Тендер - поставка мыла жидкого №308880765

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.09.2025 по 15.09.2025Место предоставления документации:ЭТППорядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Описание_объекта_закупки

Утверждаю

Директор ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН»

________________О.А. Басович

Описание объекта закупки

поставка специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты (перчатки)

Предложение участника закупки должно содержать, страну происхождения товара, наименование производителя, цену единицы товара, общую цену по позиции и общую цену по лоту

- Посмотреть таблицу с данными

Юрисконсульт С.Н. Сифорова

ИНСТРУКЦИЯ_для_участника_закупки_малого_объема

ИНСТРУКЦИЯ для участника закупки малого объема

При подаче предложения о товаре (работе, услуге), предполагаемом(ой) к поставке (выполнению, оказанию) в соответствии с описанием объекта закупки, рекомендуется использовать описание объекта закупки, размещенное заказчиком.

При заполнении формы, рекомендуется предоставить информацию о наименовании товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара.

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК(МК(ИС0 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Закупка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН», Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словами «или эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно:

соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки;

содержать расчет цены товара (работы, услуги).

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ МАЛОГО ОБЪЕМА

(ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

Изучив документацию о закупке малого объема на поставку специальной одежды и обуви

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами)

Местонахождение:

юридический адрес: ______________________

фактический адрес: ______________________

Телефон: ____________________ Факс: _______________________

ИНН__________________ КПП ________________ ОГРН ____________________________

ОКТМО ___________ ОКПО ______________

Дата постановки на учет в налоговом органе ____________

Дата включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ___________

Банковские реквизиты _______________________

сообщает о принятии установленных в документации о закупке требований и условий закупки, и предлагает поставить товары/оказать услуги/выполнить работы по цене _____________________________________________________________________________,

(общая сумма предложения с НДС/без НДС (указать основание для освобождения от уплаты НДС))

- Посмотреть таблицу с данными

В стоимость поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, указанную в документации о закупке, включены абсолютно все расходы, которые

____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами)

может понести в процессе поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, а также все применимые налоги, сборы, расходы на конвертацию, командировочные расходы, обязательные платежи, расходы по использованию и содержанию оборудования, и т.п.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект_договора_на_поставку_товаров

Проект Договора

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН»

_________________________ О.А. Басович

ДОГОВОР № _____

на поставку товара

г. Ейск ____ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), с одной стороны, и

_____________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпункта 1(а) пункта 63.1 раздела 63 главы VIII положения о закупке товаров, работ, услуг для ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН», утвержденного приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 5 августа 2025 г. № 1108, на основании протокола рассмотрения предложений на закупку от _________2025 г., заключили настоящий Договор на поставку товара (далее — Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям Договора Поставщик обязуется передать Заказчику мыло жидкого (далее – товар) в объеме и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном Договором, за счет средств бюджета Краснодарского края.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара по адресу, указанному в пункте 3.3 раздела 3 Договора.

1.4. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного Договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3 раздела 1 Договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ____ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________ (при условии наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен).

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы Поставщика на доставку, а также прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора.

СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1.К окончанию установленного пунктом 3.1 Договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном Договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 1 (один) день до поставки.

4.1.7. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями Договора и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Договора.

4.1.8. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, службой технической поддержки производителя.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по Договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 6 Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям Договора.

4.3.3. Осуществлять Контроль за ходом исполнения условий Договора.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.

4.4.3. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.5. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН» от 5 августа 2025 г. № 1108.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 10 % от цены Договора в сумме _______________, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. При приемке товара подлежат проверке количество и качество поставленного товара.

6.3. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения Договора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента приемки товара, путем подписания, предоставленного Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств по Договору, и документов на оплату.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результата исполнения Договора в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

6.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных мероприятиях к конечному месту поставки.

6.6. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы сопроводительных документов, обязательных для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество и количество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

Существенным нарушением Договора является:

поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

6.8. В случае существенного нарушения Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.9. По итогам приемки товара при отсутствии претензий относительно количества и качества товара Заказчик подписывает документ о приемке товара и иные сопроводительные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 1 (одного) рабочего дня передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

Сформированный документ о приемке, направляемый для подписания Заказчику, должен содержать необходимую информацию относительно фактического исполнения обязательств по условиям Договора, позволяющую конкретизировать представленный к приемке объем исполнения.

В случае отказа Заказчика принять товар и невозможности его возврата в день поставки, Заказчик осуществляет мероприятия по ответственному хранению и действует согласно нормам законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора, изложенным в показателях качества спецификации.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение срока действия Договора.

7.4. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

9.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 14 (четырнадцати) дней с момента поступления.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор действует с момента заключения до ________ 2025 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Изменение и (или) расторжение Договора осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и положением о закупке товаров, работ, услуг для ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН».

10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий Договора при его исполнении согласно положениям пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объёма услуги, предусмотренного Договором.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложение: «Спецификация».

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»

(ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН»)

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 4

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8158

Минфин КК (ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН» л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк: Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКазначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел./Факс: +7(86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:___________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору

от__________20___ года №_______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными