Тендер - поставка моющих и ополаскивающих средств №292616405

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):344113, Российская Федерация, Ростовская обл., ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 34А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.02.2025 по 04.03.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):04.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с регламентом ЭТП и приложениями к извещению
Подведение итоговМесто подведения итогов:344113, Российская Федерация, Ростовская обл., ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 34АДата подведения итогов:04.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с регламентом ЭТП и Положением Заказчика ПЕРЕЧЕНЬ_документов_для_заявки

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, направляемых участником закупки для участия в закупке

Сведения об участнике закупки (в соответствии с Формой 1);

Расшифровка ценового предложения (в соответствии с Формой 2);

Декларация о соответствии участника закупки единым требованиям (в соответствии с Формой 3);

Сведения о стране происхождения товара (в соответствии с Формой 4);

Документ или его копия, подтверждающие полномочия лица осуществлять действия на электронной торговой площадке от имени участника закупки (в случае если лицо не указано в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)).

Сведения_о_стране_происхождения_товара

Форма 4

Сведения о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Номер по порядку и наименование товара должны соответствовать порядковому номеру и наименованию товара, указанным в Проекте договора.

Ценовое_предложение_участника

Форма 2

Ценовое предложение участника

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Номер по порядку и наименование товара должны соответствовать порядковому номеру и наименованию товара, указанным в Проекте договора.

Сведения_об_участнике_закупки

Форма 1.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Сведения предоставляются в формате MS Word.

Декларация_о_соответствии

Форма 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящим подтверждаю, соответствие _____________________ (указывается наименование участника закупки) следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель службы по контрактной и закупочной работе заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

-отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Должность, Фамилия, Имя, Отчество лица, пописавшего заявку

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Форма предоставляется в формате MS Word.

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_таблетки УТВЕРЖДАЮ

ДОГОВОР № ___

на поставкумоющих и ополаскивающих средств

г. Ростов-на-Дону «___» ________ 2025 г.

Акционерное общество «Школьное питание» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (АО «Школьное питание» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Зоренко Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ (для юридических лиц указываются полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер ОГРНИП), в лице _____________, действующего на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,на основании пункта 66.7Положения о закупке товаров, работ, услугАО "Школьное питание"Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону и протокола ____________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей Договора применяются следующие понятия, сокращения и термины:

Товар –моющие и ополаскивающих средства, которые должны быть поставлены Поставщиком на условиях, установленных Договором. Требования к качеству поставляемого Товара, а также его соответствие требованиям нормативно-технической документации по каждому виду товара указано в Приложении №2 к Договору;

1.3. Место поставки Товара:344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 34А;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в установленный Договором срок поставить Заказчику Товар в количестве, ассортименте, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Договором, путем его передачи Заказчику на условиях, установленных Договором.

Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Договором.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик имеет право:

требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Договором;

расторгнуть Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

Поставщик обязан:

поставить Товар, путем его передачи Заказчику на условиях, установленных Договором, соответствующий требованиям Договора;

осуществлять доставку Товара по адресам, указанным в пункте 1.3 Договора;

обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет;

предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию о ходе поставки Товара.

3.3. Заказчик имеет право:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

контролировать исполнение Поставщиком Договора, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;

3.3.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

3.4. Заказчик обязан:

принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям и на условиях, установленных Договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена договора составляет _________ (_______) рублей 00 копеек1

.

4.2. Цена единицы Товара указана в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

4.3. Цена договора устанавливается в российских рублях.

Цена единицы Товара включает в себя стоимость товара, транспортных расходов на доставку Товара до установленного Договором места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС (при наличии) и других установленных налогов и обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с поставкой Товара.

Цена договора и цена единицы Товара являются твердыми, определяются на весь срок выполнения Договора и не могут изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

Цена единицы товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором качества товара и иных условий исполнения договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Доставка Товара в место поставки должно осуществляться транспортом Поставщика. Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара посредством выполнения требований Договора, нормативно-технической документации на Товар, в том числе регламентирующих условия и специфику перевозки Товара и требований Заказчика. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.

5.2. К Товару в обязательном порядке прилагаются:

5.2.1. счет за поставленный Товар в 1 (одном) экземпляре, счет-фактура (при наличии) в 1(одном) экземпляре;

5.2.2. товарная накладная в 2 (двух) экземплярах по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или универсальный передаточный документ (далее-УПД);

5.2.3. подписанный Поставщиком Акт приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Приложением № 1 к Договору;

5.2.4. документы, подтверждающие качество Товара и иные документы, поставляемые вместе с Товаром (сертификат соответствия, паспорт на товар, декларация соответствия, качественное удостоверение и т. д.).

5.3. На всех документах, указанных в пункте 5.2.1-5.2.3 Договора, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов. При этом даты оформления и подписания Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору, указывает Заказчик.

5.4. Датой поставки Товара является дата поставки, указанная Заказчиком в Акте приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору.

Поставка Товара должна быть осуществленав течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по московскому времени. Не менее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о дате поставки Товара по электронной почте▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставляемого Товара по количеству, ассортименту, качеству и на соответствие Товара иным условиям Договора осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки Товара, с последующим оформлением Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору. Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в целях проверки качества Товара, приемкой Товара не являются.

6.2. Данные в Акте приема-передачи Товара, касающиеся Заказчика, заполняются Заказчиком при приемке Товара.

6.3. Акт приема-передачи Товара, содержащий информацию о поставляемом Товаре и иную информацию в соответствии с условиями Договора, составляется Поставщиком, подписывается Поставщиком и скрепляется печатью Поставщика (при наличии) в 2 (Двух) экземплярах, которые Поставщик направляет Заказчику в составе документов, служащих основанием для оплаты поставленного Товара, проверяется и оформляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приемки Товара, подписывается, скрепляется печатью и направляется Поставщику.

6.4. Ответственность за достоверность информации, указанной в Акте приема передачи Товара, возлагается на Поставщика и Заказчика.

6.5. Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

6.6. Приемка Заказчиком поставляемого Товара осуществляется в месте поставки Товара и включает в себя следующие этапы:

6.6.1. проверка Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям Договора;

6.6.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями Договора;

6.6.3. внешний осмотр Товара;

приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и иным условиям Договора.

6.7. Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара или его части в момент поставки в случаях, если:

- товар доставлен вне даты поставки, указанного впункте 5.5 Договора;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- товарно-сопроводительные документы оформлены, но содержание не соответствует Договору;

- поставка товаров осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).

6.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Товара нарушений требований, установленных Договором Сторонами в свободной форме, составляется рекламационный акт, в котором указываются выявленные нарушения, сроки устранения недостатков, иные необходимые сведения. Рекламационный акт является основанием для Заказчика не принимать и не оплачивать Товар, поставленный с нарушением условий Договора.

В случае неявки для сдачи-приемки Товара уполномоченных представителей Поставщика приемка Товара может производиться Заказчиком в одностороннем порядке, а в рекламационном акте делается соответствующая отметка о причине его оформления в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика. Поставщик обязан возместить расходы Заказчика, вызванные задержкой приемки Товара, в том числе в связи с простоем и хранением груза.

6.9. В случае, если при приемке Товара обнаружится его несоответствие условиям Договора, в том числе ненадлежащее качество Товара, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации (извещения) за свой счет:

6.9.1. организовать возврат Товара для его доведения до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества;

6.9.2. произвести замену Товара.

6.10. Для проверки соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара. Экспертиза проводится собственными силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов к проверке соответствия поставленного Товара, такая проверка осуществляется в течение времени, необходимого для проведения проверки поставленного Товара в объеме требований, предусмотренных нормативно-технической документацией на соответствующий Товар, а при ее отсутствии – в течение 30 календарных дней с даты доставки Товара. При этом срок приемки Товара продлевается на время проведения экспертизы и получения Заказчиком соответствующего результата проведенной экспертизы от экспертной организации.

6.11. Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору.

6.12. В случае если поставляемый Товар, не соответствуют условиям Договора, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит. В случае если несоответствие Товара было установлено по результатам экспертизы, проведенной независимым экспертом, экспертной организацией, Поставщик возмещает Заказчику стоимость проведенной экспертизы в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

6.13. В случаях не соответствия Товара условиям Договора, Товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться (вывезти Товар из мест хранения Заказчика) в пятидневный срок с момента получения извещения об этом от Заказчика. В случае невыполнения этого условия Заказчик вправе распорядиться Товаром согласно ст. 514 ГК РФ.

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Договора.

7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара техническим условиям завода изготовителя.

7.3. Минимальный остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком соответствующего Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору.

7.4. Некачественный или дефектный Товар подлежит возврату Поставщику (замене), за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом (заменой) Товара, оплачиваются Поставщиком. В случае возврата (замены) некачественный Товар, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок такого возврата (замены).

7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за дефекты Товара, если они произошли в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, если такие правила содержатся в нормативно-технической документации на Товар, приложены к Товару или доведены Поставщиком до Заказчика в письменном виде.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях за счет внебюджетных средств Заказчика.

8.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 1 к Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от неуплаченной Заказчиком в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе в случае непредставления документов или представления Поставщиком документов, не соответствующих условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) 00 копеек.

9.6. Поставщик, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, связанный с повреждением имущества Заказчика или третьих лиц, как движимому, так и недвижимому.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.8. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Договором.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной (удержанной) на сумму неустойки (пени, штрафа). При этом, обязательства Заказчика по оплате поставленного товара будут считаться прекращенными на сумму удержанной неустойки (пени, штрафа), Заказчик не будет являться стороной, просрочившей обязательства по оплате товара на сумму удержанной неустойки (пени, штрафа), положения пункта 9.3 Договора по отношению к сумме удержанной неустойки (пени, штрафа) не применяются.

В случае, нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных пунктом 6.13 Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.13 Договора, начиная со дня, следующего после момента истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.

Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления документов либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату по Договору.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Поставщика). Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по электронной почте, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

10.5. Дата направления претензии (ответа на претензию) по электронной почте считается датой получения претензии (ответа на претензию). Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

11.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.

11.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

11.4.Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

11.5.Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

11.6. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2025 года, а в части финансовых обязательств Сторон до полного их исполнения.

Расторжение Договора допускается: по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации .

12.3.3. неоднократного (два и более раз) или существенного (более 5 рабочих дней) нарушения сроков поставки.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора, предусмотренный пунктами 3.3.4 и 12.3. настоящего Договора, осуществляется путем направления Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, а также по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, в том числе, направленному по адресу электронной почты Поставщика, указанному в Договоре.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны договорились о том, что юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением, исполнением или прекращением обязательств, основанных на настоящем Договоре, переданные посредством электронной почты, являются достоверными и признаются имеющими юридическую силу до момента получения Сторонами подлинников таких документов, при условии обязательного обмена оригиналами документов в срок не позднее 10 дней с даты их направления другой Стороне. Документы направляются по адресу электронной почты, указанному в Договоре.

14.2. Подтверждением направления юридически значимых сообщений и иных документов, и информации, направленных Сторонами по электронной почте, является скриншот экрана (PrintScreen), отправленного сообщения, сделанный Стороной или уведомление электронного почтового сервиса о доставке письма по адресу Стороны, указанному в Договоре.

14.3. Стороны вправе, при заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, осуществлять обмен электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью с применением систем электронного документооборота.

14.4. Стороны договорились назначить ответственных лиц для взаимодействия по вопросам исполнения настоящего Договора. Информация об ответственных лицах, контактные данные таких лиц указаны в разделе Договора «Адреса и банковские реквизиты Сторон».

14.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

14.6. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации в условия Договора (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.

14.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

14.9. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением Договора.

14.10. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям Договора.

Приложения:

Акт приема-передачи Товара (форма) на 1 л.

Спецификация на __ л.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «___» ____ 2025 № ___

ФОРМА

АКТ №___

приема-передачи Товара по договору от «___» ____ 2025 № ____

г. Ростов-на-Дону «____» __________ 20__ г.

Поставщик - ______ , в лице_____________, действующего на основании ______, с одной стороны, и Заказчик — Акционерное общество «Школьное питание» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, в лице генерального директора Зоренко Натальи Александровны, действующего на основанииУстава, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Договору) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

а) счет от «___» __________ 20___г. № ____, счет-фактура (при наличии) от «___» __________ 20___г. № ____;

б) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или универсальный передаточный документ от «___» __________ 20___г. № ____;

в) документы, подтверждающие качество Товара и иные документы, поставляемые вместе с Товаром: сертификат качества, декларация о соответствии качественное удостоверение __________________ (со ссылкой на реквизиты документов).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

к договору от «___» ____ 2025 № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными



Цена должна содержать указание на применяемую Поставщиком систему налогообложения (например, «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______НК РФ», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).