Тендер - Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров №269368555

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Оренбургская область, город Новотроицк, ул.Железнодорожная, д.2 "з"
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.03.2024 по 27.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС Тендер Электронный магазин Оренбургской области (https://orb-zmo.rts-tender.ru/), официальный сайт единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:документация размещена на официальном сайте единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru), на Электронной площадке РТС Тендер Электронный магазин Оренбургской области (https://orb-zmo.rts-tender.ru/) и доступна для ознакомления любым заинтересованным лицам. Предоставление документации о закупке на бумажном носителе не предусмотрено.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):27.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В порядке, предусмотренным правовым актом Оренбургской области, регламентом (инструкцией) электронного магазина и Положением о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:462353, Оренбургская область, Г.О. город Новотроицк, г. Новотроицк, ул. 1 Мая, д. 1АДата подведения итогов:28.03.2024Порядок подведения итогов:Заключение договора в Информационной системе осуществляется в электронной форме с участником ЗМО, предложение на участие в закупке, которого соответствует требованиям, установленным Заказчиком в сведениях о закупке, и содержит наименьшую цену договора, а в случае выявления Заказчиком несоответствия участника ЗМО, подавшего предложение на участие, требованиям к участникам закупки, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) Положением о закупке МУП «УКХ», заключается с участником ЗМО, предложение на участие в закупке которого признано лучшим после предложения участника ЗМО, в отношении которого были выявлены несоответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) Положением о закупке МУП «УКХ». НМДЦ_бытовая_химия - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен соответствовать: требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), международных стандартов, технических условий и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям, определенным производителями товаров.

Соответствие товара требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении); протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии); добровольным сертификатом качества товара (при наличии); сертификатом пожарной безопасности (при необходимости), экспертным заключением, паспортом безопасности обязательными для данного Товара и (или) иными документами, подтверждающими качество Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае поставки товара, выпускаемой или поставляемой зарубежными компаниями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик товара требованиям соответствующих нормативных документов России.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

На товар, не попадающую под требование обязательного подтверждения соответствия, вместе с продукцией должны передаваться относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом (паспорта, товаросопроводительные документы и т.д.), а также предоставлены сертификаты и декларации соответствия, оформленные в добровольном порядке.

Некачественный Товар Заказчиком не принимается. Замена некачественного Товара производится Поставщиком, с доставкой его за счет Поставщика, в течение 5 (пяти) дней со дня поступившей претензии по качеству Товара от Заказчика.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку качества поставляемого товара путём проведения независимой экспертизы в ходе исполнения Договора.

В случае выявления в тестированных образцах несоответствия требованиям Заказчика забраковывается вся партия Товара. При этом объем, и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию.

На время замены некачественного Товара Товар считается не принятым.

Товар должен быть производства не ранее 1 квартала 2024 г. Товар должен соответствовать ГОСТам, указанным в техническом задании. Товар должен быть новым, оригинальным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в техническом задании, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться в худшую сторону от требований, указанных в данном техническом задании.

Начальник ОМТС С.Ш. Султанова

ФОРМА_ЗАЯВОК_ДЛЯ_УЧАСТИЯ

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

1. Изучив условия электронного магазина «Закупки малого объема», предлагаем осуществить поставку товара на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

2. ___________________ (наименование участника закупки) выражает согласие исполнить условия договора.

Поставщик должен указать ценовое предложение с учетом НДС или без учета НДС (если Поставщик не является плательщиком НДС, с указанием соответствующих оснований).

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011г. №223 — ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридических лиц», «Положения о закупке товаров, работ, услуг» и иными законодательными актами.

Так же декларируем, что страной происхождения товара является ___(наименование страны)______________.

Подтверждаем, что ознакомлены с ответственностью, которая следует в отношении предоставления недостоверных сведений.

В случае признания нас победителем, мы обязуемся полностью, качественно, своевременно выполнить все обязательства, указанные в проекте договора.

В случае если при заявлении цены договора, цены за единицу товара (работ, услуг), нами не были учтены какие-либо расходы по исполнению договора, мы обязуемся выполнить услуги, работы по договору в полном объеме согласно техническому заданию Заказчика за указанную цену договора, цену за единицу товара (работ, услуг)

Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

проект_договора

Договор поставки № __________

г. Новотроицк « » 2024.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунального хозяйства» (МУП «УКХ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Мамонова Матвея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «УКХ», путем проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик, являющийся победителем по итогам проведенной закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на основании протокола__________________________ от _____________ № __________ (Приложение №1), обязуется поставить Покупателю моющие, чистящие средства и хозяйственные товары (далее-Товар) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, и заявке участника закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Покупатель обязуется оплатить и принять товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с ПП РФ №925 от 16.09.16г, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.4. Страна происхождения товара: _________________________________ (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.)

2. Цена и порядок расчетов по договору.

2.1. Общая стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, не должна превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек) включая в себя НДС 20%, если Поставщик является плательщиком НДС или без НДС с указанием соответствующих оснований и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. После подписания настоящего договора стоимость единицы товара изменению не подлежит.

При смене Поставщиком системы налогообложения общая стоимость товара (стоимость единиц товара (работы, услуги) по настоящему договору изменению не подлежит.

Объем поставляемого товара определяется по факту поставки исходя из исполненных заявок Покупателя и не может превышать общую стоимость, установленную договором. В случае отсутствия необходимости в закупки товаров на максимальную сумму, предусмотренную договором, Покупатель ответственности не несет, упущенная выгода Покупателем не возмещается.

2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей передачу товара Покупателю и счета-фактуры Поставщика, либо универсального передаточного документа, соответствующего требованиям п.5, п.6 ст.169 НК РФ, постановления Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, транспортной накладной.

2.3. В случае обнаружения в представленных Поставщиком для расчета документах, указанных в п. 2.2 и несоответствий условиям договора, Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику для корректировки. При этом срок оплаты переносится соразмерно периоду исправления указанных документов и представления их Покупателю. Ответственность Покупателя за неоплату товара не наступает.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка товара производится отдельными партиями, по заявкам Покупателя, силами и за счет средств Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 2 «З». Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (далее УПД), транспортной накладной.

Грузополучатель – МУП «УКХ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, дом 2 «З».

3.2. Товар передается Покупателю полностью укомплектованным, исправным. Товар должен быть новым не ранее 3 квартала 2023 года выпуска, оригинальным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, соответствовать техническим требованиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, не заложенным, не арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

3.3. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6 с изм. от 22.10.1997г.), «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г № П-7 с изм. от 22.10.1997 г.).

Товар считается принятым Покупателем, с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ -12 или УПД, транспортной накладной, при условии надлежащего оформления указанных документов в соответствии с п. 2.2 настоящего договора.

3.4. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: упаковка должна исключать возможность механического повреждения товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

3.5. Право собственности на товар и степень риска утраты, повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара на складе Покупателя и определяется по дате подписания товарной накладной формы ТОРГ-12, или универсального передаточного документа, транспортной накладной.

3.6. Для проверки предоставленного товара Поставщиком, в части их соответствия условиям договора, в том числе по качеству, Покупатель вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Покупателем своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы включается в общий срок приёмки. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты товара в соответствии с договором.

4.1.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. После подписания договора, на основании заявок Покупателя Поставщик в течении 19 (девятнадцать) рабочих дней осуществляет поставку товара в соответствии с перечнем и количеством, указанным в заявке Покупателя.

4.2.2. Поставить товар надлежащего качества и комплектности, которые должны соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, а также иным критериям качества согласно требованиям, установленным конкурсной документации и действующему законодательству РФ. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства согласно технической документации завода-изготовителя.

4.2.3. В случае обнаружения недостатков товара, заменить этот товар товаром надлежащего качества (доукомплектовать) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления соответствующего документа (претензия), подтверждающего ненадлежащее качество (некомплектность) товара (указанная претензия отправляется Поставщику посредством электронной почты, указанных в договоре). При не замене (не доукомплектования) товара в указанный срок, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости некачественного (некомплектного) товара либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При этом стоимость понесенных расходов Поставщику не возмещается.

4.2.4. Передать Покупателю одновременно с передачей товара товарную накладную формы ТОРГ-12 и счет-фактуру или универсальный передаточный документ, соответствующий требованиям п.5, п.6 ст. 169 НК РФ, Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», транспортную накладную, а также сертификаты качества изготовителя или иные документы на поставляемый товар. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства согласно технической документации завода-изготовителя. В случаях, когда договор заключатся с физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Поставщик обязан передать Покупателю чек, сформированный при расчете за поставку товара, указанные в п. 1.1. настоящего договора.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» - налогоплательщики при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны выставлять в электронной форме счета-фактуры, в том числе корректировочные, содержащие регистрационный номер партии товара, количественную единицу изменения товара, используемую в целях осуществления прослеживаемости, количество товара, подлежащего прослеживаемости, и обеспечить получение таких счет-фактур при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости.

4.2.5.В случае, если поставка осуществляется на условиях транзита, где Поставщик по настоящему договору является «Транзитным Покупателем», Поставщик обязан оформить отдельные передаточные документы (товарную накладную, УПД в части передаточного документа) от своего имени на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Отказаться от приёмки товара в случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.3.3. В случае обнаружения несоответствия товара по качеству требованиям стандартов в течение 48 часов сообщить об этом Поставщику.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с условиями настоящего договора, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «УКХ».

4.3.5. Требовать от Поставщика передачи товарно-сопроводительных документов (счета, счет-фактуры, товарных накладных или УПД, транспортных накладных и т.п.).

4.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приёмке товара по количеству и качеству.

4.3.7. По соглашению с Поставщиком изменить условия договора в случаях и в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «УКХ».

4.3.8. Произвести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением экспертной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.9. В случае не замены (не доукомплектования) товара в срок, указанный в п. 4.2.3. настоящего договора, а также в случае не поставки (не своевременной-нарушение сроков поставки) товара, Покупатель в течение 48 часов, после истечения срока поставки (доукомплектования, замены) товара уведомляет Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично посредством электронной почты либо почтовой связи, указанных в договоре. При этом договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.

4.4. Покупатель обязан:

4.4.1. Оплатить товар в соответствии с требованиями п.2.2. настоящего договора.

4.4.2. Создать условия для правильной и своевременной приемки товара в соответствии с требованиями Инструкций.

4.4.3. Осуществлять заказ товара путем направления Поставщику заявки по электронной почте, либо по телефонной связи. В заявке должно быть указано: ассортимент товара, количество товара, порядок доставки товара.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору виновная сторона несет имущественную ответственность, включая возмещение убытков и уплату штрафных санкций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки товара, в соответствии с п.4.2.1 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1,5% от стоимости не поставленного товара за каждый день нарушения срока.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи документов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов, чеков, товарных накладных, транспортных накладных, паспортов изделия, сертификатов соответствия), установленных п.4.2.4. настоящего договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1,0 % от стоимости товара, по которому документы не поступили в установленный срок, за каждый день просрочки. В случае отказа Покупателю налоговыми органами при включении стоимости приобретенных товаров в расходы при расчете налога на прибыль, НДС по причине того, что счета-фактуры, товарные накладные или универсальные передаточные документы, транспортные накладные составлены с нарушением требований п.4.2.4. настоящего договора, Поставщик обязан возместить Покупателю возникшие, в связи с этим убытки. При этом возмещению подлежат суммы недоимки, пеней и штрафов, начисленных налоговыми органами из-за нарушений в оформлении документов. Основанием для возмещения Поставщиком убытков Покупателя является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки

5.4 За нарушение срока оплаты поставленного товара, предусмотренного п. 2.2 настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об оплате пени в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставленного, но не оплаченного товара.

5.5. В случае, если Покупатель понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

5.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает её от исполнения обязательств по договору.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

5.8. При расторжении договора по инициативе Поставщика, при отсутствии виновных действий со стороны Покупателя, Поставщик обязан оплатить штраф Покупателю в размере 5% от общей стоимости договора.

5.9. В случаях, когда договор заключатся с физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», применяются следующие меры ответственности:

5.9.1. В случае утраты Поставщиком статуса самозанятого, он обязуется уведомить Покупателя об утрате права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (отказ Поставщиком от применения специального налогового режима) в течение 3 календарных дней с даты снятия с учета, и компенсировать возникшие, в связи с этим расходы Покупателю по оплате налогов, социальных платежей и штрафов. При этом возмещению подлежат суммы недоимки, пеней и штрафов, начисленных налоговыми органами. Основанием для возмещения Поставщиком убытков Покупателя является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

В случае нарушения срока сообщения об утрате Поставщиком права на применение режима «Налог на профессиональный доход» (отказ Поставщиком от применения специального налогового режима) Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,5% от общей стоимости договора.

5.9.2. При произведении расчетов, связанных с получением доходов от поставки товара Покупателю, Поставщик обязан сформировать чек и обеспечить его передачу в соответствии с правилами статья 14 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом. В случае нарушения сроков передачи или правил составления чека Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,5% от общей стоимости договора.

5.9.3. Поставщик, который в нарушение Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ или договора привлек к исполнению обязательств по договору субпоставщика несет ответственность за убытки, причиненные участием субпоставщика в исполнении договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора: стихийные бедствия, военные действия любого характера и иные, препятствующие выполнению условий настоящего договора.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств, с приложением документов, выданных компетентными органами. Если непредвиденные вышеперечисленные обстоятельства длятся более двух месяцев подряд, стороны ведут переговоры с целью достижения альтернатив исполнения или прекращения договора. При этом стороны обязаны урегулировать все вопросы взаимных финансовых расчетов.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола разногласий.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и её полный и обоснованный расчёт.

7.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по «31» декабря 2024 г., а в части денежных обязательств - до полного исполнения.

8.2. Возможно продление срока действия настоящего договора, путем подписания Сторонами дополнительного с соглашения к нему.

9. Прочие условия

9.1. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Договор, протоколы разногласий, дополнительные соглашения и другие документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до поступления оригиналов.

9.4. Условия настоящего договора и любая информация, которая стала известна сторонам при исполнении настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению

9.5. Стороны согласовали возможность обмена Сторонами документами с помощью защищенного электронного документооборота в электронной форме с использованием средства криптографической защиты информации (далее- СКЗИ) с функциями шифрования и электронной подписи (далее- ЭП). Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 №61-ФЗ «Об электронной подписи» юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон. При реализации настоящего договора Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Стороны признают, что использование СКЗИ, которые реализуют шифрование и ЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, защиты от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что :

 электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);

 электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате проверки ЭП;

фактом доставки электронного документа является формирование отправляющей Стороной отчета о совершенной операции по форме разработчика используемого программного обеспечения..

9.6. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. Стороны вправе после размещения в единой информационной системе договора, подписанного обеими сторонами, изготовить копию договора на бумажном носителе с проставлением печатей, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

10. Гарантии

10.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара, поставляемого Покупателю в соответствии с договором, должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, СанПинов.

10.2. Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя.

10.3. Если это установлено действующим законодательством Российской Федерации, производителем, разработчиком товара или условиями договора, в т.ч. приложениями к нему, соответствие качества товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии); сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1 При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: телефон приемной МУП «УКХ» 8 (35-37)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты МУП «УКХ» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, адрес электронной почты_________________________________.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

11.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

11.5. Стороны информируют в письменной форме министерство экономического развития, инвестиций и туризма в Оренбургской области, а также комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. Приложение

Приложение №1. Итоговый протокол закупочной комиссии № от « » 2024г

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Генеральный директор

____________________М.Ю. Мамонов

- Посмотреть таблицу с данными Документация_МУП_УКХ_бытовая_химия_и_хоз.товары

Муниципальное унитарное предприятие

«Управление коммунального хозяйства»

(МУП «УКХ»)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

МУП «УКХ»

____________ М.Ю. Мамонов

«25» марта 2024г.

Документация

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров

проводимого в порядке исполнения Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г.

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

г. Новотроицк 2024 г

Статья 1. Общие сведения

Наименование Заказчика-Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунального хозяйства» (МУП «УКХ»)

Юридический и фактический адрес заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская обл., Г.О. город Новотроицк, г. Новотроицк, ул. 1 Мая, д. 1-А

Имя контактного лица-Султанова Светлана Шавхатовна, Лисина Оксана Александровна

Номер телефона 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты для связи ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. Настоящая документация о закупке разработана с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Официальным источником для размещения информации о закупках, а также разъяснений, изменений, касающихся настоящей документации является единая информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), (далее ЕИС), а также электронная площадка электронного магазина, адрес - ЭП РТС Тендер Электронный магазин Оренбургской области (https://orb-zmo.rts-tender.ru/).

3. Размещение в ЕИС информации о закупке производится в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

4. Закупка малого объема с использованием электронного магазина – неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик размещает заказ в порядке, предусмотренным правовым актом Оренбургской области, регламентом (инструкцией) электронного магазина и Положением о закупке.

5. Извещение о проведении настоящей закупки и настоящая закупочная документация не является извещением и документацией о проведении конкурентной процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), и должно рассматриваться исключительно в качестве информационного сообщения о проводимой закупке, публикуемого в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

Статья 2. Требования к участникам закупки

Участником закупки является любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Дополнительные требования: не установлены.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - единый реестр субъектов МСП). Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов МСП, содержащих информацию об участнике закупки.

Подтверждением применения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» налогового режима «Налог на профессиональный доход» является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима/

Требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Статья 3. Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснение положений документации о закупке.

Не предусмотрено.

Статья 4. Внесение изменений в документацию о закупке

1. Заказчик, по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

Статья 5. Продление сроков подачи заявок и отмена закупки.

1. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки на любом этапе закупки до подписания договора.

2. До окончания времени подачи заявок на участие в закупке Заказчик вправе продлить срок подачи заявок.

Статья 6. Форма и порядок предоставления документации, подачи заявок

1. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке устанавливаются регламентом торговой площадки.

2. Заказчик принимает и рассматривает предложения и заявки юридических и физических лиц на поставку товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, в электронном виде в соответствии с регламентом (инструкцией) электронного магазина и Положением о закупке.

Статья 7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка участника должна содержать все сведения о поставляемом товаре (работе, услуге), позволяющие определить соответствие заявки заказу Заказчика, включая цену по каждой позиции товара:

1) Согласие участника к требованиям заказчика на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг (рекомендуемая форма приложена отдельным файлом);

2) Ценовое предложение, с разбивкой по позициям.

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) должен указать ценовое предложение с учетом НДС или без учета НДС (если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не является плательщиком НДС, с указанием соответствующих оснований);

3) Реквизиты для заключения договора (электронный адрес и телефон обязательно!) (рекомендуемая форма приложена отдельным файлом)

Статья 8. Размер обеспечения заявок на участие в закупке: не установлено.

Статья 9. Размер обеспечения исполнения договора: не установлено.

Статья 10. Порядок, дата и время начала приема и окончание срока подачи заявок на участие в закупке

Дата начала подачи заявок:

«27» марта 2024 г

Дата и время окончания срока подачи заявок:

«27» марта 2024 года, 17 часов 00 минут (время местное)

Место и дата подведения итогов закупки:

Не позднее «28» марта 2024 года по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, Г.О. город Новотроицк, г. Новотроицк, ул. 1 Мая, д. 1А.

Статья 11. Требования к описанию участника закупки поставляемого товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, поставляемый товар (работа, услуга) должен (а):

- Посмотреть таблицу с данными

Статья 12. Техническое задание

(приложено отдельным файлом)

Статья 13. Установлен приоритет товаров российского происхождения в соответствии с ПП РФ №925 от 16.09.16г

Участник закупки в заявке на участие в закупке должен указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемого товара.

1. Порядок предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:

1.1. при осуществлении закупок товаров, работ оценка и сопоставление заявок на участие в такой закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке;

1.2. при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление заявок на участие в такой закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

2. Условия предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:

2.1. участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2.2. участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке

2.3. отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования), страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2.4. для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее по тексту - постановление Правительства от 16 сентября 2016 года № 925), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанная в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

2.5. отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) ;

2.6. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

2.7. положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

2.8. при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства от 16 сентября 2016 года № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

В случае если закупаемый товар является радиоэлектронной продукцией включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, то в соответствии с пунктом 2(1) Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Статья 14. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара производится силами и за счет средств Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 2 «З».

