Тендер - Поставка пенных пушек и пенного концентрата №270285843

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ямало-Ненецкий АОМесто поставки (адрес):Ямало-Ненецкий АО, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.04.2024 по 16.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЗАПОЛНЕНИЮ_ЗАЯВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна содержать документы, установленные настоящей документацией.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.

Заявка на участие в аукционе, входящие в состав документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать наименование товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в разделе «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемых товаров» Технического задания настоящей документации об электронном аукционе, наименование страны происхождения товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

При этом участники закупки в своей заявке обязательно указывают конкретные значения показателей и их единицы измерения, указанные на эскизах, рисунках, чертежах, фотографиях, иных изображений товара, на поставку которого заключается контракт.

Участнику в первой части своей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на каждую единицу товара, являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к их характеристикам в разделе «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемых товаров» Технического задания, необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования и сослагательного наклонения, использования слов «типа», «эквивалент», «аналог», «допускается», «требуется», «предпочтительно», «должен», «несколько» и их производных) о товарах и указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При указании конкретных характеристик участник обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным.

В случае если значения показателя сопровождаются словами «от», «до», «не менее», «не более», «менее», «более», «уже», «шире», «не уже», «не шире», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «свыше», «максимальное значение», «минимальное значение», «min», «max», «как минимум», символом «-» и только этими терминами/символом, участник должен указать одно точное значение параметра товара.

В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований, товарных знаков или характеристик товара, участник обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики сопровождаются символом «\», союзом «или».

В случае если характеристики товара указаны с применением союза «и» считать, что обе характеристики являются требуемыми Заказчиком.

Не подлежат изменению и конкретизации наименования параметров товара, такие как, например, максимальный уровень шума.

Термины «не более», «не менее», «минимальное значение», «максимальное значение», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «не превышать», «как минимум» подразумевают, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений.

Термины «от», «до», «менее», «более», «свыше», «превышать», «выше», «ниже», «уже», «шире» значат, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) указанной Заказчиком.

Так как часть показателей по своей сути имеют диапазонное значение, уточнению участником они не подлежат. Такие показатели могут быть выделены графическими знаками «≥», «≤», « ».

В случае если показатель сопровождается термином «в диапазоне» либо символом «÷», участник также указывает диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее», «не более», «не шире», «не уже», «более», «менее», «шире», «уже», участник должен предложить значение диапазона с учетом значений этих терминов, описанных в данной инструкции. В иных случаях указанные Заказчиком значения диапазона изменению не подлежат.

Участник вправе указать диапазонное значение показателя также в случае, если присутствует фраза – «допускается указание диапазонного значения показателя» и должен указать диапазонное значение, если об этом прямо указано.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.

Все указания на товарный знак в техническом задании читать в сопровождении слов: «или эквивалент».

Проект_договора_

ДОГОВОР № ПРОЕКТ

Поставка пенных пушек и пенного концентрата

г.Губкинский «___» __________ 202_ г.

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Современник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании протокола № ________ от __________ и Положения о закупках МАУ «МЦ «Современник» (далее «Положение») заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и согласно Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора принять и оплатить поставленный Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных Договором.

1.2. Наименование, характеристики, количество, цена Товара, сроки поставки Товара, место поставки Товара, а также иные условия поставки Товара определяются Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Источник финансирования: средства автономных учреждений.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _______ рублей _____ копеек, в том числе НДС (или без НДС).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также транспортные, страховые и другие расходы, связанные с поставкой Товара до места поставки, разгрузкой Товара в месте поставки, оплатой таможенных пошлин и таможенной очистки, хранением Товара до надлежащей передачи Заказчику и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором, качества товара, объема товара и иных условий договора.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленную партию Товара осуществляется Заказчиком в безналичной форме в рублях Российской Федерации. Заказчик производит оплату Товара в размере 100% общей стоимости партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке партии Товара и предоставленных Поставщиком документов счета, счета-фактуры. В случае оплаты Договора за счет средств окружного бюджета, оплата Товара производится в течение 7 рабочих дней с момента поступления денежных средств из окружного бюджета на лицевой счет Заказчика.

