Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №296425822

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):238751, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Советск, ул. Чапаева, 20, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_запрос_котировок_в_ЭФ_СМП

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Социальный пансионат «Советский»

238751, Калининградская область, г. Советск, ул. Чапаева, 20, тел. 8(40▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5687, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

«15» апреля 2025 года

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение №1)

Описание предмета закупки (Приложение №2)

Проект договора (Приложение №3)

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

(Приложено отдельным файлом)

Приложение № 2 «Описание предмета закупки»

Описание предмета закупки (техническое задание)

на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 «Проект договора»

Договор № _____ /223

на поставку моющих и чистящих средств

г. Советск «__» _______ 2025 года

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области Социальный пансионат «Советский» (далее - ГБСУСО КО «Социальный пансионат «Советский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тлумача Виталия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБСУСО КО «Социальный пансионат «Советский» (далее – Положение) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол от «__» ________ 2025 года № _______________________.

1. Предмет Договора

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик обязуется по заявкам Заказчика осуществлять поставку моющих и чистящих средств (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и иные характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. При исполнении настоящего Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.

1.4.Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗакона о закупках ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________ (______________________) рублей __ копеек, включая НДС - ___________ (____________) рублей __ копеек/ НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При этом Стороны определили, что твердой ценой Договора является сумма фактически поставленного Товара с учетом всех предусмотренных Договором затрат, подтвержденная накладной.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством, возможно уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.3.Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по факту поставки, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком/ответственным лицом Заказчика и Поставщиком товарной накладной на поставленный товар. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Если по предложению заказчика предусмотренные Договором количество Товара увеличиваются не более чем на 20 % или уменьшаются не более чем на 20 %; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20 % цены Договора; при уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара; цена единицы дополнительно поставляемого Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.7. Источник и основание финансирования: средства бюджетных учреждений (внебюджетные источники финансирования).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

3.1.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.1.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

3.1.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

3.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным Договором и Спецификации (Приложение № 1 настоящего Договора), в том числе по количеству и качеству.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

3.1.8. Пересмотреть условия и порядок оплаты по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и/или локальные документы Заказчика.

3.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара не позднее чем 2 (два) календарных дня до планируемой даты поставки Товара.

3.2.2. Обеспечить приемку Товара в срок, указанный в п.4.6. настоящего Договора.

3.2.3. Своевременно производить оплату в порядке и на условиях настоящего Договора.

3.2.4. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставлять Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.2.Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

3.4.3. Одновременно с поставкой Товара (партии товара) передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- товарную накладную на Товар в 3 (трех) экземплярах, счёт, счёт-фактуру (при наличии);

- копии сертификатов и/или копии деклараций о соответствии Товара;

- иные сопроводительные документы на Товар (при необходимости).

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.4.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.4.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.4.8., п.4.9. Договора, устранить причины несоответствия Товара (либо его части) условиям настоящего Договора и передать Заказчику надлежащий Товар в согласованные с Заказчиком сроки, но в любом случае не позднее 3 (трех) часов с момента уведомления Заказчиком об обнаруженных несоответствиях. При наличии убытков у Заказчика, вызванных предоставлением некачественного (некомплектного) Товара, компенсировать их в полном объеме по мотивированному требованию Заказчика.

3.4.7. Своими силами и за свой счет вывезти Товар ненадлежащего качества в срок не более 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления от Заказчика.

3.4.8. Поставщик не вправе уступать права требования и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора, без письменного согласия Заказчика.

3.4.9. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения поставляемого Товара, указанными в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

Страна происхождения поставляемого Товара на основании сведений, содержащихся в заявке Поставщика, указывается в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.Порядок, сроки, условия поставки и приемки Товара.

Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора и по «01» декабря 2025 года включительно.

Периодичность поставки Товара: 1 раз в квартал

Адрес (место) доставки (поставки) товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Советск, ул. Чапаева, 20, ГБСУСО КО «Социальный пансионат «Советский».
Доставка (поставка) и выгрузка Товара на продуктовый склад Заказчика по адресу, указанному в п.4.3. Договора, осуществляется силами Поставщика и входит в Цену Договора. Доставка Товара должна осуществляться специализированным транспортом, оборудованным в соответствии с гигиеническими требованиями к транспортированию данного вида Товара. Одновременно с поставкой Товара (партии товара) Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, указанные в п.3.4.3. настоящего Договора.

Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара (партии Товара) не позднее чем за 2 (два) календарных дня до планируемой даты поставки Товара. Конкретная дата поставки Товара указывается Заказчиком в самой заявке. Заявка направляется Поставщику по факсу или электронной почте, либо иным способом, согласованным Сторонами. Поставка Товара Поставщиком в другое время возможна после письменного согласования с Заказчиком.

В рамках Договора под партией Товара подразумевается ассортимент и количество Товара, указанного в заявке Заказчика.

4.6. Приемка Товара осуществляется ответственным лицом Заказчика в присутствии представителя Поставщика в день поставки Товара.

При приемке Товара ответственное лицо Заказчика осуществляет визуальный осмотр Товара, проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а также сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, целостность упаковки Товара, срок годности Товара согласно данным на упаковке, наличие документов, предусмотренных п. 3.4.3. Договора.

4.7.При условии соответствия поставляемого Товара по наименованию, количеству и иным характеристикам, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а также иным условиям Договора и отсутствии претензий, ответственное лицо Заказчика подписывает товарную накладную и иные документы на Товар, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.

4.8. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.

4.9.О выявленных недостатках Товара ответственное лицо Заказчика письменно уведомляет Поставщика в течение 1 (одного) часа с момента выявления. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 1 (одного) часа с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок и/или отказе Поставщика от подписания акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с указанием отказа Поставщика от его подписания и направляет его Поставщику. Составленный в указанном порядке акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

4.10. При всех случаях сроки замены некачественного Товара не могут превышать 3 (трех) часов с даты подписания акта, указанного в п. 4.9. настоящего Договора.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям Договора и Спецификации (приложение № 1 к Договору) по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

4.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания ответственным лицом Заказчика товарной накладной на поставленный Товар.

4.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной на поставленный товар.

4.13. Принятие ответственным лицом Заказчика Товара без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Товара и не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением выявленных недостатков. Заказчик, ответственное лицо Заказчика, обнаруживший после приемки Товара недостатки, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Поставщика о недостатках Товара не лишает ответственного лица Заказчика, Заказчика права ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков Товара.

Упаковка и маркировка. Качество Товара.

5.1. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

5.2. Маркировка Товара должна содержать наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности товара.

5.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки Товара.

5.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствие с действующими в Российской Федерации стандартами, утвержденными на данный вид Товара и подтвержденными сертификатами, обязательными для данного вида Товара.

5.6. Качество Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.7. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен быть не менее 70 % от общего срока годности.

5.8. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

5.9.Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товара, Товар является свободным от любых прав третьих лиц, под запретом и арестом не состоит, предметом спора не является, разрешен для свободного обращения и применения на территории Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить требование (претензию) об уплате неустойки в виде пени и/или штрафа.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый день неисполнения/ ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором за каждый факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. Заказчик праве при окончательном расчете вычесть неустойку, предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.3. Договора.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

6.6. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Поставщик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие привлечения к административной ответственности.

6.7. Отсутствие письменных возражений по направленной Заказчиком в адрес Поставщика претензии (требованию, предписанию, распоряжению или иному документу, фиксирующему выявленные в ходе исполнения Договора недостатки, нарушения), означает, что указанные нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

6.8. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия субпоставщиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Договору.

6.9. Имущественные санкции уплачиваются Поставщиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счёт Заказчика с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

6.10. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Договора, а также ущерб, причиненный по вине Поставщика и его работников.

6.11. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых в качестве обеспечения исполнения Договора.

6.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

6.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

6.16. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки сверх неустойки.

7. Срок действия, изменение, расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «15» декабря 2025 года включительно. Окончание срока действия (исполнения) Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору и не освобождает Стороны от ответственности.

7.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительными соглашениями в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Расторжение Договора допускается:

7.3.1. По соглашению сторон.

7.3.2. По решению суда.

7.3.3. В случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе и по следующим основаниям:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- неоднократное (более двух раз) нарушение Поставщиком сроков поставки товаров.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

7.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. При расторжении Договора по любым основаниям Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по обязательствам, исполненным ими к моменту расторжения настоящего Договора.

7.8. В случае, если Заказчик реализовал своё право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 7.4. настоящего Договора, то Договор считается прекращённым с даты, определённой Заказчиком в соответствующем уведомлении.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

8.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.4. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

9.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию - 5 (пять) календарных дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии срок, претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд.

9.3. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в арбитражном суде Калининградской области.

10. Заключительные положения

10.1. При исполнении Договора не допускается замена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае замены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.3. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Договоре. Действия Сторон, направленные на исполнение Договора, совершенные по реквизитам, указанным в Договоре, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Договора.

10.4. Уведомления и сообщения по исполнению условий Договора направляются Сторонами посредством электронной почты с последующим направлением заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

10.5. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязаны в срок 5 (пять) календарных дней известить друг друга о новых адресах и реквизитах с последующим внесением таких изменений в настоящий Договор.

10.6. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается путем обмена электронными документами на электронной площадке.

Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора на бумажном носителе.

10.7.Ответственными лицами за исполнение настоящего Договора являются:

- со Стороны Заказчика – заведующий складом О.Е. Королева, телефон 8(40▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1003 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- со Стороны Поставщика –

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 – Спецификация

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 11.1., 11.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 11.1., 11.2. настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 11.1.-11.4. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 11.3. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Директор ____________ В.А. Тлумач

№ __________

от «__» _________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________ (________________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС __% - _______________ (______________) рублей ___ копеек/ НДС не облагается.

1 Включается информация о Товаре (Товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), указанная в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме Поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 «Форма заявки»

от _________ исх. № __________

Кому: ГБСУСО КО «Социальный пансионат «Советский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 2025 года настоящей заявкой выражаем свое согласие поставить товар на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена Договора ______________ (______________________________ руб. ______ коп.).

(цифрами) (прописью)

с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Согласны со сроками и порядком оплаты поставки товара.

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП