Тендер - 19/ Поставка пасты для очистки кожи сильнозагрязненных рук "Элен" (7001702422301916) №271274805

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx
• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 1. - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки:

поставка пасты для очистки кожи сильнозагрязненных рук «Элен»

2. Место поставки товара: Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Загородная, д. 23, в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу с 8.00ч до 12.00ч и с 13.00 ч до 16.15ч.

3.Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Товар может быть поставлен досрочно.

4. Количество товара, наименование и технические характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

5.Особые условия:

В ходе исполнения договора обмен электронными документами осуществляется посредством Модуля исполнения контрактов.

6. Цена товара должна быть указана в рублях Российской Федерации. Цена является фиксированной на протяжении всего срока действия договора. Цена договора указана с учетом расходов на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку, доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных затрат, связанных с исполнением договора.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2024 года, соответствовать описанию в техническом задании; поставляемый товар не должен иметь дефектов и повреждений; товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его хранении, транспортировке и при отгрузке; поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику.

Поставляемый товар, подлежащий в соответствии с законодательством обязательному подтверждению соответствия, должен иметь соответствующие сертификаты или иные документы, выданные Заказчику в установленном порядке.

Поставка товара производится в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений, загрязнений или перевозке различными видами транспорта и хранении.

8. Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

9. Порядок оплаты: оплата поставляемого товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании счета в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

10. Гарантия качества: гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем. Гарантия качества распространяется на весь объем поставляемого товара.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__

с. Тарногский Городок «___» _________ 2024 года

Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение» (САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»), зарегистрированное в Едином реестре юридических лиц 15 августа 2002 года, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9237, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, в лице директора Тарногского лесхоза — филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» Расторгуевой Наталии Владимировны, действующего на основании генеральной доверенности от 15.12.2022 года № 02-юр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________, (указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование Поставщика), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц _____________ 20___ года, ОГРН _________, ИНН __________, в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, в соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание» к настоящему Договору, в сроки, установленные разделом 3 Договора.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Место поставки товара: Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Загородная д.23, в рабочее время (понедельник-пятница, с 08.00 до 16.15).

1.5. Страна происхождения товара указывается на основании документов на поставляемый товар.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____________руб. ______ коп., в том числе НДС 20 % ______ руб. ___ коп. (или НДС не облагается) (далее – цена Договора).

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

Цена Договора включает в себя все затраты, транспортные расходы, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата поставленного по Договору Товара производится Заказчиком на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) и счета-фактуры/счета (счета в случае работы Поставщика без НДС) либо универсального передаточного документа в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика (получателя товара)) надлежащим образом оформленных товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа).

2.4. Все расчеты по Договору производятся безналичным расчетом в российских рублях путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Товар может быть поставлен досрочно.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

4.2. Поставщик не менее чем за один день до даты поставки товара обязан известить Заказчика о точном времени, и дате поставки телефонограммой.

4.3. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническому описанию, изложенному в Приложении №1 «Техническое задание».

4.4. В день передачи Товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежаще оформленные оригиналы товарных накладных (форма № ТОРГ 12), счетов-фактур (при наличии), иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Товар должен поставляться в комплекте, обеспечивающем его эксплуатацию. Ответственность за качество комплектующих несет Поставщик. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней доукомплектовать товар или заменить его комплектным товаром.

В случае, если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 3 (трех) дней Заказчик вправе вернуть товар Поставщику, с возмещением своих убытков за счет Поставщика.

4.6. При поставке некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о них Заказчиком. При невозможности устранения недостатков в указанный срок Поставщик обязан заменить некачественный Товар товаром, соответствующим условиям Договора.

При выявлении дефектов поставленного Товара в период гарантийного срока Поставщик обязан прибыть к Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления для составления акта рекламации. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления телефонограммы, факса, письма по электронной почте.

При неявке Поставщика в указанный срок Заказчик составляет акт-рекламацию в одностороннем порядке, с последующим направлением его Поставщику.

4.7. Приемка товара осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня его поставки. Оформление и подписание документа (ов) о приемке Заказчиком производится в течение пяти рабочих дней со дня его поставки.

4.8. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 4.4. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара, Заказчик подписывает документы о приемке в 3 (трех) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.9. Переход права собственности на Товар происходит в момент фактической передачи Товара Заказчику и подписания акта приема-передачи.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.3. Поставить Товар в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать его Заказчику, в предусмотренные настоящим Договором сроки.

5.4.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в несанкционированном использовании их исключительных прав в связи с исполнением настоящего Договора, самостоятельно и за счет урегулировать такие претензии и/или возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки в полном объеме.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

5.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения, предоставленные Поставщиком на момент заключения настоящего договора (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) календарных дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением подтверждающих документов или копий подтверждающих документов. Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и соответствием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Срок гарантии устанавливается в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания документов о приемке Товара Заказчиком. При этом срок гарантии не может быть меньше сроков гарантии завода-изготовителя.

Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

6.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять недостатки в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.

6.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар в целом не обременен исключительными правами третьих лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,5 % от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Оплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объёме.

7.10. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в следующих случаях:

7.10.1. При нарушениях Поставщиком существенных условий настоящего Договора.

7.10.2. В случае просрочки поставки Товара более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки. При этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Поставщиком по несвоевременной оплате цены Договора (этапа).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Вологодской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде заказным письмом с уведомлением. Сторона, получившая претензию, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2024 года, а по исполнению обязательств – до полного их исполнения.

10.2. При исполнении Договора по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям: по соглашению сторон; по ходатайству одной из сторон с предварительным уведомлением контрагента не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения; в судебном порядке.

10.4. При заключении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке, проектом договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

11. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

11.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом, материальными ресурсами, лицензиями необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»;

- лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз») об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, которые он понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2 настоящего договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери».

12. Использование Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» в ходе исполнения договора

12.1. В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИК ВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам договора обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

12.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по договору - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам договора обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

12.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

12.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК ВО и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

12.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

12.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Неотъемлемой частью Договора являются:

-Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Спецификация»

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ___ от ______2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки:

поставка пасты для очистки кожи сильнозагрязненных рук «Элен»

2. Место поставки товара: Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Загородная, д. 23, в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу с 8.00ч до 12.00ч и с 13.00 ч до 16.15ч.

3.Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Товар может быть поставлен досрочно.

4. Количество товара, наименование и технические характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

5.Особые условия:

В ходе исполнения договора обмен электронными документами осуществляется посредством Модуля исполнения контрактов.

6. Цена товара должна быть указана в рублях Российской Федерации. Цена является фиксированной на протяжении всего срока действия договора. Цена договора указана с учетом расходов на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку, доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных затрат, связанных с исполнением договора.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2024 года, соответствовать описанию в техническом задании; поставляемый товар не должен иметь дефектов и повреждений; товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его хранении, транспортировке и при отгрузке; поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику.

Поставляемый товар, подлежащий в соответствии с законодательством обязательному подтверждению соответствия, должен иметь соответствующие сертификаты или иные документы, выданные Заказчику в установленном порядке.

Поставка товара производится в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений, загрязнений или перевозке различными видами транспорта и хранении.

8. Требования к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

9. Порядок оплаты: оплата поставляемого товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании счета в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

10. Гарантия качества: гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем. Гарантия качества распространяется на весь объем поставляемого товара.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки № ___ от ______2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость составляет ___________ рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _____________ рублей __ копеек (или НДС не облагается).

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными