Тендер - Поставка мешков ПНД №270846615

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Башкортостан
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:ООО «РЭСТ» https://r-est.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:16.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105Дата подведения итогов:24.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Техническое_заданиеxx

Техническое задание

на поставку мешков ПНД

Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105

Условия поставки Товара: Поставка товара осуществляется партиями по заявке в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.

Требование к качеству закупаемого Товара: удостоверение о качестве, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт товара.

Условия и сроки поставки: Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для России.

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

Республика Башкортостан,

Уфимский район, д. Алексеевка «___» ___________ 2024г.

ООО «Розничная сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гареева Раиля Радиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является поставка мешков ПНД (далее по тексту - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора по 31.12.2024г. партиями в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке___% - ________ рублей/НДС не облагается, (ненужное следует убрать) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Заказчика, транспортные расходы, расходы на страхование, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, иные расходы, связные с исполнением договора.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора или по согласованию Сторон может быть пересмотрена согласно п.п.10.2.3. Договора.
2.3. Заказчик производит оплату на основании оригиналов счетов на оплату в течение 30-ти дней после поставки Товара на склад Заказчика и передачи Поставщиком Заказчику надлежаще оформленных оригиналов счетов-фактур и надлежаще заверенных уполномоченным лицом от Поставщика копий сертификатов соответствия на все поставляемые Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Моментом исполнения денежного обязательства считается факт списания денежных средств со счета Заказчика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество, комплектность и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТов), техническим условиям (ТУ) производителей, действующей нормативной документации, а также требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации на территории Российской Федерации, а также показателям и техническим требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №2) и Спецификации (Приложение №1).
В случае невыполнения Поставщиком условия о качестве Товара и передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
3.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным, принадлежит Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.
3.3. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия. Поставщик в этом случае обязан предоставить копии сертификатов (деклараций) соответствия установленного образца.
3.4. Поставщик обязан предоставить сведения об изготовителе Товара и месте его нахождения на русском языке.
3.5. Товар должен поставляться вместе с необходимой документацией на русском языке, отвечающей требованиям, установленным в Российской Федерации. Документация должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации Товара. В случае непредставления документации, поставка считается некомплектной, и срок годности исчисляется в этом случае со дня получения Заказчиком полного комплекта документации.
3.6. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами.
3.7. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, указанных в разделе 1 Договора. Отгрузка, доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4.2. Поставщик письменно уведомляет Заказчика о дате поставки Товара за 3 рабочих дня до ее начала.
4.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарной накладной/универсальным передаточным документом (ненужное следует убрать) Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах в день передачи Товара. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие оригиналы документов: счет-фактуру и надлежаще заверенные уполномоченным лицом от Поставщика копии сертификатов соответствия на все поставляемые Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приемка Товара без оригиналов перечисленных документов не производится.
4.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Товара и документов от Поставщика проверяет полученный Товар на соответствие объемов, качества и стоимости поставленного Товара условиям Договора, путем проведения экспертизы. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Договоров.
Для проведения экспертизы Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения.
4.5. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.6. По результатам экспертизы Товара в случае, если не будет выявлено нарушений со стороны Исполнителя в части соответствия требуемым согласно данного Договора условиям поставки, качеству и количеству Товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает и передает Поставщику товарные накладные/универсальные передаточные документы (ненужное следует убрать).
4.7. В случае мотивированного отказа от приемки Товара, определенных Договором, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний.
Для составления двухстороннего акта, в случаях обнаружения несоответствия качества и (или) количества Товара, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по электронной почте, по телефонной связи, или иным способом оповещения не позднее 24 часов, после обнаружения несоответствия качества и (или) количества Товара. Поставщик, обязан не позднее чем на следующий день после получения оповещения Заказчика сообщить, сроки прибытия по адресу Заказчика своего уполномоченного лица (с обязательным предоставлением доверенности, оформленной надлежащим образом) для участия в составлении двустороннего акта. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику составить двусторонний акт с перечнем замечаний самостоятельно и направить его с приложением претензии в адрес Поставщика.
4.8. Поставщик, в сроки, указанные в двухстороннем акте о несоответствии Товара, должен за свой счет устранить недостатки, допоставить или заменить некачественный Товар на качественный Товар, который будет соответствовать потребительским свойствам и условиям Договора и вновь предоставляет Заказчику на подписание товарную накладную/универсальный передаточный документ (ненужное следует убрать).
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно осуществляет приемку поставленных Товаров, в соответствии с настоящим разделом Договора.
Устранение недостатков, допоставка или замена некачественного Товара не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, предусмотренной разделом 7 Договора.
4.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.10. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии, товарная накладная/универсальный передаточный документ (ненужное следует убрать) подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
4.11. Датой исполнения Договора в части поставки Товара считается дата подписания товарной накладной/универсального передаточного документа (ненужное следует убрать).
4.12. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарных накладных/универсальных передаточных документов (ненужное следует убрать).
4.13. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар на Товар надлежащего качества.
4.14. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик имеет право:
5.1.1. Требовать от Заказчика исполнения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Товара, поставляемого в соответствии с Договором;
5.1.2. Требовать оплаты в размере и порядке, указанном в разделе 2 Договора;
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Уведомить Заказчика о дате начала поставки Товара;
5.2.2. Осуществить поставку Товара по качеству, количеству и цене в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в сроки и порядке, предусмотренные Договором.
5.2.3. Предоставить Заказчику все товарно-сопроводительные документы, требуемые законодательством РФ, документы, регламентирующие качество Товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности на русском языке. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, сертификатов на Товар (в зависимости от того, что применимо к поставляемому Товару).
5.2.4. Явиться по вызову Заказчика для составления двухстороннего акта, в случаях обнаружения несоответствия качества и (или) количества Товара, либо уведомить об отказе в участии в проверке и составлении двухстороннего акта.
5.2.5. Незамедлительно поставить в известность Заказчика в случае невозможности исполнения условий Договора.
5.2.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным Договором.
5.3.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих надлежащим образом оформленных или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.3.4. Не выбирать полный объем Товара по Договору (по необходимости, в течение срока действия Договора).
5.3.5. В любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом Поставщика в письменной форме за десять дней.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Осуществить приемку Товара от Поставщика и проверить его количество и качество в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Произвести оплату поставленного Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
5.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приеме Товара по количеству и качеству.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2024г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств либо до его расторжения.
6.2. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору, если таковые имели место при исполнении Договора.
6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон должно быть совершено в письменной форме и подписано с обеих сторон уполномоченными на то лицами.
6.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо в случае непоступления ответа от другой Стороны в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
6.6. Заказчик вправе обратиться в суд для расторжения Договора в следующих случаях:
6.6.1. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, более чем на 10 (Десять) календарных дней.
6.6.2. Несоблюдения Поставщиком требований по качеству поставляемого Товара, если срок исправления (замена, доукомплектование) соответствующего некачественного Товара, предусмотренный Договором, превышен более чем на 10 (Десять) календарных дней.
6.6.3. По иным основаниям и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств, но не более 10% от цены Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств, но не более 10% от цены Договора.
7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренных пунктом 7.4. Договора, осуществляется Поставщиком в течении 10 календарных дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.
7.6. В случае несвоевременной уплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из суммы, подлежащей уплате за Товар.
7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором.
7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.9. В случае нарушения (-ий) Поставщиком требований НК РФ, проявившегося (-ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Поставщиком Заказчику при оказании услуг суммы НДС, Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого к возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты федеральных органов государственной власти, государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, влияющие на исполнение обязательств по Договору.
8.3. Сторона Договора, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено в течение трех рабочих дней с момента их наступления, Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основании освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев. Стороны должны совместно договориться о расторжении Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
9.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. По вопросам, не оговоренным Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российскими Федерации.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, когда Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора в срок, не превышающий срока поставки Товара, вправе изменить:
10.2.1. количество поставляемого Товара; при увеличении количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально изменяемому количеству, объему Товара, но не более чем на 30 процентов; цена единицы Товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены Договора на количество Товара, установленное в Договоре;
10.2.2. сроки исполнения обязательств по Договор в следующих случаях: необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы; не выбран полный объем Товара по Договору; увеличение (уменьшение) количества Товара в соответствии с п.10.2.1 Договора, требующего увеличения (сокращения) такого срока для поставки дополнительного количества Товара или уменьшения количества Товара соответственно;
10.2.3. цену Договора по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.2.3.1. цена снижается без изменения предусмотренного Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора исходя из уменьшения рыночной цены на закупаемые товары, работы, услуги;
10.2.3.2. изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;
10.2.3.3. изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору, заключаемые сторонами в рамках, установленных действующим законодательством, а также Приложения к Договору, являются его неотъемлемыми частями. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Стороны обязуются соблюдать обязательный досудебный порядок разрешения споров по Договору.
10.5. До предъявления иска, вытекающего из условий Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.
10.6. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм действующего гражданского законодательства Российской Федерации и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
10.7. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.
10.8. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
10.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских и прочих реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно об этом известить другую Сторону.
10.10. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Спецификация.
Приложение №2 – Техническое задание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки №___________ от «___» _________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму _____________ (_________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС по ставке ___% - ________ рублей/НДС не облагается. (ненужное следует убрать)

Срок, периодичность поставки Товара: со дня заключения договора по 31.12.2024г. партиями в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.

