Тендер - Поставка незамерзающей жидкости для стеклоомывателя автомобиля №267502709

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение электронный запрос котировок.docx
• Обоснование НМЦК.docx
• Описание объекта закупки (незамерзающая жидкость для стеклоомывателя автомобиля).docx
• Проект контракта .docx
• Требования к содержанию, составу заявки, инструкция.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 29.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000012

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Вологодская область, с. Нюксеница, ул. 40 летия Победы, д.2а.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 16200.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

2

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка незамерзающей жидкости для стеклоомывателя автомобиля

Заказчик: БУЗ ВО «Нюксенская центральная районная больница»

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК:

- Посмотреть таблицу с данными

Дата подготовки обоснования НМЦК: 27.02.2024 г.

Специалист по закупкам ____________________________________ Т.В. Коробицына

Проект_контракта_

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №________

на поставку Поставка незамерзающей жидкости для стеклоомывателя автомобиля

г. Вологда «____»___________ 20____г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Нюксенская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Соколовой Елены Васильевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам проведенного запроса котировок в электронной форме извещение № ____________, (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №__ от __.__.2024г.).

1.2. Поставщик осуществляет поставку незамерзающей жидкости для стеклоомывателя автомобиля согласно приложению к настоящему Контракту (далее – Товар), а Заказчик принимает и оплачивает поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки

1.4. Источник финансирования:

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС (если предусмотрен)_________ (_______) рублей __ копеек (далее - цена Контракта).

2.2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если облагается), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта в соответствии со спецификацией.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом.

2.5. Оплата Контракта производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, предусмотренный настоящим Контрактом, в течение семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Товара выполняется Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями настоящего Контракта.

3.2. Место доставки Товара: Вологодская область, с.Нюксеница, ул. 40 летия Победы, д. 2А

3.3. Срок поставки Товара: с даты заключения настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по заявке Заказчика.

3.4. Товар должен быть новый (не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке, позволяющей исключить воздействие на Товар влаги, высоких и низких температур и пр. Доставка и разгрузка осуществляется силами Поставщика.

Порядок сдачи-приемки

4.1. Приёмка Товара осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Контракта, на соответствие требованиям к количеству, объёму и качеству, установленным в настоящем Контракте, путём подписания документа о приёмке.

4.2. Для проверки соответствия качества Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик проводит экспертизу своими силами или при необходимости с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

4.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок на Товар составляет не менее срока гарантии производителя с даты подписания Сторонами документа о приёмке.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Поставщик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами.

4.4. Поставщик в пределах срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Контракта, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, составленный в соответствии с требованиями пункта 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

4.5. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, а также к оформлению документа о приемке Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 4.5 настоящего Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

4.7. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре, препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 4.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, формируя с использованием ЕИС, подписывая усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещая в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с пунктами 4.6. и 4.8. настоящего Контракта направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

4.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. В порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта и с надлежащим качеством осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.3. По окончании поставки обеспечить его передачу Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта, в том числе устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком.

5.1.4. Своевременно и с надлежащим качеством выполнять гарантийные обязательства в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

5.1.5. Предоставить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Контракта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

5.1.6. Уплатить начисленные неустойки (пени, штрафы).

5.1.7. Оформить документ о приемке в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта и частями 13, 14 статьи 94 Закона о контрактной системе.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом и частями 13, 14 статьи 94 Закона о контрактной системе с применением ЕИС;

5.3.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4.3. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размеры штрафов и пени, предусмотренных настоящим Контрактом, установлены в соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 (далее - Правила), за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем аукциона (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Рассмотрение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые возникли между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, разрешаются путем переговоров либо в претензионном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок удовлетворения требований, изложенных в претензии, либо срок предоставления мотивированных возражений на претензию составляет не более 15 календарных дней со дня поступления претензии контрагенту.

7.2. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.

8. Срок действия Контракта и иные условия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 28 декабря 2024 года.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Законом о контрактной системе. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта, он может быть расторгнут в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

8.3. Контракт содержит приложение, которое является его неотъемлемой частью: «Спецификация».

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Контракту от __.__.2024 г.

№____________________

Спецификация

на поставку незамерзающей жидкости для стеклоомывателя автомобиля

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:___________

Страна происхождения товара –

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_(незамерзающая_жидкость_для_стеклоомывателя_автомобиля)

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка незамерзающей жидкости для стеклоомывателя автомобиля

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование: Фасовка необходима из-за отсутствия мест хранения больших объемов товара. Требования к фасовке так же обусловлены удобством в распределении между водителями.

2. Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении), не состоять в залоге или под иным обременением.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

3. Остаточный срок хранения Товара: не менее 12 месяцев на дату приемки Товара Заказчиком.

4. Срок и условия поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта.

5. Место поставки товара: Вологодская область, с.Нюксеница, ул. 40 летия Победы, д.2А.

Извещение_электронный_запрос_котировок - Посмотреть таблицу с данными