2.6. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Заказчик не перечисляет денежные средства по настоящему договору в адрес третьих лиц, не участвующих в заключение настоящего договора.

2.8. В случае добровольного неисполнения Поставщиком обязательств по уплате пени или (и) штрафа, установленных в пункте 4.3 договора, и недостаточности средств из размера обеспечения исполнения настоящего договора для погашения задолженности Исполнителя, а по уплате пени или (и) штрафа, Заказчик оставляет за собой право уменьшить подлежащую выплате Поставщику сумму за поставленный товар на сумму начисленных пени или (и) штрафа.

3. Качество, безопасность и гарантия на товар.

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями соответствия, с областью действия – на всей территории РФ, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Поставляемый товар должен быть безопасным при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.4. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

3.5. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего.

3.6. Под гарантийным сроком понимается срок, в течение которого Поставщик обязуется обеспечить соответствие качества товара и несет ответственность перед Заказчиком за выявленные недостатки.

3.7. Гарантийный срок товара, гарантийное обслуживание товара устанавливается на срок, составляющий 24 календарных месяца, с момента передачи товара Заказчику. Объем предоставления гарантий качества товара: на весь поставляемый Поставщиком товар. Поставщик несёт все расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

3.8. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

3.9. Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

3.10. Эксплуатационные характеристики товара должны обеспечивать его эксплуатационную надёжность, в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.11. Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

3.12. Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

4. Порядок сдачи-приемки товара.

Условия поставки товара.

4.1. Стороны настоящего Договора определили, что Поставщик осуществляет поставку Товара не позднее 29 мая 2024г., по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 11.

4.2. Приемка Товара осуществляется по количеству, наименованию, качеству в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и согласно (на соответствие) Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора.

4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

4.4. Поставка Товара и его разгрузка осуществляется в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, за исключением времени перерыва на обед с 12:30 до 14:00 (время местное).

4.5. Заказчик организует приемку поставленного Товара в месте его поставки.

Уполномоченное лицо со стороны Заказчика _______________, контактный телефон __________.

4.6. При приемке Товара уполномоченное лицо Заказчика проверяет Товар по количеству, наименованию, качеству и характеристикам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора.

4.7. Товар должен поставляться в индивидуальной упаковке, которая должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения, сохранность Товара во время транспортировки и хранения. Не допускается поставка Товара без этикетки (листка-вкладыша).

4.8. В день поставки Товара в полном объеме Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные оригиналы документов: товарную накладную и счет-фактуру на фактически поставленный Товар, копии сертификационных документов, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке или иметь перевод.

Отсутствие указанных документов или некоторых из них не является основанием для приостановления проверки Товара. В этом случае составляется акт о фактическом поставленном Товаре и в акте указывается, какие документы отсутствуют. В случае отсутствия документов Заказчик устанавливает Поставщику срок представления отсутствующих документов.

4.9. Уполномоченное лицо Заказчика проверяет фактически поставленный Товар по количеству транспортных мест (коробок и т.д.), визуально осматривают целостность упаковки Товара и при отсутствии замечаний подписывают товарно-транспортные накладные транспортной компанией.

Подписанные Заказчиком товарно-транспортные накладные транспортной компании подтверждают факт поставки Товара по количеству транспортных мест (коробок и т.д.), но не являются подтверждением приемки Заказчиком Товара по количеству, наименованию (ассортименту), качеству и характеристикам.

4.10. Уполномоченные лица Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара осуществляют проверку поставленного Товара по качеству, наименованию, количеству, а также проверки на соответствие характеристикам Товара Технического задания и Спецификации (Приложение №1,2).

Уполномоченные лица Поставщика вправе присутствовать при проведении проверки поставленного Товара.

В случае не обеспечения Поставщиком присутствия своего представителя, проверка Товара осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. При этом результаты проверки Товара Заказчиком в одностороннем порядке признаются Сторонами действительными. Зафиксированные в указанных в Договоре актах недостатки Товара, обнаруженные Заказчиком при осуществлении проверки в одностороннем порядке, считаются признанными Поставщиком.

4.11. В случае обнаружения недостатков при проверке Товара по количеству, наименованию, качеству и характеристикам составляется акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанием этих недостатков, подписываемый всеми лицами, участвующими в проверке Товара. Один экземпляр акта передается Поставщику, а в случае его отсутствия направляется на адрес электронной почты.

4.12. Заказчик оставляет за собой право, в целях подтверждения соответствия качества Товара, привлечь для проведения независимой экспертизы поставленного Товара на оригинальность и соответствие требованиям Договора, экспертов или экспертные организации.

Представители Поставщика имеют право присутствовать при проведении экспертизы поставленного Товара. В случае проведения независимой экспертизы сроки проверки, приемки и оплаты Товара, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на более поздний срок соразмерно времени, необходимого для проведения данной экспертизы.

Расходы на экспертизу несет Заказчик, за исключением случаев, когда экспертизой выявлены несоответствия поставленного Товара, условиям установленным Договором. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Поставщик.

4.13. Уполномоченные лица Заказчика действуют на основании доверенности или иных документов, подтверждающих их полномочия.

4.14. Уполномоченные лица Поставщика действуют на основании доверенности или иных документов, подтверждающих их полномочия.

4.15. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ.

4.16. Маркировка упаковки производителя Товара должна строго соответствовать маркировке находящегося в ней Товара.

4.17. Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, отвечающей требованиям, установленным для районов Крайнего Севера и обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении. В случае нарушения указанных требований Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

4.18. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки Товара.

4.19. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение срока, установленного актом рекламации, с направлением требования об уплате штрафа за исключением случаев, когда Поставщик без промедления заменит поставленный некачественный Товар качественным.

В случае если Поставщик не устранил недостатки Товара в течение установленного срока, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени.

4.20. В случае поставки Товара с нарушением условий Договора о наименовании и/или характеристикам Товара Заказчик вправе потребовать заменить Товар, не соответствующий Договору, Товаром в наименовании и/или характеристиках, предусмотренных Договором, в течение срока, установленного актом рекламации, а также уплаты штрафа.

В случае если Поставщик не заменил Товар, не соответствующий условию о наименовании или характеристикам Товара, предусмотренном Договором, в течение установленного срока, Заказчик вправе согласно разделу 6 Договора потребовать от Поставщика уплаты пени.

4.21. По итогам проверки Товара при наличии документов, указанных в п. 4.7. Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, наименования, комплектности и других характеристик Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку Товара и подписывает товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, а также иные документы, подтверждающие поставку Товара, и передает по одному их экземпляру Поставщику.

4.22. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком Поставщику в разумный срок после выявления недостатков Товара, при условии соблюдения требований статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.23. Хранение, отправка и транспортировка Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

4.24. Надлежащей поставкой партии Товара признается передача Товара в полном соответствии с условиями Договора после подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.7. Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Заказчику товар в количестве, ассортименте и согласно характеристик, указанных в Техническом задании.

5.1.2. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.3. В случае обнаружения дефектов товара устранить выявленные дефекты, а в случае невозможности устранения дефектов заменить товар в сроки, не превышающие 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления об этом Заказчиком Поставщика.

5.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

5.1.5. В период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской федерации.

5.1.6. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Договора в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.7. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для исполнения договора.

5.2.2. Получить оплату за поставленный товар, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.

5.3.2. При приемке товара проверить его соответствие сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных документах (включая настоящий Договор) по наименованию, количеству, ассортименту, а по качеству – в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара.

5.3.3. Оплатить поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.4. Надлежащим образом уведомить Поставщика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Договора в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Поставщику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Заказчиком Поставщика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за товар ненадлежащего качества.

5.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4.4. Предложить Поставщику увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора объем поставляемого товара, предусмотренного Договором, согласно Положению о закупках.