Отгрузочные реквизиты: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки №________ от «___» _________ 2024г.

Техническое задание

на поставку мешков ПНД

Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105

Условия поставки Товара: Поставка товара осуществляется партиями по заявке в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.

Требование к качеству закупаемого Товара: удостоверение о качестве, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт товара.

Условия и сроки поставки: Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для России.

- Посмотреть таблицу с даннымиИнформационная_карта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

_______________/Гареев Р.Р.

«____» ________________ 2024г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

о запросе котировок в электронной форме

Поставка мешков ПНД

Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка

Законодательное регулирование.
Настоящая закупочная процедура проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Розничная сеть» (далее – Положение) со всеми изменениями.

Информация о Заказчике.
Наименование: ООО «Розничная сеть».
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Интернациональная, д.1.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105.
Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Ответственное должностное лицо Заказчика (инициатор закупки): специалист по закупкам - Шемякин Владислав Валерьевич.
Ответственный исполнитель Заказчика: главный специалист по закупкам – Муратов Дамир Радикович.

Наименование и описание объекта закупки и условий договора.
Поставка мешков ПНД (далее - Товар).
Описание объекта закупки приведено в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке.
Описание условий договора приведены в Проекте договора, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке.

Срок, периодичность и место поставки Товара: со дня заключения договора по 31.12.2024г. партиями в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105.

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., в том числе НДС.

Сроки проведения этапов закупочной процедуры. - Посмотреть таблицу с данными

Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, когда Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при исполнении договора в срок, не превышающий срока поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг) вправе изменить:

количество поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг); при увеличении количества товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому количеству товара (работ, услуг), но не более чем на 30 процентов; цена единицы товара работы, услуги в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на количество товара (работ, услуг);

сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае увеличения (уменьшения) количества товара, объема работ, услуг в соответствии с ч.1 разд.8 настоящей Информационной карты, требующего увеличения (сокращения) такого срока для поставки, выполнения, оказания дополнительных (уменьшенных) количества товара, объема работ, услуг соответственно.

Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;

возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

9. Информация о возможности расторжения договора и одностороннего отказа от исполнения договора.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях:

несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

предоставления участником закупки, обязанным заключит договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;

если у Заказчика отпала необходимость в приобретении закупаемых товаров, работ, услуг (в связи с изменением потребности в товарах, работах, услугах, их характеристиках, при иных обстоятельствах);

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на целесообразность заключения договора.

10. Требования к участникам закупки и закупаемым товарам.

В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

2. Товары, приобретаемые Заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, если закупочной документацией не предусмотрено иное.

11. Способы получения документации о закупке, срок, место и порядок ее предоставления.

Документация о закупке размещается в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС) одновременно с размещением извещения о проведении закупочной процедуры, а также на сайте оператора электронной площадки www.r-est.ru и доступна для ознакомления без взимания платы. Предоставление документации о закупке (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении закупочной процедуры не допускается.

12. Порядок предоставления участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации о закупке, даты начала и окончания срока такого предоставления.

Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, положений документации о конкурентной закупке (в рамках настоящего раздела – закупочная документация).

Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о проведении закупки, закупочной документации (далее по подразделу – разъяснение, разъяснения) в соответствии с поданным запросом в форме, предусмотренной документацией, в течение 3 (трех) рабочих дней при условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направлен в нарушение данных сроков, Заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

Разъяснения должны быть размещены в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса на разъяснения. Размещаемые разъяснения должны сопровождаться предметом запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос на разъяснения.

Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о проведении такой закупки и (или) в документацию о такой закупке.

Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе разъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения, касающиеся проведения, результатов проведения неконкурентной закупки, по своему усмотрению, если иное не определено Положением.

13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупочной процедуре, порядок возврата заявок на участие в закупке (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.

Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется посредством функционала ЭП и в соответствии с регламентом ЭП, на которой проводится закупка.

14. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки.

Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие.

Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.

Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

15. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупочной процедуре.

Закупочная комиссия в срок, установленный в извещении о проведении закупочной процедуры, проводит рассмотрение и оценку заявок на участие.

Заявка на участие в закупочной процедуре признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, извещению об осуществлении закупки, настоящей Информационной карте и Положению, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в Положении и настоящей Информационной карте.

Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие, если участник, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в Информационной карте; если ценовое предложение участника закупки превышает начальную (максимальную) цену единичных расценок (единицы) Товара.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, Закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия на любом этапе проведения закупочной процедуры.

Результаты рассмотрения заявок на участие фиксируются Закупочной комиссией в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие закупочной процедуре.

Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупочной процедуре, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в настоящей Информационной карте.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие Закупочная комиссия отклонила все такие заявки, закупочная процедура признается несостоявшейся. В случае, если только одна заявка соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, закупочная процедура признается несостоявшейся, в связи с допуском к участию только одной заявки и договор заключается с этим участником.

На основании результатов оценки заявок на участие Закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок на участие, содержащих такие же условия.

Победителем закупочной процедуры признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в Информационной карте, и заявке на участие в закупочной процедуре которого присвоен первый номер.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие фиксируются Закупочной комиссией в итоговом протоколе, в котором должна содержаться следующая информация:

дата подписания протокола;

количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;

порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Положением.

10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в закупочной процедуре на предмет ее соответствия требованиям документации о закупке фиксируются Закупочной комиссией в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в закупочной процедуре.

11. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и в течение трех дней с даты его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.

16. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника закупочной процедуры, к форме, составу заявки на участие в закупочной процедуре и инструкцию по ее заполнению.

При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре, должны быть заполнены по всем пунктам.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупочной процедуре, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки должны быть надлежащим образом переведены на русский язык и заверены с учетом требований российского законодательства.
Заявка на участие в закупочной процедуре не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником закупки, такие исправления должны быть заверены лицом, подписывающим заявку на участие в закупочной процедуре.
Заявка участника должна быть оформлена в соответствии с Приложением №1 настоящей Информационной карты – «Заявка на участие в закупочной процедуре».

Заявка должна включать:

сведения об участнике закупки, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

предложение участника конкурентной закупки о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию; предложение участника конкурентной закупки в отношении объекта закупки о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (Приложение № 1 к настоящей Информационной карте).

3. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

В случае, если содержащиеся в составе заявки документы не соответствует требованиям (в т.ч., если не приложен один документ, несколько документов или все документы из перечня разделов «Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам» и «Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника закупочной процедуры, к форме, составу заявки на участие в закупочной процедуре и инструкцию по ее заполнению»), предъявляемым настоящей Информационной картой, то заявка участника отклоняется и не допускается к рассмотрению и оценке заявок для участия в закупочной процедуре.

17. Критерии оценки заявок на участие в закупочной процедуре.

Для оценки заявок участников закупки установлен стоимостной критерий - «Цена договора», оценка по которому осуществляется на основании сведений, представленных в заявке участника закупочной процедуры в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Информационной карте.

В случае, если будет установлено, что участники закупки применяют разные системы налогообложения, в целях соблюдения требований пп.2 ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ценовые предложения участников будут приведены к единому базису и ценовые предложения участников будут оцениваться без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

18. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в настоящей Информационной карте, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

19. Условия подписания договора победителем, срок, в течение которого победитель закупочной процедуры или иной его участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания победителя закупочной процедуры или участника уклонившегося от заключения договора.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Если в соответствии с документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то победитель закупки одновременно с предоставлением подписанного договора предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора, соответствующее требованиям Документации о закупке.
Обязанность заключения договора с Заказчиком возлагается на участника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки.

Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный Положением;

не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Положением.

Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее по разделу - второй участник закупки). При этом срок подписания договора с таким участником закупки аналогичен сроку, указанному в ч.1. разд.19 настоящей Информационной карты.

Принятие Заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Приложение №1 - Форма заявки участника

На бланке участника (при наличии)

От: (наименование и местонахождение юр. лица / ФИО, адрес физ. лица, ИП) – указывается, при отсутствии фирменного бланка

№_____«_____»_______________ года

Заказчику:

ООО «Розничная сеть»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

(№ ИЗВЕЩЕНИЯ_________)

на право заключения с ООО «Розничная сеть» договора на

______________________________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

______________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице _____________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупочной процедуре на условиях, установленных в Информационной карте, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

___________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. для физического лица)

сообщает о согласии поставить Товар в соответствии с требованиями Технического задания, Информационной карты, включая условия, изложенные в проекте договора.

Настоящей заявкой декларируем, что

___________________________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. для физического лица)

как участник закупки, соответствует следующим требованиям:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации;

-не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

Сообщаем следующие сведения: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона

__________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________

Предложение________________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. для физического лица)

в отношении объекта закупки полностью соответствует требованиям Технического задания и условиям проекта договора.

Настоящая заявка дополняется следующими документами (в соответствии пп.2-7, 9, 10 ч.2 разд.16 настоящей Информационной карты), включая неотъемлемые приложения (при наличии):

1….

2….

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке ___% - ________ рублей/НДС не облагается. (ненужное следует убрать)

Руководитель участника закупки (если применимо) (или уполномоченный представитель) _________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Техническое_заданиеxx

Техническое задание

на поставку мешков ПНД

Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105

Условия поставки Товара: Поставка товара осуществляется партиями по заявке в течение 14-ти дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.

Требование к качеству закупаемого Товара: удостоверение о качестве, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт товара.

Условия и сроки поставки: Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для России.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

Республика Башкортостан,

Уфимский район, д. Алексеевка «___» ___________ 2024г.

ООО «Розничная сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гареева Раиля Радиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является поставка мешков ПНД (далее по тексту - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется со дня заключения договора по 31.12.2024г. партиями в течение 14-ти дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке___% - ________ рублей/НДС не облагается, (ненужное следует убрать) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Заказчика, транспортные расходы, расходы на страхование, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, иные расходы, связные с исполнением договора.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора или по согласованию Сторон может быть пересмотрена согласно п.п.10.2.3. Договора.
2.3. Заказчик производит оплату на основании оригиналов счетов на оплату в течение 30-ти дней после поставки Товара на склад Заказчика и передачи Поставщиком Заказчику надлежаще оформленных оригиналов счетов-фактур и надлежаще заверенных уполномоченным лицом от Поставщика копий сертификатов соответствия на все поставляемые Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Моментом исполнения денежного обязательства считается факт списания денежных средств со счета Заказчика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество, комплектность и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТов), техническим условиям (ТУ) производителей, действующей нормативной документации, а также требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации на территории Российской Федерации, а также показателям и техническим требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №2) и Спецификации (Приложение №1).
В случае невыполнения Поставщиком условия о качестве Товара и передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
3.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным, принадлежит Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.
3.3. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия. Поставщик в этом случае обязан предоставить копии сертификатов (деклараций) соответствия установленного образца.
3.4. Поставщик обязан предоставить сведения об изготовителе Товара и месте его нахождения на русском языке.
3.5. Товар должен поставляться вместе с необходимой документацией на русском языке, отвечающей требованиям, установленным в Российской Федерации. Документация должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации Товара. В случае непредставления документации, поставка считается некомплектной, и срок годности исчисляется в этом случае со дня получения Заказчиком полного комплекта документации.
3.6. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами.
3.7. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, указанных в разделе 1 Договора. Отгрузка, доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4.2. Поставщик письменно уведомляет Заказчика о дате поставки Товара за 3 рабочих дня до ее начала.
4.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарной накладной/универсальным передаточным документом (ненужное следует убрать) Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах в день передачи Товара. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие оригиналы документов: счет-фактуру и надлежаще заверенные уполномоченным лицом от Поставщика копии сертификатов соответствия на все поставляемые Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приемка Товара без оригиналов перечисленных документов не производится.
4.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Товара и документов от Поставщика проверяет полученный Товар на соответствие объемов, качества и стоимости поставленного Товара условиям Договора, путем проведения экспертизы. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Договоров.
Для проведения экспертизы Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения.
4.5. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.6. По результатам экспертизы Товара в случае, если не будет выявлено нарушений со стороны Исполнителя в части соответствия требуемым согласно данного Договора условиям поставки, качеству и количеству Товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает и передает Поставщику товарные накладные/универсальные передаточные документы (ненужное следует убрать).
4.7. В случае мотивированного отказа от приемки Товара, определенных Договором, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний.
Для составления двухстороннего акта, в случаях обнаружения несоответствия качества и (или) количества Товара, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по электронной почте, по телефонной связи, или иным способом оповещения не позднее 24 часов, после обнаружения несоответствия качества и (или) количества Товара. Поставщик, обязан не позднее чем на следующий день после получения оповещения Заказчика сообщить, сроки прибытия по адресу Заказчика своего уполномоченного лица (с обязательным предоставлением доверенности, оформленной надлежащим образом) для участия в составлении двустороннего акта. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику составить двусторонний акт с перечнем замечаний самостоятельно и направить его с приложением претензии в адрес Поставщика.
4.8. Поставщик, в сроки, указанные в двухстороннем акте о несоответствии Товара, должен за свой счет устранить недостатки, допоставить или заменить некачественный Товар на качественный Товар, который будет соответствовать потребительским свойствам и условиям Договора и вновь предоставляет Заказчику на подписание товарную накладную/универсальный передаточный документ (ненужное следует убрать).
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно осуществляет приемку поставленных Товаров, в соответствии с настоящим разделом Договора.
Устранение недостатков, допоставка или замена некачественного Товара не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, предусмотренной разделом 7 Договора.
4.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.10. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии, товарная накладная/универсальный передаточный документ (ненужное следует убрать) подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
4.11. Датой исполнения Договора в части поставки Товара считается дата подписания товарной накладной/универсального передаточного документа (ненужное следует убрать).
4.12. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания товарных накладных/универсальных передаточных документов (ненужное следует убрать).
4.13. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар на Товар надлежащего качества.
4.14. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик имеет право:
5.1.1. Требовать от Заказчика исполнения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Товара, поставляемого в соответствии с Договором;
5.1.2. Требовать оплаты в размере и порядке, указанном в разделе 2 Договора;
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Уведомить Заказчика о дате начала поставки Товара;
5.2.2. Осуществить поставку Товара по качеству, количеству и цене в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в сроки и порядке, предусмотренные Договором.
5.2.3. Предоставить Заказчику все товарно-сопроводительные документы, требуемые законодательством РФ, документы, регламентирующие качество Товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности на русском языке. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, сертификатов на Товар (в зависимости от того, что применимо к поставляемому Товару).
5.2.4. Явиться по вызову Заказчика для составления двухстороннего акта, в случаях обнаружения несоответствия качества и (или) количества Товара, либо уведомить об отказе в участии в проверке и составлении двухстороннего акта.
5.2.5. Незамедлительно поставить в известность Заказчика в случае невозможности исполнения условий Договора.
5.2.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным Договором.
5.3.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих надлежащим образом оформленных или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.3.4. Не выбирать полный объем Товара по Договору (по необходимости, в течение срока действия Договора).
5.3.5. В любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом Поставщика в письменной форме за десять дней.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Осуществить приемку Товара от Поставщика и проверить его количество и качество в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Произвести оплату поставленного Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
5.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приеме Товара по количеству и качеству.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2024г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств либо до его расторжения.
6.2. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору, если таковые имели место при исполнении Договора.
6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон должно быть совершено в письменной форме и подписано с обеих сторон уполномоченными на то лицами.
6.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо в случае непоступления ответа от другой Стороны в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
6.6. Заказчик вправе обратиться в суд для расторжения Договора в следующих случаях:
6.6.1. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, более чем на 10 (Десять) календарных дней.
6.6.2. Несоблюдения Поставщиком требований по качеству поставляемого Товара, если срок исправления (замена, доукомплектование) соответствующего некачественного Товара, предусмотренный Договором, превышен более чем на 10 (Десять) календарных дней.
6.6.3. По иным основаниям и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств, но не более 10% от цены Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств, но не более 10% от цены Договора.
7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренных пунктом 7.4. Договора, осуществляется Поставщиком в течении 10 календарных дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.
7.6. В случае несвоевременной уплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из суммы, подлежащей уплате за Товар.
7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором.
7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.9. В случае нарушения (-ий) Поставщиком требований НК РФ, проявившегося (-ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Поставщиком Заказчику при оказании услуг суммы НДС, Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого к возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты федеральных органов государственной власти, государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, влияющие на исполнение обязательств по Договору.
8.3. Сторона Договора, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено в течение трех рабочих дней с момента их наступления, Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основании освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев. Стороны должны совместно договориться о расторжении Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
9.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. По вопросам, не оговоренным Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российскими Федерации.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, когда Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора в срок, не превышающий срока поставки Товара, вправе изменить:
10.2.1. количество поставляемого Товара; при увеличении количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально изменяемому количеству, объему Товара, но не более чем на 30 процентов; цена единицы Товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены Договора на количество Товара, установленное в Договоре;
10.2.2. сроки исполнения обязательств по Договор в следующих случаях: необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы; не выбран полный объем Товара по Договору; увеличение (уменьшение) количества Товара в соответствии с п.10.2.1 Договора, требующего увеличения (сокращения) такого срока для поставки дополнительного количества Товара или уменьшения количества Товара соответственно;
10.2.3. цену Договора по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.2.3.1. цена снижается без изменения предусмотренного Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора исходя из уменьшения рыночной цены на закупаемые товары, работы, услуги;
10.2.3.2. изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;
10.2.3.3. изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору, заключаемые сторонами в рамках, установленных действующим законодательством, а также Приложения к Договору, являются его неотъемлемыми частями. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Стороны обязуются соблюдать обязательный досудебный порядок разрешения споров по Договору.
10.5. До предъявления иска, вытекающего из условий Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.
10.6. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм действующего гражданского законодательства Российской Федерации и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
10.7. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.
10.8. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
10.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских и прочих реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно об этом известить другую Сторону.
10.10. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Спецификация.
Приложение №2 – Техническое задание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки №___________ от «___» _________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму _____________ (_________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС по ставке ___% - ________ рублей/НДС не облагается. (ненужное следует убрать)

Срок, периодичность поставки Товара: со дня заключения договора по 31.12.2024г. партиями в течение 14-ти дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.

Отгрузочные реквизиты: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки №________ от «___» _________ 2024г.

Техническое задание

на поставку мешков ПНД

Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105

Условия поставки Товара: Поставка товара осуществляется партиями по заявке в течение 14-ти дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.

Требование к качеству закупаемого Товара: удостоверение о качестве, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт товара.

Условия и сроки поставки: Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для России.

- Посмотреть таблицу с даннымиИнформационная_карта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

_______________/Гареев Р.Р.

«____» ________________ 2024г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

о запросе котировок в электронной форме

Поставка мешков ПНД

Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка

Законодательное регулирование.
Настоящая закупочная процедура проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Розничная сеть» (далее – Положение) со всеми изменениями.

Информация о Заказчике.
Наименование: ООО «Розничная сеть».
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Интернациональная, д.1.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105.
Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Ответственное должностное лицо Заказчика (инициатор закупки): специалист по закупкам - Шемякин Владислав Валерьевич.
Ответственный исполнитель Заказчика: главный специалист по закупкам – Муратов Дамир Радикович.

Наименование и описание объекта закупки и условий договора.
Поставка мешков ПНД (далее - Товар).
Описание объекта закупки приведено в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке.
Описание условий договора приведены в Проекте договора, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке.

Срок, периодичность и место поставки Товара: со дня заключения договора по 31.12.2024г. партиями в течение 14-ти дней со дня получения Поставщиком письменной заявки Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая д.105.

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., в том числе НДС.

Сроки проведения этапов закупочной процедуры. - Посмотреть таблицу с данными

Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, когда Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при исполнении договора в срок, не превышающий срока поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг) вправе изменить:

количество поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг); при увеличении количества товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому количеству товара (работ, услуг), но не более чем на 30 процентов; цена единицы товара работы, услуги в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на количество товара (работ, услуг);

сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае увеличения (уменьшения) количества товара, объема работ, услуг в соответствии с ч.1 разд.8 настоящей Информационной карты, требующего увеличения (сокращения) такого срока для поставки, выполнения, оказания дополнительных (уменьшенных) количества товара, объема работ, услуг соответственно.

Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;

возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

9. Информация о возможности расторжения договора и одностороннего отказа от исполнения договора.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях:

несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

предоставления участником закупки, обязанным заключит договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;

если у Заказчика отпала необходимость в приобретении закупаемых товаров, работ, услуг (в связи с изменением потребности в товарах, работах, услугах, их характеристиках, при иных обстоятельствах);

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на целесообразность заключения договора.

10. Требования к участникам закупки и закупаемым товарам.

В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

2. Товары, приобретаемые Заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, если закупочной документацией не предусмотрено иное.

11. Способы получения документации о закупке, срок, место и порядок ее предоставления.

Документация о закупке размещается в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС) одновременно с размещением извещения о проведении закупочной процедуры, а также на сайте оператора электронной площадки www.r-est.ru и доступна для ознакомления без взимания платы. Предоставление документации о закупке (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении закупочной процедуры не допускается.

12. Порядок предоставления участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации о закупке, даты начала и окончания срока такого предоставления.

Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, положений документации о конкурентной закупке (в рамках настоящего раздела – закупочная документация).

Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о проведении закупки, закупочной документации (далее по подразделу – разъяснение, разъяснения) в соответствии с поданным запросом в форме, предусмотренной документацией, в течение 3 (трех) рабочих дней при условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направлен в нарушение данных сроков, Заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

Разъяснения должны быть размещены в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса на разъяснения. Размещаемые разъяснения должны сопровождаться предметом запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос на разъяснения.

Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о проведении такой закупки и (или) в документацию о такой закупке.

Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе разъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения, касающиеся проведения, результатов проведения неконкурентной закупки, по своему усмотрению, если иное не определено Положением.

13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупочной процедуре, порядок возврата заявок на участие в закупке (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.

Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется посредством функционала ЭП и в соответствии с регламентом ЭП, на которой проводится закупка.

14. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки.

Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие.

Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.

Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

15. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупочной процедуре.

Закупочная комиссия в срок, установленный в извещении о проведении закупочной процедуры, проводит рассмотрение и оценку заявок на участие.

Заявка на участие в закупочной процедуре признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, извещению об осуществлении закупки, настоящей Информационной карте и Положению, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в Положении и настоящей Информационной карте.

Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие, если участник, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в Информационной карте; если ценовое предложение участника закупки превышает начальную (максимальную) цену единичных расценок (единицы) Товара.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником, Закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия на любом этапе проведения закупочной процедуры.

Результаты рассмотрения заявок на участие фиксируются Закупочной комиссией в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие закупочной процедуре.

Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупочной процедуре, которые не были отклонены, для выявления победителя на основе критериев, указанных в настоящей Информационной карте.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие Закупочная комиссия отклонила все такие заявки, закупочная процедура признается несостоявшейся. В случае, если только одна заявка соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, закупочная процедура признается несостоявшейся, в связи с допуском к участию только одной заявки и договор заключается с этим участником.

На основании результатов оценки заявок на участие Закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок на участие, содержащих такие же условия.

Победителем закупочной процедуры признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в Информационной карте, и заявке на участие в закупочной процедуре которого присвоен первый номер.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие фиксируются Закупочной комиссией в итоговом протоколе, в котором должна содержаться следующая информация:

дата подписания протокола;

количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;

порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Положением.

10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в закупочной процедуре на предмет ее соответствия требованиям документации о закупке фиксируются Закупочной комиссией в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в закупочной процедуре.

11. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и в течение трех дней с даты его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.

16. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника закупочной процедуры, к форме, составу заявки на участие в закупочной процедуре и инструкцию по ее заполнению.

При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре, должны быть заполнены по всем пунктам.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупочной процедуре, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки должны быть надлежащим образом переведены на русский язык и заверены с учетом требований российского законодательства.
Заявка на участие в закупочной процедуре не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником закупки, такие исправления должны быть заверены лицом, подписывающим заявку на участие в закупочной процедуре.
Заявка участника должна быть оформлена в соответствии с Приложением №1 настоящей Информационной карты – «Заявка на участие в закупочной процедуре».

Заявка должна включать:

сведения об участнике закупки, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

предложение участника конкурентной закупки о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию; предложение участника конкурентной закупки в отношении объекта закупки о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (Приложение № 1 к настоящей Информационной карте).

3. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

В случае, если содержащиеся в составе заявки документы не соответствует требованиям (в т.ч., если не приложен один документ, несколько документов или все документы из перечня разделов «Требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам» и «Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника закупочной процедуры, к форме, составу заявки на участие в закупочной процедуре и инструкцию по ее заполнению»), предъявляемым настоящей Информационной картой, то заявка участника отклоняется и не допускается к рассмотрению и оценке заявок для участия в закупочной процедуре.

17. Критерии оценки заявок на участие в закупочной процедуре.

Для оценки заявок участников закупки установлен стоимостной критерий - «Цена договора», оценка по которому осуществляется на основании сведений, представленных в заявке участника закупочной процедуры в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Информационной карте.

В случае, если будет установлено, что участники закупки применяют разные системы налогообложения, в целях соблюдения требований пп.2 ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ценовые предложения участников будут приведены к единому базису и ценовые предложения участников будут оцениваться без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

18. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в настоящей Информационной карте, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

19. Условия подписания договора победителем, срок, в течение которого победитель закупочной процедуры или иной его участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания победителя закупочной процедуры или участника уклонившегося от заключения договора.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Если в соответствии с документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то победитель закупки одновременно с предоставлением подписанного договора предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора, соответствующее требованиям Документации о закупке.
Обязанность заключения договора с Заказчиком возлагается на участника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки.

Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный Положением;

не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Положением.

Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее по разделу - второй участник закупки). При этом срок подписания договора с таким участником закупки аналогичен сроку, указанному в ч.1. разд.19 настоящей Информационной карты.

Принятие Заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Приложение №1 - Форма заявки участника

На бланке участника (при наличии)

От: (наименование и местонахождение юр. лица / ФИО, адрес физ. лица, ИП) – указывается, при отсутствии фирменного бланка

№_____«_____»_______________ года

Заказчику:

ООО «Розничная сеть»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

(№ ИЗВЕЩЕНИЯ_________)

на право заключения с ООО «Розничная сеть» договора на

______________________________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

______________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице _____________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в закупочной процедуре на условиях, установленных в Информационной карте, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

___________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. для физического лица)

сообщает о согласии поставить Товар в соответствии с требованиями Технического задания, Информационной карты, включая условия, изложенные в проекте договора.

Настоящей заявкой декларируем, что

___________________________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. для физического лица)

как участник закупки, соответствует следующим требованиям:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации;

-не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

Сообщаем следующие сведения: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона

__________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________

Предложение________________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки (для юридического лица), Ф.И.О. для физического лица)

в отношении объекта закупки полностью соответствует требованиям Технического задания и условиям проекта договора.

Настоящая заявка дополняется следующими документами (в соответствии пп.2-7, 9, 10 ч.2 разд.16 настоящей Информационной карты), включая неотъемлемые приложения (при наличии):

1….

2….

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке ___% - ________ рублей/НДС не облагается. (ненужное следует убрать)

Руководитель участника закупки (если применимо) (или уполномоченный представитель) _________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. (при наличии)