Тендер - Поставка мотокосы и комплектующих №271021229

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.159.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2024 по 19.04.2024Место предоставления документации:https://krd-market.rts-tender.ru/Порядок предоставления документации:РТС-маркетОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Описание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки: поставка мотокосы.

- Посмотреть таблицу с данными

Леска 3.0мм * 255 м (желтая (квадрат))

совместимость с Мотокосой бензиновой Модель: GEOS Max Premium 151B

Условия поставки

с даты заключения контракта по 27 апреля 2024, в один этап, в соответствии с условиями контракта.

Поставка производится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д.159.

Доставка, сборка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование товара производится непосредственно на склад заказчика за счет средств поставщика. Одновременно с отгрузкой товара поставщик представляет заказчику товарную накладную, счет на оплату поставленного товара, сертификат качества (если товар подлежит сертификации)

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1.Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными для данного вида товара в Российской

2. Срок гарантии поставщика на поставляемый товар – 1 год (один) год с даты подписания документов о приемке, но не менее гарантийного срока, установленного производителем на товар.

Описание объекта закупки.docx.pdf

Описание объекта закупки: поставка мотокосы.

№

пункта

1.

Наименование

Мотокоса бензиновая

Модель: GEOS Max Premium 151B

Информация

Бензиновая мотокоса GEOS MAX 151В - мотокоса с повышенным

моторесурсом, идеальное сочетание мощности, веса и наличие системы

гашения вибрации.

Бензиновая мотокоса GEOS Max Premium 151 B предназначена для работ по

уходу за культурными насаждениями: удаление сорняков, дикой

растительности, для жесткой травы, бурьяна.

Технические характеристики:

GEOS name

Тип двигателя

Двигатель

Объем двигателя, см3

Мощность, кВт/л.с.

Обороты (холостой ход)

Обороты (макс.)

Объем топливного бака, мл

Фильтр

Рукоятка

Система запуска

Тип вала

Режущая гарнитура в

комплекте

2.

3.

Леска 3.0мм * 255 м (желтая

(квадрат))

Условия поставки

- Мотокоса бензиновая GEOS Max Premium 151 B

- Бензиновый

- 2-тактный

- 51

- 1,9/2,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмин-1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(±280) мин-1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмин-1

- 800

- -Комбинированный (фетр и поролон)

- Велосипедная

- Полугаз

- Жесткий

- Полуавтоматическая головка (простая загрузка корда),

М10х1,25 LH и нож для травы (3 зуба)

Диаметр лески, мм

-3

Ширина прокоса, см

- 41,5

Вес (нетто), кг

- 7,5

Снаряжение для переноски

- Ранцевого типа

совместимость с Мотокосой бензиновой Модель: GEOS Max Premium 151B

с даты заключения контракта по 27 апреля 2024, в один этап, в соответствии с

условиями контракта.

Поставка производится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул.

Новороссийская, д.159.

Доставка, сборка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование товара

производится непосредственно на склад заказчика за счет средств поставщика.

Одновременно с отгрузкой товара поставщик представляет заказчику товарную

накладную, счет на оплату поставленного товара, сертификат качества (если товар

подлежит сертификации)

4.

Требования к гарантийному сроку

товара, работы, услуги и (или)

объему предоставления гарантий их

качества, к гарантийному

обслуживанию товара, к расходам

на эксплуатацию товара, к

обязательности осуществления

монтажа и наладки товара, к

обучению лиц, осуществляющих

использование и обслуживание

товара.

1.Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и

безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами,

установленными для данного вида товара в Российской

2. Срок гарантии поставщика на поставляемый товар – 1 год (один) год с даты

подписания документов о приемке, но не менее гарантийного срока,

установленного производителем на товар.

Расчет_НМЦК_правильный.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦК_правильный.xlsx.pdf

На данной вкладке представлен расчет для двух коммерческих предложений.

