.
• К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени стороны по договору.
• Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, договором либо не определен соглашением сторон.
• Заказчик обязан предъявить требование к Поставщику о возврате излишне уплаченных денежных средств при оказании услуг не в полном объеме и (или) при завышении их стоимости в случае установления такого требования контролирующими органами.
• Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.
• Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком протокола (решения) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Договора, в отношении которой распространяются требования Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа (далее – конфиденциальная информация).

9.2. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия Договора, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую пометку, гриф или обозначение, сделанное раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение. Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие нормы профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения Договора, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения Договора. По окончании Договора получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по Договору все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, если иное не установление законодательством Российской Федерации. Приведенные выше положения не относятся к информации:

– которая на момент получения является общедоступной;

– которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

– которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Поставщику, Поставщик обязуется незамедлительно обратиться
к Заказчику за разъяснениями.

9.5. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Договору.

9.6. В случае возникновения необходимости в допуске к государственной тайне Стороны обязуются оформить необходимые договоры с физическими лицами, получающими допуск к государственной тайне, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485‑1 «О государственной тайне», а также другими нормативными актами, регламентирующими защиту государственной тайны.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

10.1. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны по Договору, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Поставщика для целей Договора не является обстоятельством непреодолимой силы.

10.2. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается нарушением или несоблюдением условий Договора, если такое невыполнение произошло вследствие непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия Договора.

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

10.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

10.5. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы письменно подтверждаются документом, выданным компетентными органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления или соответствующими организациями, в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы. Письменное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы является достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности.

10.6. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, одна из Сторон вправе инициировать расторжение Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

11.1. Поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению гарантии качества на Товар в соответствии с условиями Договора и Технического задания.

11.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и требованиями, указанными в нормативно-технической и иной документации, утвержденными на данный Товар, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и Договору.

11.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом (паспортом) качества производителя, сертификатом соответствия, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

11.4. Поставщик гарантирует, что:

11.4.1. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

11.5. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке, разгрузке, погрузке и доставке на этаж, обеспечивать сохранность при воздействии внешних факторов, а также содержать сведения о коде Товара и др.

11.6. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, наименование страны-производителя, фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска Товара.

11.7. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

11.8. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Обеспечение исполнения Договора не устанавливается.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2025 года, при наличии неисполненных обязательств на дату окончания действия Договора – действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне
в соответствии с Договором, должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по факсу, по почте заказным, ценным письмом с уведомлением о вручении или курьером, или по электронной почте.

14.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. Уведомление, направленное по электронной почте, считается доставленным в день его направления отправляющей стороной.

14.3. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено (адресату), в том числе по электронной почте, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или она не ознакомилась с ним.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право инициировать расторжение Договора в порядке, установленном настоящим Договором.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица.

Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации или внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи. Поставщик представляет Заказчику копию документа, подтверждающего реорганизацию, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по Договору реквизиты.

• В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

16.3. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные запросы друг друга на безвозмездной основе. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.

16.4. Товар должен иметь фирменную упаковку производителя. Упаковка должна предохранять Товар от повреждений или порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

Товар поставляется в невозвратной таре (упаковке).

Маркировка упаковки (тары), в которой производится отгрузка Товара, должна однозначно идентифицировать ее комплект (в том числе по заводским номерам).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Договор заключается по результатам закупочной процедуры, проведенной в электронной форме, и подписывается Сторонами в форме электронного документа с использованием электронных подписей Сторон на сайте электронной торговой площадки. Подписанный таким образом и хранящийся на указанном сайте электронной площадке документ Стороны признают подлинником Договора.

17.2. Все приложения к Договору, указанные в разделе 18 Договора, являются его неотъемлемой частью.

17.3. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. При предоставлении информации, в том числе технической, на иностранных языках к ней должен прилагаться перевод, который при наличии расхождений между ним и предоставленной информацией будет иметь преимущественную юридическую силу, при условии ответственности представившей данные документы Стороны за аутентичность перевода.

17.4. При изменении почтового адреса, адреса места нахождения, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга и подписать дополнительное соглашение к Договору. В случае если Поставщик не уведомил Заказчика об изменении его банковских реквизитов, риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

17.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

18.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

18.2. Приложение № 2 – Спецификация.

18.3. Приложение № 3 – Порядок электронного документооборота.

18.4. Приложение № 4 – форма Акта приема-передачи товара.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___» _________ 20_ г.

№ _________

Техническое задание
на поставку противогололедного материала

Наименование объекта закупки: поставка противогололедного материала.

Место поставки товара: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 26.

Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия поставки товара:

Поставщик обязуется за свой счет, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, таможенное оформление, страхование, осуществить доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем на этаж). После разгрузки товара Поставщик обязан в этот же день очистить помещения Заказчика от транспортировочной тары, упаковки и мусора.

Порядок и время поставки товара должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Участник закупки должен учитывать режим рабочего времени Заказчика при отгрузке товаров: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 14:00 часов. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другую имеющуюся документацию на товар, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии). Вся указанная документация на Товар предоставляется на русском языке.

Поставщик обязан строго соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности и охраны труда.

Характеристики и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании.

Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товаров.

Поставляемый товар должен, соответствовать Государственным стандартам, иметь сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ и другие документы, удостоверяющие их качество.

Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара;

- сертификатом (паспортом) безопасности (при необходимости).

