Тендер - Поставка моющего средства для пола №270309388

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке - Посмотреть таблицу с даннымиООЗ отчет - Посмотреть таблицу с даннымиНМЦК_быт химия.xlsx - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 09.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть002156

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 71А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05802D49940

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ УФК по Республике Хакасия, г. Абакан

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. "а" п. 2 Указа Президента Российской Федерации N 252 от 03.05.2022 года, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Моющее средство для пола
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными Штука 98.83 24707.50 Назначение для мытья пола Значение характеристики не может изменяться участником закупки Форма выпуска жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем 1000 Кубический сантиметр;^миллилитр Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наличие антибактериального компонента да Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого: 24707.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦ

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Государственный контракт № ф.2024_____

поставка моющего средства для пола

ИКЗ ____________________

г. Абакан «____» __________ 2024г.

Государственное казённое учреждение Республики Хакасия «Центр занятости населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куприянова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, и _____________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________действующего на основании__________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола _________________________, заключили настоящий Государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить моющее средство для пола (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с требованиями, установленными Контрактом по адресу, указанному в разделе 4 контракта (далее – адрес поставки).

2.1.2. В срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки Товара согласовывать с полномочными представителями Заказчика время и дату доставки Товара, численный и персональный состав своих сотрудников, назначенных для доставки Товара с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.

2.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

2.1.4. Гарантировать, что передаваемый Товар не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и является свободным от каких-либо прав третьих лиц.

2.1.5. Сохранять конфиденциальность информации и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в период действия Контракта и до момента, когда такая информация станет общедоступной.

2.1.6. Оказать следующие сопутствующие услуги:

– доставку Товара по Адресу поставки;

– погрузку и разгрузку Товара по Адресу поставки до места складирования.

2.1.7. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного Товара. Подписанный Сторонами документ о приемке Товара будет являться основанием для оплаты Заказчиком в полном объеме поставки Товара.

2.2.2. Самостоятельно определять способы доставки Товара.

2.2.3. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 Контракта на соответствие его количеству, комплектности, качественным характеристикам, требованиям, установленным условиями Контракта, и произвести оплату в соответствии с разделом 3 Контракта.

2.3.2. Согласовать с Поставщиком время доставки Товара, состав работников назначенных для его доставки, а также обеспечить беспрепятственный проход на место поставки Товара.

2.3.3. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках в Товаре, обнаруженных в ходе его приемки.

2.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заказчик вправе привлечь на основании заключенного в установленном порядке государственного контракта независимых экспертов, экспертную организацию для проведения экспертизы результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту. Право выбора конкретных экспертов, экспертной организации для проведения экспертизы реализуется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. О привлечении таких независимых экспертов, экспертной организации Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления заказного письма с использованием почты либо письма с использованием электронной почты. В уведомлении о привлечении экспертов Заказчик указывает на продление в соответствии с настоящим пунктом Контракта предусмотренного пунктом Контракта срока рассмотрения представленных Поставщиком документов на период проведения экспертизы, но не более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

2.4.2. Отказаться от приемки Товара в случае отсутствия у работника Поставщика, назначенного для передачи Товара доверенности на передачу Товара.

2.4.3. Отказаться от приемки Товара не соответствующего требованиям, установленным Контрактом.

2.4.4. Осуществлять контроль исполнения Поставщиком обязательств, установленных Контрактом, без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика.

2.4.5. Требовать безвозмездного устранения выявленных недостатков в поставленном Товаре в установленные сроки.

2.4.6. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

2.4.8. Назначить ответственных лиц для участия в контроле за поставкой Товара и в приемке Товара по количеству, качеству и другим показателям.

2.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе:

– в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения;

– невыполнения Поставщиком в установленный срок требования Заказчика, о доукомплектовании Товара;

– неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товара установленных Контрактом.

2.4.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, качества, комплектности, ассортимента и стоимости поставленного Поставщиком Товара требованиям настоящего Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ____________ (______________________) руб. _____ коп., в том числе (НДС___%) [1] , что составляет ______ (____________________________) руб. ____ коп. / НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

3.4. Источник финансирования настоящего Контракта – республиканский бюджет Республики Хакасия.