В случае, если в расчете Н(М)Ц используется три и более коммерческих предложения, перейти на соответствующую вкладку.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: оказание __________________________

На основании пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена

заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации о ценах услуг, являющихся предметом

закупки, являлись исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых предложений

исполнителей (основание – пункт 8 части 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). Расчет начальной (максимальной)

цены контракта представлен в таблице:

№

п/п

Коммерческие предложения

исполнителей.

Наименование услуги

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед., руб.

КП №1

1

2

m

Наименование № 1

Наименование № 2

ИТОГО

7000

29000

9000

45000

Начальная (максимальная) цена контракта составляет

*

КП №2

89

97,3

98,9

115,05

107,6

82,6

Расчетная

Коэффициент Средняя цена

цена за ед. ** ,

вариации *

за ед., руб.

руб.

18,05

7,11

12,70

102,03

102,45

90,75

Всего, руб.

714210,00 ОДНОРОДНЫЕ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 ОДНОРОДНЫЕ

816750,00 ОДНОРОДНЫЕ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00р.

В случае если коэффициент вариации по позициям 1-m составляет менее 33 %, совокупность цен принимается однородной

Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества

ценовой информации, используемой в расчетах.

**

Столбец "Расчетная цена" заполняется Заказчиком при необходимости в случае, если

в расчете Н(М)Ц используется не средняя цена за единицу, а минимальная или иная цена за единицу.

В данном случае после слов "Расчетная цена" указывается, например, "(минимальная)".

Если в расчете используется средняя цена за единицу, столбец "Расчетная цена" не заполняется.

Столбец "Расчетная цена", а также иные столбцы не подлежат удалению в табличном редакторе Microsoft Office Excel, при любых расчетах.

- считается автоматически

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК "Армавирский КЦСОН"

______________/Л.М.Болеховская

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

№

п/п

Наименование товаров

(услуг, работ)

Ед. изм.

Кол-во

Коммерческие предложения поставщиков.

Цена за ед., руб.

кп вх. 80 от 17.04.2024

кп вх. 81 от 17.04.2024

кп вх. 82 от 17.04.2024

Коэффицие

Средняя цена

Совокупность

нт вариации

за ед., руб. сопоставляемых цен

*

Всего, руб.

1

Мотокоса бензиновая

Модель: GEOS Max

Premium 151B

штук

1

26 000,00

27 200,00

27 280,00

2,67

26 826,67

ОДНОРОДНЫЕ

26 826,67

2

Леска 3.0 мм* 255 м

(1/4) желтая (квадрат)

штук

1

2 500,00

2 750,00

2 770,00

5,63

2 673,33

ОДНОРОДНЫЕ

2 673,33

Начальная (максимальная) цена контракта составляет

ОДНОРОДНЫЕ

29 500,00

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК "Армавирский КЦСОН"

______________/Л.М.Болеховская

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: Поставка картриджей и чернил для принтера

Коммерческие предложения поставщиков.

Кол-во

Источник цены №1

коммереческое

предложение ВХ. от

14.03.2024 № 55

Ед. изм.

Источник цены №1

коммереческое

предложение ВХ. от

14.03.2024 № 54

Наименование услуги

Источник цены №1

коммереческое

предложение ВХ. от

14.03.2024 № 53

№ п/п

Источник цены №1

коммереческое

предложение ВХ. от

14.03.2024 № 52

Цена за ед., руб.

Коэффициент

вариации *

Средняя

Расчетная

цена за ед., цена за ед. ** Всего, руб.

руб.

, руб.

1

Картридж для лазерного принтера

CF226X/052H

шт.

2

1 950,00

2 000,00

2 200,00

2 500,00

11,54

2 162,50

4325

2

Картридж для лазерного принтера ТК-1200

шт.

2

1 350,00

1 400,00

1 450,00

1 500,00

4,53

1 425,00

2850

3

Картридж для лазерного принтера ТК-1170

шт.

2

1 900,00

2 000,00

2 200,00

1 500,00

15,49

1 900,00

3800

4

Картридж для лазерного принтера ТК-1150

шт.

10

1 350,00

1 400,00

1 450,00

1 500,00

4,53

1 425,00

14250

шт.

2

1 850,00

1 950,00

2 050,00

2 500,00

13,74

2 087,50

4175

шт.

5

1 950,00

2 000,00

2 200,00

2 000,00

5,44

2 037,50

10187,5

шт.

3

1 400,00

1 450,00

1 550,00

1 000,00

17,89

1 350,00

4050

5

6

7

Картридж для лазерного принтера ЕР-27

Canon

Картридж для лазерного принтера HP

CE505AS

Картридж для лазерного принтера Canon

728

8

Картридж для лазерного принтера 218А

шт.

5

1 650,00

1 750,00

1 800,00

1 000,00

24,00

1 550,00

7750

9

Картридж для лазерного принтера НР LJ

СЕ285А

шт.

10

1 400,00

1 450,00

1 500,00

1 000,00

17,10

1 337,50

13375

Чернила для струйного принтера Epson L132

цв. желтый

Чернила для струйного принтера Epson L132

11

цв. черный

Чернила для струйного принтера Epson L132

12

цв. Красный

Чернила для струйного принтера Epson L132

13

цв. синий

10

шт.

4

450,00

500,00

520,00

360,00

15,60

457,50

1830

шт.

4

450,00

500,00

520,00

360,00

15,60

457,50

1830

шт.

5

450,00

500,00

520,00

360,00

15,60

457,50

2287,5

шт.

5

450,00

500,00

520,00

360,00

15,60

457,50

2287,5

ИТОГО

Начальная (максимальная) цена контракта составляет

*

72997,50

72 997,50р.

В случае если коэффициент вариации по позициям 1-m составляет менее 33 %, совокупность цен принимается однородной

Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой

информации, используемой в расчетах.

**

Столбец "Расчетная цена" заполняется Заказчиком при необходимости в случае, если

в расчете Н(М)Ц используется не средняя цена за единицу, а минимальная или иная цена за единицу.

В данном случае после слов "Расчетная цена" указывается, например, "(минимальная)".

Если в расчете используется средняя цена за единицу, столбец "Расчетная цена" не заполняется.

Столбец "Расчетная цена", а также иные столбцы не подлежат удалению в табличном редакторе Microsoft Office Excel, при любых расчетах.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: «Поставка стремянок

На основании пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком методом

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации о ценах услуг, являющихся предметом закупки, являлись исследования рынка, проведенные по

инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых предложений исполнителей (основание – пункт 8 части 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ). Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в таблице:

Коммерческие предложения поставщиков.

Источник цены №1 ВХ. ОТ

14.03.2024 № 56

Источник цены №1 ВХ. ОТ

14.03.2024 № 55

Источник цены №1 ВХ. ОТ

14.03.2024 № 54

Источник цены №1 ВХ. ОТ

14.03.2024 № 53

№ п/п

Источник цены №1 ВХ. ОТ

14.03.2024 № 52

Цена за ед., руб.

Коэффициент

вариации *

Расчетная

Средняя цена

цена за ед. ** ,

за ед., руб.

руб.

Наименование услуги

Ед. изм.

Кол-во

1

Стремянка стальная с

алюмелевыми ступенями 8 ст.

штук

2

4 153,00

4 150,00

6 500,00

27,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9 868,67

2

Стремянка стальная с

алюмелевыми ступенями 4 ст.

штук

1

2 246,00

3 750,00

4 000,00

28,47

3 332,00

ИТОГО

9 868,67

3

Начальная (максимальная) цена контракта составляет

3332

Всего, руб.

9 868,67р.

Договор.ПОСТАВКА товара - мотокоса абз. а пп.1. пункта 63.1.docx

ДОГОВОР №____/ЭМ/223

на поставку товара

г. Армавир ___ __________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Болеховской Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, в лице _________________ действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Положение о закупке), в соответствии с абзацем а подпункта 1 пункта 63.1 Положения о закупке и на основании ________________________, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику товары (далее - товар) в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим договором, за счет средств бюджетных учреждений (средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

Страна происхождения товара: согласно спецификации.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет подъем товара на 1 этаж здания, в котором расположен Заказчик.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, не был выставочным экземпляром и т.п.). Поставляемый товар должен быть произведен не ранее 2023 года. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате его использования по назначению. Элементы и детали товара не должны иметь дефектов, препятствующих использованию товара.

Товар должен поставляться в упаковке его производителя. Товар должен быть упакован способами и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Тара и упаковка являются невозвратными.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, универсальный передаточный документ, сертификаты, декларации соответствия, гарантийные документы (при наличии) и т.п.), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара (счет, счет-фактура, универсальный передаточный документ).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет _______________руб. ____ коп., в том числе НДС. (В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3. Цена договора сформирована с учетом всех расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего договора, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе расходов Поставщика, прямо не предусмотренных, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

2.4. Цена договора при его исполнении может быть изменена по соглашению сторон в случаях, указанных в пункте 11.6 договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставка товара осуществляется в срок: с даты заключения договора по 27 апреля 2024 года включительно.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 159.

3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Аванс не предусмотрен.

Днем оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер неустойки (штрафа, пени), начисленной Заказчиком в соответствии с главой 5 договора в случае, если неустойка не погашена добровольно Поставщиком, и иной порядок взыскания или списания неустойки не установлен законом.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять полную и точную информацию о товаре, а также своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 2 (два) дня до поставки.

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, службой технической поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями договора и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.3 настоящего договора.

• • Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения договора, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для проверки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 6 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком, согласно условиям настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

• • Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.
  • Произвести оплату Поставщику по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной Заказчиком в соответствии с главой 5 договора.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

• • Предложить Поставщику изменить существенные условия договора по соглашению сторон при наличии оснований, изложенных в пункте 11.6 договора.
  • Взыскать сумму неисполненных Поставщиком требований об оплате неустоек (штрафов, пеней), исчисленных и предъявленных в соответствии с разделом 5 договора, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.
  • Заказчик вправе осуществить взыскание произведя оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).Взыскать неустойку путем удержания из суммы, причитающейся к оплате Поставщику.

4.5. Стороны обязуются своевременно получать почтовые отправления, направляемые друг другу, не позднее 10 дней с даты поступления почтового отправления на почтовое отделение АО «Почта России», находящееся по адресу стороны, указанному в разделе 13 договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) на адрес электронной почты, указанный в договоре.

Неустойка (штрафы, пени) взыскивается (удерживается) Заказчиком за счет средств, причитающихся к уплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору. Взыскание производится Заказчиком в соответствии с направленным Поставщику требованием об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Взыскание неустойки производится в соответствии с настоящей главой договора, если иное не установлено российским законодательством и (или) Положением о закупке.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены договора.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе обязательств, указанных в пунктах, 1.2-1.5, 4.1.1-4.1.9 договора, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.12. Общая сумма начисленной штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической поставки товара и предоставления Поставщиком документов, подтверждающих исполнение обязательств и документа на оплату.

Заказчик осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям договора.

По результатам осуществления указанных действий составляется документ о приемке товара, подписываемый Заказчиком (при создании приемочной комиссии — подписываемый всеми членами приемочной комиссии).

В случае установления соответствия результата поставки товара и представленных Поставщиком документов требованиям договора, Заказчиком подписывается документ о приемке товара, представленный Поставщиком для осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Поставщика, или Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки в письменной форме.

6.3. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и своевременно устранено Поставщиком.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. После приемки товара в течение срока годности товара (при условии соблюдений Заказчиком правил хранения) Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара, изложенным в показателях качества спецификации на весь срок годности (хранения) данного товара. Срок хранения (годности) товара должен соответствовать требованиям нормативных документов.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

7.3. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4. Если у товара будут выявлены скрытые дефекты, или будет установлен факт несоответствия параметров поставленного товара заявленным в спецификации параметрам, Поставщик за свой счет и в разумный срок устраняет обстоятельства, наличие которых послужило основанием для замечаний со стороны Заказчика, производит замену товара.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

8.3.При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по договору, Стороны:

1) соблюдают отсутствие между Заказчиком и Поставщиком конфликта интересов,

2) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

3) не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение этих положений

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). Срок рассмотрения претензии — 14 дней с даты получения претензии.