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Упаковка (тара) товара должна иметь все признаки оригинальности, установленные производителями, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору от «___» __________ 20__ г. № _______________

ФОРМА

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору от «___» __________ 20__ г. № _______________

Порядок электронного документооборота

Настоящий Порядок электронного документооборота (далее – Порядок) определяет порядок электронного документооборота (ЭДО) Сторон по Договору.

2. Создание, передача, прием, хранение и первичная обработка документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи (ЭП) осуществляется посредством интеграционных интерфейсов учетной системы ДИАДОК (далее - Система ЭДО).

3. Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Приказом Минфина Российской Федерации от 05.02.2021 № 14Н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

4. ЭДО по Договору осуществляется в рамках обмена Сторонами (Заказчиком, Поставщиком) следующими документами:

- Акт сдачи-приёмки товара;

- Универсальный передаточный документ (УПД);

- товарная накладная (форма ТОРГ-12);

- счет-фактура;

- счет на оплату;

- акт сверки расчетов;

- дополнительное соглашение к Договору;

- соглашение о расторжении Договора по соглашению Сторон;

- письменные уведомления, связанные с исполнением Договора (например, уведомление о смене реквизитов Стороны);

- официальные письма и иные документы, направление которых осуществляется в соответствии с Договором.

Электронные первичные учетные документы, перечисленные в настоящем пункте Порядка, передаются единым пакетом за отчетный период (этап) поставки товара в срок, установленный Договором.

Обмен иными документами включая, но не ограничиваясь указанными ниже, осуществляется на бумажном носителе:

- Акт взаимозачета/заявление о зачете;

- претензия и/или иной документ, направленный на урегулирование спорной ситуации;

- уведомление о расторжении Договора (об одностороннем внесудебном отказе от Договора, если возможность направления такого отказа предусмотрена законом и Договором).

6. Направление документов на подписание в Системе ЭДО осуществляется последовательно. Сторона-отправитель в срок, установленный в Договоре, создает и подписывает документы ЭП уполномоченного лица и передает их по Системе ЭДО на подписание Стороне-получателю. Сторона-получатель принимает документы и в срок, установленный в Договоре, при отсутствии замечаний к документам и/или поставленному товару подписывает их и направляет по Системе ЭДО Стороне-отправителю. При наличии замечаний к документам, полученным от Стороны-отправителя, Сторона-получатель отклоняет их и возвращает Стороне-отправителю для устранения замечаний. В случае самостоятельного обнаружения ошибок в направленных документах Сторона-отправитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их направления вправе аннулировать направленные другой Стороне документы и после подтверждения их аннулирования Стороной-получателем направить исправленные документы. До получения ответа от Стороны-получателя Стороне-отправителю запрещается направлять исправленные документы, а также осуществлять многократное направление одних и тех же документов (дублирование) другой Стороне.

В случаях несвоевременного предоставления документов, предоставления не полного комплекта документов, многократного направления одних и тех же документов (дублирования), направления исправленных документов Сторона-отправитель считается нарушившей исполнение обязательств по Договору и несет ответственность в соответствии с разделом 6 Договора.

7. Время создания, отправки и получения всех электронных документов регистрируется автоматически внутри Системы ЭДО.

8. Получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, установленном настоящим Порядком, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭДО исходит от Стороны, его направившей.

9. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем. В период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами (с приложением копии доверенности или приказа, подтверждающей полномочия подписанта) и заверенные печатью Сторон.

10. Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, должны быть составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. Условия действительности квалифицированной ЭП.

11.1. Стороны используют усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

• квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

• квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

• имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

• квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ и настоящим Соглашением.

11.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях полномочий, реализация которых предусматривает использование квалифицированной ЭП в день установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать, что полномочия лица, подписывающего документы квалифицированной ЭП от имени другой Стороны, не обремененной какими-либо ограничениями, являются действительными, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП - имеющими полную юридическую силу.

11.3. Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты ключей проверки электронных подписей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств по Договору.

12. Передача представителями Сторон Договора электронных документов по Системе ЭДО означает их согласие на использование и обработку персональных данных, содержащихся в передаваемых документах.

13. Представители Сторон Договора обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности при исполнении Договора и обмене документами по нему, и не имеют права разглашать конфиденциальную и/или являющуюся собственностью одной из Сторон информацию, содержащуюся в Договоре, приложениях к нему, а также в документах, формирующихся во исполнение Договора.

Приложение № 4

к Договору от «___» _____________ 20__ г.

№ _____________

ФОРМА

АКТ

приема-передачи товара

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего(ей) на основании ________________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт «Интеграл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующегона основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В целях исполнения Договора от _________ № __________ (далее – Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял Товар.

Сведения о переданном Товаре:

- Посмотреть таблицу с данными

Вариант 1.

Товар передан в соответствующем количестве, качестве и ассортименте.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

Вариант 2.

3. При приемке Товара обнаружены недостатки _________________________________.

4. Требование о соразмерном уменьшении цены Договора ________________________________.

5. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию_____ (_______________) руб. __ коп.

6. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) _____________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате _____ (_____________________) руб. __ коп., в т.ч. НДС ________ (__________________) руб. __ коп./НДС не облагается на основании ________.

8. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

«____» ___________20____г. «____» ___________20____г.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае оформления УПД счет-фактура не выставляется. ↑