Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №269674826

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупкиxx

Приложение №1

Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова (Долинск мкр.), д. 3 (ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Южная Озереевка (Филиал ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России).

Срок поставки товара: Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии с заявками Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заказчик подает телефонограммой, факсом или электронным письмом заявку с момента заключения государственного контракта до 01.10.2024 г. Заявка обязательно включает в себя дату и время подачи, место доставки, наименование, количество и характеристику заказываемого товара.

Обоснование необходимости использования дополнительных требований к закупаемому товару не предусмотренных КТРУ.

Дополнительная информация включена в описание товаров в соответствии с положениями ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с потребностью заказчика и в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров по всем позициям потребностям заказчика, а также для обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком. Кроме того дополнительные характеристики при описании объекта закупки установлены в связи с невозможностью иным способом описать объект закупки по причине малоинформативности КТРУ, который не позволяет точно определить объект закупки.

Требования_и_инструкцияxx

Приложение №3

Требования к содержанию, составу заявки на участие

в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) при осуществлении закупки на поставку товара - предложение участника закупки в отношении объекта закупки - функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Данные характеристики могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

В случае, если Заказчиком проводится закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, содержащая проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, то заявка участника закупки может не содержать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением об электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иную информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается государственный контракт;

б) при осуществлении закупки на поставку товара - наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира (подпункт «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

д) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких требований);

е1) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

ж) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

- декларацию о непроведении ликвидации участника электронного аукциона – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- декларацию о неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- декларацию об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

- декларацию об отсутствии у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- декларацию, что участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- декларацию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при наличии);

- декларацию об отсутствии между участником электронного аукциона и государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы государственного заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица – участника электронного аукциона, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- декларацию о том, что участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- декларацию о том, что участник закупки не является иностранным агентом;

- декларацию о том, что у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством Российской Федерации;

з) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

и) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц.

Заявка участника закупки может содержать наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным извещением о таком аукционе, в случае:

1) непредставления участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

Рекомендуется:

Использовать следующие форматы электронных документов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. Размер каждого размещаемого в единой информационной системе файла не должен превышать 50 Мб.

В целях обеспечения быстроты и корректности открытия (сохранения) электронных документов, поданных в составе заявки на участие в электронном аукционе, рекомендуется не сканировать документы, содержащие сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, оформленные в формате , x, .xls, , а направлять их оператору электронной площадки в этих же форматах.

Заявку на участие в электронном аукционе и все документы, представляемые участником закупки в составе заявки, оформлять с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ (должны быть удобочитаемы), в соответствии с требованиями, предусмотренными регламентом функционирования электронной площадки, адрес которой в сети «Интернет» указан в Извещении о проведении аукциона в электронной форме. Любые вспомогательные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

Текст заявки на участие в электронном аукционе и всех документов, представляемых в составе заявки, писать в строчку в направлении слева направо, строчки — в порядке сверху вниз. Деление текста на строки производить по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно правилам переноса. При переносе слов использовать знак переноса, графически идентичный дефису.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. рекомендуется не допускать. Файлы заявки и всех документов, представляемых в составе заявки, не блокировать и не кодировать (должен осуществляться поиск и копирование по тексту, файлы должны открываться общедоступными средствами).

В случае, если участнику аукциона необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником аукциона оформляется новый документ формата MS Excel. Комиссией по осуществлению закупок будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 29.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000069

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, пр. Шогенцукова (Долинск мкр.), д. 3 (ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России)
Российская Федерация, Краснодарский край, Новороссийск г, Южная Озереевка с, Филиал ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.17 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

9374.54 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии со статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ФКУЗ САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА ФСИН РОССИИ)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

30.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект ГК

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования и инструкция

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

Проект_ГКxx

Приложение №4

ПРОЕКТ Государственного контракта № ___

на поставку моющих и чистящих средств

г. Нальчик «___» __________ 2024 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий имени С.М. Кирова Федеральной службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________, в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов электронного аукциона оформленного __________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить моющие и чистящие средства, согласно Спецификации поставляемого Товара (Приложение № 1), в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

1.2. Право собственности на моющие и чистящие средства (далее – товар) переходит Заказчику в момент получения Товара на складе Заказчика.

1.3. По качеству Товар должен соответствовать требованиям извещения об электронном аукционе, установленным стандартам, в соответствии с прилагаемой к нему документацией.

2. Цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет ___________ руб. (цена указывается цифрами и прописью), включая НДС __% (цифрами и прописью, в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»), которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по Контракту (Приложение №1).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия Контракта, за исключением случаев предусмотренных законом и пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работы или услуги) исходя из установленной в Контракте цены единицы товара (работы или услуги), но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (объема работы или услуги) стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара (работы или услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

2.6. Цена Контракта, включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен выплатить в связи с выполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Контракт финансируется из средств федерального бюджета.

2.8. Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) производится по факту поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) в порядке безналичного расчета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и получения от Поставщика (подрядчика, исполнителя) платежных документов в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

Оплата поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), отдельного этапа исполнения Контракта по поставке товара (выполнению работы, оказанию услуги), исполнение которого приходится:

- на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, то оплата производится в срок не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на очередной финансовый год;

- на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Моментом оплаты поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) по настоящему Контракту, считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. Оплата производится в Российских рублях.

3.4. Заказчик имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты продукции, не соответствующей установленным требованиям качества (количества).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.2. Обеспечить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиям Контракта.

4.1.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

4.1.4. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока.

4.1.5. Возместить убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.6. Поставщик предоставляет сертификат (декларацию) качества (соответствия) на Товар от изготовителя, паспорт на товар либо другой документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям, действующим в Российской Федерации.

4.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Обеспечить приемку товара соответствующего требованиям, установленным Контрактом, и оплату этого товара на указанных в Контракте условиях.

4.2.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком актов о приемке товаров.

4.2.4. Взыскивать неустойку (штрафы и пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

4.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Требовать своевременную оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать уплату неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятой продукции.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

4.4.3. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать своевременной безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4.4.5. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4.6. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

4.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Условия и сроки исполнения контракта

5.1. Исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии с заявками Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заказчик подает телефонограммой, факсом или электронным письмом заявку с момента заключения государственного контракта до 01.10.2024 г. Заявка обязательно включает в себя дату и время подачи, место доставки, наименование, количество и характеристику заказываемого товара.

Место поставки товара в соответствии с отгрузочной разнарядкой (Приложение № 2 к Контракту):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова (Долинск мкр.), д. 3 (ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Южная Озереевка, Филиал ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России.

5.2. Для проверки предоставленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. Экспертиза проводится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом. По итогам проведения экспертизы Заказчик в произвольной форме составляет заключение с указанием соответствия (несоответствия) товара (работы, услуги) требованиям Контракта (далее – Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

5.5. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии настоящим контрактом.

5.6. О наличии обнаруженных недостатков Заказчик немедленно сообщает Поставщику (подрядчику, исполнителю), который обязан в течение 3 рабочих дней устранить выявленные недостатки за счет собственных средств.

5.7. Государственный заказчик либо уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществляет приемку товара и оценку товара по месту поставки товара.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и составляет 1 процент цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6.6. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного пунктом 7.4.1. настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 6.4. Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.15. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с приемкой поставленного товара (результатов выполненной работы, оказанной услуги).

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения контракта установлен как 30 % от цены, по которой заключается контракт и составляет _________ (____________) рублей ___ копеек. Если Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены контракта, равном _________ (____________) рублей ___ копеек, или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, равном _________ (____________) рублей ___ копеек.

7.1.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.2. Обеспечение указанное в пункте 7.1. Контракта предоставляется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до заключения настоящего Контракта. При невыполнении Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта, Поставщик (подрядчик, исполнитель) признается уклонившимся от заключения настоящего Контракта.