10.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.3. При неполучении Стороной почтового отправления или просрочки его получения, почтовое отправление считается полученным Стороной в последний день срока, установленного пунктом 4.5 договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 28 мая 2024 года включительно. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и от ответственности по гарантийным обязательствам.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.5. Изменение и (или) расторжение договора осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных главой 28 Положения о закупке.

11.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях, установленных пунктом 28.2 Положения о закупке, в том числе случаях:

1) увеличения по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара;

2) уменьшения по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара;

3) уменьшение цены единицы товара с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара и иных условий договора;

4) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

5) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

6) если Поставщиком предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора.

7) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд Заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, являющегося предметом договора, не может быть увеличено, за исключением случая, установленного в подпункте 1 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, - когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

• В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
• Настоящий договор заключен Сторонами по результатам электронной процедуры, подписан электронными подписями по правилам Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями сторон.

12.4. Стороны согласовали возможность обмена между Сторонами электронными документами с использованием электронно-цифровой подписи через операторов электронного документооборота: АО «ПФ «СКБ Контур» (система электронного документооборота «Диадок») или ООО «Компания «Трезор» (система электронного документооборота «СБИС»).

12.5. Приложения: № 1 «Спецификация».

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

от «___»_______ 2024 № ______/ЭМ/223

Спецификация

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор.ПОСТАВКА товара - мотокоса абз. а пп.1. пункта 63.1.docx.pdf

ДОГОВОР №____/ЭМ/223

на поставку товара

г. Армавир

___ __________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского

края «Армавирский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Болеховской Ларисы Михайловны, действующего

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

_______________________________________________________________________________,

в лице _________________ действующего на основании _____________________________, с

другой стороны, вместе и по отдельности

именуемые «Стороны» и «Сторона»

соответственно, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –

Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положения о закупке товаров, работ, услуг для

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

«Армавирский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее –

Положение о закупке), в соответствии с абзацем а подпункта 1 пункта 63.1 Положения о

закупке и на основании ________________________, заключили настоящий договор (далее –

договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику

товары (далее - товар) в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации,

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик

обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере,

установленном настоящим договором, за счет средств бюджетных учреждений (средств,

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

Страна происхождения товара: согласно спецификации.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар

свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие

мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет подъем товара на 1 этаж здания, в котором расположен Заказчик.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в

эксплуатации, не был выставочным экземпляром и т.п.). Поставляемый товар должен быть

произведен не ранее 2023 года. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией,

материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате его

использования по назначению. Элементы и детали товара не должны иметь дефектов,

препятствующих использованию товара.

Товар должен поставляться в упаковке его производителя. Товар должен быть

упакован способами и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь

во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Тара и упаковка

являются невозвратными.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного

настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3.

настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку

товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, универсальный

передаточный документ, сертификаты, декларации соответствия, гарантийные документы

(при наличии) и т.п.), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара (счет, счетфактура, универсальный передаточный документ).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет _______________руб. ____ коп., в том числе НДС. (В

случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской

Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте

указывается: НДС не предусмотрено).

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и

определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3. Цена договора сформирована с учетом всех расходов Поставщика, связанных с

исполнением настоящего договора, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе расходов

Поставщика, прямо не предусмотренных, но которые могут возникнуть в ходе исполнения

договора.

2.4. Цена договора при его исполнении может быть изменена по соглашению сторон в

случаях, указанных в пункте 11.6 договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставка товара осуществляется в срок:

с даты заключения договора

по 27 апреля 2024 года включительно.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации

предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий

предмет настоящего договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким

требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская

Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Новороссийская, 159.

3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным

поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт

Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета

Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику

с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт

Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней со

дня подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Аванс не предусмотрен.

Днем оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с

лицевого счета Заказчика.

3.6.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер

неустойки (штрафа, пени), начисленной Заказчиком в соответствии с главой 5 договора в

случае, если неустойка не погашена добровольно Поставщиком, и иной порядок

взыскания или списания неустойки не установлен законом.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока поставить

Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним

требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской

Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них

Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять полную и точную информацию о товаре, а также своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по

настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами,

уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 2 (два) дня до

поставки.

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и

взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за

исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, службой

технической поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в

спецификации в соответствии с условиями договора и оказать сопутствующие услуги,

указанные в пункте 1.3 настоящего договора.

4.1.9. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для

осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения

договора, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для проверки исполнения

Поставщиком обязательств по настоящему договору.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и

оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 6 настоящего договора и при

отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке

товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком, согласно условиям

настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных

договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его

ненадлежащего качества.

4.4.3. Произвести оплату Поставщику по договору за вычетом соответствующего

размера неустойки (штрафа, пени), начисленной Заказчиком в соответствии с главой 5

договора.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств.

4.4.4. Предложить Поставщику изменить существенные условия договора по

соглашению сторон при наличии оснований, изложенных в пункте 11.6 договора.

4.4.5. Взыскать сумму неисполненных Поставщиком требований об оплате неустоек

(штрафов, пеней), исчисленных и предъявленных в соответствии с разделом 5 договора, в

случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных договором.

4.4.6.

4.4.7. Заказчик вправе осуществить взыскание произведя оплату по договору за

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).Взыскать неустойку путем

удержания из суммы, причитающейся к оплате Поставщику.

4.5. Стороны обязуются своевременно получать почтовые отправления, направляемые

друг другу, не позднее 10 дней с даты поступления почтового отправления на почтовое

отделение АО «Почта России», находящееся по адресу стороны, указанному в разделе 13

договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,

пеней) на адрес электронной почты, указанный в договоре.

Неустойка (штрафы, пени) взыскивается (удерживается) Заказчиком за счет средств,

причитающихся к уплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору. Взыскание

производится Заказчиком в соответствии с направленным Поставщику требованием об

уплате неустоек (штрафов, пеней).

Взыскание неустойки производится в соответствии с настоящей главой договора, если

иное не установлено российским законодательством и (или) Положением о закупке.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором,

взыскивается штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены договора.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, в

том числе обязательств, указанных в пунктах, 1.2-1.5, 4.1.1-4.1.9 договора, взыскивается

штраф в размере 1000 рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, но не менее чем одна

трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных

Поставщиком.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на

дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного договором срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения

обязательств или устранения нарушений.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать

цену договора.

5.12. Общая сумма начисленной штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора, в том числе в

части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным

договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической поставки товара и

предоставления Поставщиком документов, подтверждающих исполнение обязательств и

документа на оплату.

Заказчик осуществляет действия, направленные на установление соответствия

(несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов,

необходимых для осуществления приемки, условиям договора.

По результатам осуществления указанных действий составляется документ о приемке

товара, подписываемый Заказчиком (при создании приемочной комиссии — подписываемый

всеми членами приемочной комиссии).

В случае установления соответствия результата поставки товара и представленных

Поставщиком документов требованиям договора, Заказчиком подписывается документ о

приемке товара, представленный Поставщиком для осуществления приемки, с подписью и

печатью (при ее наличии) Поставщика, или Поставщику направляется мотивированный отказ

от приемки в письменной форме.

6.3. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не

отказывать в приемке результатов исполнения договора, если выявленное несоответствие не

препятствует приемке и своевременно устранено Поставщиком.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан

безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком

либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. После приемки товара в течение срока годности товара (при условии соблюдений

Заказчиком правил хранения) Качество товара, поставляемого по настоящему договору,

должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным

стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей

поставляемого товара, изложенным в показателях качества спецификации на весь срок

годности (хранения) данного товара. Срок хранения (годности) товара должен

соответствовать требованиям нормативных документов.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в

соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

7.3. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара,

согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего

представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4. Если у товара будут выявлены скрытые дефекты, или будет установлен факт

несоответствия параметров поставленного товара заявленным в спецификации параметрам,

Поставщик за свой счет и в разумный срок устраняет обстоятельства, наличие которых

послужило основанием для замечаний со стороны Заказчика, производит замену товара.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению

препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство

(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары,

военные действия, забастовки, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих

исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить

другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при

этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение

которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более

одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению

Сторон.