Цена Контракта включает в себя стоимость поставки товара, указанного в п. 1.1 Контракта, расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей и все иные расходы, которые могут быть понесены Поставщиком в связи с исполнением Контракта.

3.5. Оплата по настоящему Контракту производится без авансовых платежей.

3.6. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (безналичный расчет) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке товара и положительного заключения экспертизы Заказчика.

Подписание документ о приемке Товара осуществляется после проведения экспертизы ответственным лицом, назначенным Заказчиком.

3.7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с даты, указанной в платежном поручении Заказчика об исполнении платежного обязательства Заказчика по оплате Товара.

3.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Сторонами документа о приемке Товара.

3.10 Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.11. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ.

3.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.13. В ходе исполнения Контракта Стороны осуществляют электронный документооборот в Единой информационной системе при формировании и подписании документов о приемке выполненных работ, поставке товаров, оказания услуг, подписанных электронной подписью уполномоченного лица в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов (выполненных работ, поставку товара, оказания услуг) универсального передаточного документа (счета-фактуры, в том числе корректировочных документов к ним.

4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключения контракта в течение 10 рабочих дней. Доставка производится в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).

4.2. Поставка Товара производится транспортом Поставщика Заказчику по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 71А.

Способ доставки товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно.

4.3. Товар сопровождается следующими документами:

- копиями (заверенными подписью и печатью Поставщика) сертификата или декларации соответствия (при наличии);

- иными документами на поставляемый товар, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;

4.4. О дате поставки товара Поставщик уведомляет Заказчика за 2 (два) рабочих дня любым способом.

4.5. Количество поставленного Поставщиком товара определяется в соответствии
с указанным в товарной накладной и Акте приема-передачи поставленного Товара количеством штук.

4.6. Право собственности на поставленный товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком Акта приема-передачи поставленного Товара.

5. Порядок приема –передачи товара

5.1. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

5.1.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

5.1.2. наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

5.1.3. наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

5.1.4. информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

5.1.5. информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

5.1.6. стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

5.1.7. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.2. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

5.3.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

5.3.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке.

5.5. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.6 Риски случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке товара (акта приема-передачи товара) .

6. Гарантии

6.1. Весь Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Качество поставленного Товара, состав и свойства должны соответствовать стандартам и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Если в период поставки товара обнаружатся недостатки/дефекты Товара, то такие недостатки/дефекты фиксируются в Акте о недостатках (дефектах) Товара с перечнем выявленных недостатков/дефектов. Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами в вышеуказанном акте:

– заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, в порядке и на условиях, установленных Контрактом, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о ненадлежащем качестве Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика;

– провести экспертизу Товара при наличии разногласий с Заказчиком о причинах изменения функциональных и/или качественных характеристик Товара;

6.3. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке завода изготовителя, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений, должна обеспечивать полную сохранность и качество Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик. Упаковка Товара должна иметь соответствующую маркировку, обязательную для данного вида Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации государственными стандартами. Вся информация, нанесенная на упаковку, должна быть четко промаркирована и доступна для чтения.

6.4. Поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

6.5. Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность Товара до момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи поставленного Товара.

6.6. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара.

6.7. Обеспечение гарантийных обязательств Контракта - не установлено.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф согласно Постановление Правительства от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа), в размере Заказчика штраф в размере _________ рублей * .

* Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______рублей ** .

** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере - *** .

*** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей. *** .

**** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. Перечень неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств, не имеющих стоимостного выражения: непредставление документов, предусмотренных контрактом, без которых товар не может быть принят.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Уплата неустойки за просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту. 7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 7.11. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товара, не соответствующая требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием.

7.12. Вред (реальный ущерб), причиненный Поставщиком имуществу Заказчика в результате действий (бездействий) Поставщика при поставке Товара, подлежит возмещению в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Поставщика о возмещении вреда.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «30» июня 2024 г.

8.2. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате товара).

8.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Контракта

9. Изменения и расторжения контракта

• Изменение настоящего Контракта допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
• Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

В установленных п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ случаях сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

9.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.1. Поставка Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

9.4.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки Товара, предусмотренных Контрактом.

9.4.3. Если отступления в качестве, комплектности или ассортименте поставляемого Товара от условий Контракта в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

а) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе

б) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом б) настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.8.. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

9.11. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.12. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Обеспечение исполнения Контракта, устанавливается в размере 5 % от цены Контракта, что составляет ______________________ (_______________) рублей ___ копеек.

10.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Банк получателя: Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение - НБ Республика Хакасия Банка России// УФК по Республике Хакасия г.Абакан (ГКУ РХ ЦЗН л/с 05802D49940), Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № ф.2024.______.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.1, 10.5 и 10.6 Контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6 и 10.7 Контракта.

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр Контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 10.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов.

10.7. Предусмотренное пунктами 10.1 и 10.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.1, 10.5, 10.6 и 10.7 Контракта.

10.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 10.1 и 10.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 10.6 Контракта информации в реестр Контрактов.

10.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5 и 10.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.11. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта.

10.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

11. Конфиденциальность

11.1. Любая информация, переданная Заказчиком Поставщику в целях обеспечения поставки Товара Поставщиком, в том числе информация о поступивших и поступающих письмах, запросах, телеграммах, уведомлениях, факсограммах, сообщениях электронной почты, телефонных звонках, телефонограммах прямо или косвенно связанных с поставкой Товара, копии документов, а также информация, ставшая известной Поставщику в связи с исполнением Контракта, является конфиденциальной и не может быть предоставлена третьим лицам.

11.2. Стороны допускают распространение среди специалистов Поставщика информации, предоставленной Заказчиком Поставщику для исполнения Контракта в объеме, необходимом для исполнения каждого отдельного действия в целях поставки Товара.

11.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или к информации, право на предоставление которой третьим лицам предоставлено Поставщику Заказчиком.

11.4. За понесенные убытки от разглашения информации, осуществленного с нарушением настоящего раздела, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Положения настоящей статьи настоящего Контракта будут оставаться в силе в течение срока действия настоящего Контракта и 1 (одного) года после прекращения его действия, по любому из оснований, предусмотренному настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательства по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров, тайфунов), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно, либо косвенно участвует Сторона по Контракту и не связанное с их просчетом или небрежностью. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

12.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (Пять) рабочих дней известить другую Сторону телеграммой или телефонограммой о типе и возможной продолжительности этих обстоятельств с подтверждением официальным документом администрации территории, на которой возникли данные обстоятельства, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту.

12.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут последовательно продолжаться свыше 30 (тридцать) календарных дней или Стороны сочтут, что наступившие обстоятельства создали невозможность дальнейшего исполнения условия Контракта, то по взаимному согласию Стороны вправе досрочно расторгнуть свои отношения по Контракту при условии проведения взаиморасчетов только за фактически выполненные надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта свои обязательства на дату расторжения Контракта и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков и упущенной выгоды, причиненных данным расторжением Контракта.

13. Разрешение споров

13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров, в досудебном (претензионном) порядке путем направления Стороне претензий в письменной форме заказным письмом с уведомлением.

13.2. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с даты ее получения.

13.3. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Хакасия.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

14.3. Любое уведомление, необходимость в котором возникнет в связи с исполнением Контракта, считается надлежащим уведомлением одной Стороной другой Стороны если в течение 5 (Пять) рабочих дней, следующих за датой принятия решения одной Стороной, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу такой Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанному в Контракте, обеспечивающие обеспечивающей фиксирование данного уведомления и получение Стороной, направившей уведомление подтверждения о его вручении другой Стороне. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной, направившей уведомление, подтверждения о вручении другой Стороне данного уведомления.

14.4. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 30.06.2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

14.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15. Приложения

Приложение № 1 Описание объекта закупки

Приложение № 2. Спецификация.

17. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту от______________ г. №Ф.2024.____

Техническое задание

Заполняется при заключении Контракта

Заказчик Поставщик

______________ /Н.В. Куприянов/ ______________ /______________/

Приложение № 2

к контракту от______________ г. №Ф.2024.____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется при заключении контракта)

Страна происхождения товара:_____________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость товара составляет ___________,__ руб. (____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС 20 %, что составляет ___________,__ руб. (____________________ рублей __ копеек) (либо указывается основание освобождения Поставщика от уплаты НДС).

Заказчик Поставщик

______________ /Н.В. Куприянов/ ______________

Применяется ставка НДС, указанная в п. 3 ст. 164 НК РФ, действующая на дату поставки Товара. ↑