7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в извещении счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8) в независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.4.1. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии в соответствии с частью 3.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.6. Срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ составляет не более 15 дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.4.1. и пунктом 7.5. Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.8. Требование об обеспечении исполнения контракта не исполняется в случае заключения контракта с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который является казенным учреждением.

8. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного товара (оказанной услуги, выполненной работы), а также порядок и сроки оформления результатов такой приемки

8.1. Приемка поставленного товара (оказанной услуги, выполненной работы (ее результатов), в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, осуществляется после получения от Поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащим образом оформленных документов о приемке.

8.2. Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара (оказанной услуги, выполненной работы) осуществляется сторонами в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок.

8.2.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

8.2.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.2.1. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (подрядчик, исполнитель).

8.2.3. В случае получения в соответствии с пунктом 8.2.2. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 8.2.1. Контракта.

8.3. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

9. Качество товара (работ, услуг) и гарантийные обязательства

9.1. Поставляемый товар должен соответствовать НТД производителя, иным нормативам, действующим для данного вида товара.

9.1.1. При возникновении между Поставщиком и Заказчиком спора по поводу недостатков качества поставляемого товара, согласно пункту 9.1. Контракта или их количества по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками качества поставляемого товара.

9.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, определенное требованием настоящего Контракта и гарантийными условиями, в течение всего гарантийного срока. Поставщик обязан гарантировать Заказчику безопасность товара для здоровья людей, а также окружающей среды при обычных условиях его использования.

9.3. Товар, не соответствующий требованиям качества настоящего Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением и возвратом данного Товара.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

10.1.1. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, и т.п.), забастовки, эпидемии, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти (десяти) дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Контракта, их получающего, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту, при отсутствии возражений с другой стороны, может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но на срок не более 2-х (двух) месяцев.

11. Конфиденциальность

11.1. Вся представляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением контракта, считается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

11.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Указанное в пункте 12.1. Контракта условие о переговорах не является условием о претензионном или ином досудебном порядке урегулирования споров. Непроведение вышеуказанных переговоров не лишает возможности любой из Сторон Контракта обратиться в суд с целью разрешения спора, вытекающего из Контракта.

12.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.4. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии в течение 7 (семи) дней.

12.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде КБР, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. Порядок изменения и расторжения контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае просрочки поставки товара, исполнения работ, оказания услуг, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке, с требованием о расторжении Контракта. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, формируется, подписывается и размещается в единой информационной системе. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления Поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (подрядчик, исполнитель).

13.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 13.2. Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 5.4. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об аукционе требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару.

13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что при определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пункте 13.6. Контракта, что позволило ему стать участником аукциона.

13.8. Сведения о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, направляются Заказчиком в установленном порядке для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.10. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Контракта.

13.11. Выполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований пункта 13.10. Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку), либо дата получения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного пунктом 13.10. Контракта, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в разделе 15 Контракта, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

13.12. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.15. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

13.16. Перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя) при исполнении Контракта не допускается за исключением случая, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.17. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части осуществления расчетов – до их полного исполнения.

14.2. В случае изменения какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон (Поставщиком и Заказчиком).

14.5. Неотъемлемой частью Контракта является:

Спецификация (приложение № 1 к Контракту) на ___ л.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «___» _________ 2024 № ____

Спецификация

на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товаров по контракту.

Страна происхождения товара: _______________.

При поставке/разгрузке товара заказчик оставляет за собой право вскрывать каждую коробку/упаковку для определения комплектности и качества товара.

Цена товара включает в себя следующие расходы:

- стоимость товара;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- транспортные расходы, в том числе до места назначения;

- уплата таможенных пошлин;

- уплата всех возможных налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приемка товара должна осуществляться в присутствии Поставщика либо уполномоченного представителя Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

от «___» _________ 2024 № ____

Отгрузочная разнарядка

(План распределения)

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

г. Нальчик

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об электронном аукционе содержит следующие электронные документы:

- описание объекта закупки (техническое задание) (Приложение №1);

- расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №2);

- требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению (Приложение №3);

- проект государственного контракта (Приложение №4).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение о проведении электронного аукциона от 29.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с данными