8.3.При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы

сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное

подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие

документы).

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по договору, Стороны:

1) соблюдают отсутствие между Заказчиком и Поставщиком конфликта интересов,

2) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния

на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные

преимущества или иные неправомерные цели.

3) не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования

российского законодательства и международных актов о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 договора, соответствующая Сторона

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти

нарушение этих положений

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). Срок

рассмотрения претензии — 14 дней с даты получения претензии.

10.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.3. При неполучении Стороной почтового отправления или просрочки его

получения, почтовое отправление считается полученным Стороной в последний день срока,

установленного пунктом 4.5 договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 28 мая 2024 года

включительно. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от

ответственности за его нарушение и от ответственности по гарантийным обязательствам.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В

случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение

двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от

исполнения договора.

11.5. Изменение и (или) расторжение договора осуществляется в порядке, сроки,

случаях и на условиях, установленных главой 28 Положения о закупке.

11.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по

соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях,

установленных пунктом 28.2 Положения о закупке, в том числе случаях:

1) увеличения по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, с

соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от

первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы

товара;

2) уменьшения по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, с

соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от

первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы

товара;

3) уменьшение цены единицы товара с возможностью изменения предусмотренных

таким договором количества товара. При этом не допускается ухудшения качества

поставляемого товара и иных условий договора;

4) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной

изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

5) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой

силы;

6) если Поставщиком предложена поставка товара с улучшенными техническими,

качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без

изменения всех прочих существенных условий договора.

7) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления

закупки для нужд Заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся

недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

При этом количество товара, являющегося предметом договора, не может быть увеличено, за

исключением случая, установленного в подпункте 1 настоящего пункта. Заказчик

обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения

существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную

связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о

закупке.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за

исключением случаев, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, - когда новый

Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по

настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам электронной

процедуры, подписан электронными подписями по правилам Федерального закона от 6

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и признается электронным документом,

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными

подписями сторон.

12.4. Стороны согласовали возможность обмена между Сторонами электронными

документами с использованием электронно-цифровой подписи через операторов

электронного документооборота: АО «ПФ «СКБ Контур» (система электронного

документооборота «Диадок») или ООО «Компания «Трезор» (система электронного

документооборота «СБИС»).

12.5. Приложения: № 1 «Спецификация».

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Поставщик:

ГБУ СО КК «Армавирский КЦСОН»

Наименование__________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссия, Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Новороссийская, 159

тел.: (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

дата постановки на учет 04.08.1994

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3035

Юридический адрес:

______________________________

Почтовый адрес:

______________________________

ИНН __________ КПП ___________

дата постановки на учет _________

ОГРН _________________________

Минфин КК (ГБУ СО КК «Армавирский

КЦСОН», л/счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Южное ГУ Банка России//УФК по

Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКФС 13, ОКОПФ 75203

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты: __________

______________________________

тел.: __________________________

ОКАТО _______________________

ОКТМО _______________________

ОКПО ________________________

ОКОГУ _______________________

ОКФС ______ ОКОПФ __________

e-mail: _______________________

Директор

Руководитель

___________________ Л.М. Болеховская

_______________ _________________

Приложение №1

к договору

от «___»_______ 2024 № ______/ЭМ/223

Спецификация

Таблица № 1

Наименование

товара

1

Товарный знак, производитель,

место (страна) происхождения

Ед. изм.

Кол-во

2

3

4

Качество, технические характеристики товара,

функциональные

характеристики(потребительские свойства)

товара, размеры и его параметры

Наименование показателя,

технического, функционального Описание,

параметра, ед.изм. показателя

упаковка

5

6

Директор

Руководитель

___________________ Л.М. Болеховская

_______________ _________________

Цена за единицу

товара

Руб.

7