Приемка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 (местного времени), пятница с 08:00 до 16:00 (местного времени). В праздничные и выходные дни приемка товара не осуществляется. Дата и время поставки согласовываются с Заказчиком по телефону 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Датой поставки товара считается дата подписания сторонами транспортной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг: по заявкам Заказчика в течение 19 (девятнадцати) рабочих дней с даты поступления заявки до склада Заказчика.

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в соответствии с проектом договора.

Статья 15. Сумма начальных (максимальных) цен единиц товара (работ, услуг), являющихся предметом закупки, составляет 4 636,98 рублей (Четыре тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 98 копеек) с учетом 20 % НДС.

Объем оказываемых услуг определяется по факту поставки исходя из исполненных заявок Заказчика и не может превышать общую стоимость, установленную договором.

Общая стоимость договора — это сумма, на которую будет заключён договор с победителем закупки, которая составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Триста тысяч рублей 00 копеек) (включая НДС 20%, если Исполнитель является плательщиком НДС или без НДС с указанием соответствующих оснований, в соответствии действующим законодательством).

В случае отсутствия необходимости в закупки услуг на максимальную сумму, предусмотренную договором, Заказчик ответственности не несет, упущенная выгода Заказчиком не возмещается.

Статья 16. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей передачу товара Покупателю и счета-фактуры Поставщика, либо универсального передаточного документа, соответствующего требованиям п.5, п.6 ст.169 НК РФ, постановления Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, транспортной накладной. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Статья 17. Место подачи заявок на участие в закупке – Электронная площадка РТС Тендер Электронный магазин Оренбургской области (https://orb-zmo.rts-tender.ru/).

Статья 18. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке. Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке является цена.

Участник торгов предлагает цену за единицу товара (работы, услуги) не выше начальной (максимальной) цены за единицу товара (работы, услуги) указанной в обосновании начальной (максимальной) цены единицы товара (работ, услуг). Ценовое предложение, входящее в заявку на участие в закупке, не должно превышать начальную (максимальную) цену единицы товара (работ, услуг).

Победителем закупки признается участник, соответствующий всем требованиям документации о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина, и предложивший самую низкую цену договора.

Статья 19. Порядок подведения итогов закупки.

Заключение договора в Информационной системе осуществляется в электронной форме с участником закупки малого объема, предложение на участие в закупке, которого соответствует требованиям, установленным Заказчиком в сведениях о закупке, и содержит наименьшую цену договора, а в случае выявления Заказчиком несоответствия участника закупки малого объема, подавшего предложение на участие, требованиям к участникам закупки, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) Положением о закупке МУП «УКХ», заключается с участником закупки малого объема, предложение на участие в закупке которого признано лучшим после предложения участника закупки малого объема , в отношении которого были выявлены несоответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ и (или) Положением о закупке МУП «УКХ».

Запрещено частичное предложение товара (работы, услуги).

При этом победитель закупки определяется с учетом Постановления от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Статья 20. Заключение договора по результатам закупки

Договор заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предложившим

наименьшую цену за единицу товаров (работ, услуг), при условии, что заявка соответствует требованиям технического задания Заказчика.

Договор должен быть подписан участником закупки не позднее двух рабочих дней после направления проекта договора Заказчиком. В случае просрочки подписания проекта договора участником закупки он может быть признан уклоняющимся от заключения договора. В этом случае Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с таким участником и предложить заключить договор другому участнику, заявка которого соответствует требованиям документации и содержит следующее по цене предложение, либо выбрать одно из имеющихся предложений участников, размещенных в Информационной системе (оферт), либо заключить договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования Информационной системе.

Приложение:

• • • Проект договора;
    • Форма заявки для участия;
    • Обоснование Н(М)ЦД.
    • Техническое задание

ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗМО_МУП_УКХ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

МУП «УКХ»

____________ М.Ю. Мамонов

«25» марта 2024г.

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров

Согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

г. Новотроицк 2024 г

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Посмотреть таблицу с данными