5.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042).

6.2. В случае если неисполнение обязательств по Договору одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042.

6.5. Заказчик освобождается от ответственности за нарушение обязательства, предусмотренного Договором в связи с несвоевременным предоставлением Поставщиком документов.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик обязан уплатить пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, в размере 10 % от цены Договора.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке, без согласия Поставщика, с предварительным направлением в его адрес требования об уплате штрафа, пени путем удержания Заказчиком суммы неустойки при расчете с Поставщиком, либо путем взыскания неустойки за счет обеспечения исполнения Договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.13. Возмещение убытков, а также уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору.

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6.15. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.16. По всем вопросам, не предусмотренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами РФ.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

7.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.6. Срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.7. По прекращению форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.8. Стороны могут внести предложение об изменении условий Договора или отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по Договору от другой Стороны.

7.9. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, изменение существенных условий Договора осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Одностороннее расторжение Договора допускается в случаях:

- нарушения Поставщиком условий поставки Товара в части поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками и/или несоответствующего характеристикам, которые не могут быть устранены в тридцатидневный срок, с момента направления требования, акта рекламации Заказчика о замене Товара;

- нарушения Поставщиком срока поставки Товара;

- нарушения Заказчиком срока оплаты поставленного Товара, установленного п. 2.5 Договора.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа. Cпор, между Сторонами по Договору, и в связи с ним, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом по договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

10.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет ___________ (_____________________________) рубля ____ копеек.

10.3. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения договора:

Получатель: Муниципальное автономное учреждение «Молодежный Центр «Современник», ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов г. Губкинского, МАУ «МЦ «Современник»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРКЦ Салехард г. Салехард УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Назначение платежа: «Поставка пенных пушек и пенного концентрата» №____ от_____»

10.4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

10.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.6. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

10.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

10.8. Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11. Прочие условия

11.1. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Заказчик в ходе исполнения договора, подлежащего оплате за счет субсидий, обеспечивает согласование новых условий договора в отношении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

11.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре либо вручается лично. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на следующий день после отправления письма по почте. При вручении уведомления лично, оно считается полученным сразу после вручения при наличии на копии уведомления подписи должностного лица – стороны получателя о его получении.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.4 Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан с каждой Стороны электронной цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, что подтверждается сертификатом, который содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение №2 – Спецификация

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

_______________ _________________

Приложение №1

к договору №___от «___» _______ 202_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пенных пушек и пенного концентрата

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору №___от «___» _______ 202_ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_Пенная_пушка - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ПЕННЫХ ПУШЕК И ПЕННОГО КОНЦЕНТРАТА

Наименование объекта закупки: Поставка пенных пушек и пенного концентрата.

Описание объекта закупки:

Характеристика товаров, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики):

- Посмотреть таблицу с данными

* Рисунки носят информационный характер и предназначены для информирования участников размещения заказа о примерном внешнем виде товара.

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, у которого не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

Товар при эксплуатации должен обеспечивать необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов, быть гигиеничным, не вызывать раздражений кожных покровов при применении, позволять пользователю нормально осуществлять основную деятельность, при использовании в условиях воздействия пониженных температур должен сохранять свои защитные свойства.

Поставщик обеспечивает доставку Товара за свой счет, собственными силами, с использованием своего транспорта, с учетом потребностей Заказчика. Поставщик обязан поставлять Товар в рабочее время Заказчика.

Товар должен поставляться без внешних дефектов и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства

Место доставки товаров, выполнения работы или оказания услуги: ЯНАО, г.Губкинский, микрорайон 3, дом 11

Сроки поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг: Поставщик осуществляет поставку Товара не позднее 29 мая 2024г.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальных цен единиц товара, работы, услуги: Сведения о цене единицы каждого товара приложены отдельным файлом «Обоснование НМЦД»

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не менее 24 месяцев с даты подписания документов о приемке.

ТЗ_Пенная_пушка

Информационная_карта

Часть I. Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными