Тендер - Поставка материалов для изготовления точных копий оригинальных экспонатов №312436060

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор №

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Чернецова Никиты Севировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________________________________, действующего на основании __________, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, на основании пп. 54 п.1 Разд.2 Гл. IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН) от 15.04.2022 г., заключили настоящей договор (далее –Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

• Поставщик принимает на себя обязательства по поставке материалов для изготовления точных копий оригинальных экспонатов на 3D принтере и для подвесной системы (далее – Товар) в целях надлежащего исполнения обязательств Заказчика по договору № 6-ЕП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНПМ-ЦМП от 25.06.2025, заключенному между Заказчиком и ФГБУН ФИЦ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева», в соответствии с Спецификаций (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
• При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. При заполнении Договора выбирается один из трёх вариантов:

1) в случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена:

Цена Договора составляет __________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___ % __________ (_______________) рублей ____ копеек.

2) в случае если уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрена:

Цена Договора составляет __________ (_______________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

3) в случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

Цена Договора составляет __________ (_______________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

В цену (стоимость) Товара должны быть включены: себестоимость товара и прибыль Поставщика, все расходы и затраты Поставщика по исполнению условий договора, включая расходы по доставке товара Заказчику, разгрузке, все налоги, сборы и пошлины, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, которые Поставщик уплачивает в связи с исполнением настоящего договора, а также все иные расходы и издержки Поставщика.

• Заказчик обеспечивает оплату поставляемого Поставщиком Товара за счет средств бюджетного учреждения, полученных от осуществления приносящей доход деятельности.
• Цена Договора (в части стоимости Товара) является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением п. 2.4. настоящего Договора.
• Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и условий исполнения Договора.
• Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар в соответствии с представленными Поставщиком товарной накладной, счетом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной и/или УПД, формирования Заказчиком акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии). Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
• Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, Технического задания и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
• Авансирование по Договору не предусмотрено.

3. Сроки, место и условия поставки Товара. Прием Товара

3.1. Срок поставки Товара – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.2. Место доставки Товара: Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 1 по рабочим дням с 11.00 до 16.00 по московскому времени.

Перед поставкой Товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком день и время поставки, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до поставки Товара.

Ответственный исполнитель от Заказчика: Малиновская С.В., телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику товарно-сопроводительные документы, копии документов, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (регистрационное удостоверение; сертификат соответствия, декларация соответствия и/или т.п.).

4. Порядок передачи и сроки приемки товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

4.2. Общий срок приемки Товара составляет не более 5 рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 10 календарных дней. В указанные сроки уполномоченный представитель Заказчика должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество в порядке, установленном Договором.

4.3. В день поставки Товара Заказчик проводит приемку Товара по количеству, внешнему виду. По окончании указанной приемки Заказчик подписывает накладную или универсальный передаточный документ.

4.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, в том числе по качеству, комплектности, Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы поставленного товара включается в общий срок приемки Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Срок приемки Товара автоматически продлевается на это время.

4.5. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

4.6. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней (без учета времени проезда для иногородних Поставщиков) с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.

4.7. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде, посредством электронной почты или иной связи. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.6 договора, либо оформлены в виде отдельного документа.

4.8. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной или универсального передаточного документа Заказчиком.

4.9 Поставка Товара осуществляется с соблюдением норм законодательства по национальному режиму. Доставка Товара осуществляется Поставщиком без дополнительной оплаты по адресу, указанному Заказчиком.

Заказчик после принятия Товара и подписания УПД, формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденный Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н., при отсутствии претензий и расхождений при приемке Товара вместо направления Поставщику оригинала Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) допускается уведомление Поставщика о результатах приемки путем направления Заказчиком скан-копии данного акта.

Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Договору с даты подписания Заказчиком УПД и Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4.10 Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику следующие документы:

- Передаточный документ (Товарной накладной или УПД),

- счет-фактура (при необходимости);

- счет,

- транспортная накладная (при необходимости),

- иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии),

- документы, подтверждающие происхождение товара (сертификаты происхождения, акты экспертизы, декларации о соответствии), которые должны соответствовать требованиям национального режима.

5. Права и обязанности Сторон

• Поставщик обязан:
• Передать товар в сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1настоящего Договора).
• Передать Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога, новый, соответствующий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и т.п. Передать Товар, не имеющий дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Передать комплектующие совместимые по техническим и функциональным характеристикам с поставляемым Товаром. Передать в комплекте поставки все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности Товара.
• Предоставить всю техническую и иную документацию согласно настоящему договору.
• Представить по запросу Заказчика или его эксперта (экспертной организации) привлеченного на основании договора, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Выполнить сопутствующие в поставке Товара погрузочно-разгрузочные работы собственными техническими средствами или за свой счет.
• Обеспечить самостоятельно и за свой счет страхование Товара, погрузку на выбранный им транспорт, оформление документов, а также хранение товара до надлежащей передачи его Заказчику.
• За 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика посредством телеграфной или факсимильной связи о готовности Товара к поставке.
• Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
• Поставщик вправе:
• Требовать подписания Заказчиком платежных документов и документов, подтверждающих поставку и передачу Товара в соответствии с настоящим Договором.
• Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.
• Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
• Заказчик обязан:
• Оплатить в обусловленный срок стоимость надлежащим образом поставленного и принятого Товара.
• Осуществлять проверку Товара по качеству и соответствию техническому заданию.
• Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
• Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
• Требовать от Поставщика представления всех надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
• Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
• Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

Гарантийные обязательства

Поставляемый по Договору товар должен соответствовать государственным стандартам, утвержденным в отношении Товара, действующей нормативно-технической документации. Поставщик гарантирует, что предоставляемый Товар свободен от прав третьих лиц и не обременен залогом.

5.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, и требованиям Покупателя.

5.3. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет.

Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

- 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; что составляет __________________ рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

Уплата неустойки (пени, штрафа) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны, предъявившей требование об уплате неустойки (пени, штрафа) в течение 10 рабочих дней с момента получения требования об уплате неустойки (пен, штрафа).

Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) направляется Стороне, нарушившей обязательства по Договору, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления такого требования и получение, подтверждения о его вручении.

Датой получения требования об уплате неустойки признается дата вручения требования стороне, нарушившей обязательства по Договору, либо дата получения информации об отсутствии стороны, нарушившей обязательства по Договору, по адресу, указанному в Договоре.

При невозможности получения подтверждения о вручении требования об уплате неустойки стороне, нарушившей обязательства по Договору, датой предоставления требования об уплате неустойки признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в реестре договоров информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, стороной Договора.

Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Обязательства Поставщика по уплате неустойки могут быть прекращены в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем уменьшения суммы, подлежащей перечислению Поставщику за поставленный Товар. Информация об осуществлении зачета встречного требования указывается в требовании Заказчика об уплате неустойки.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Поставщика, его работников или представителей.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены свидетельством торгово-промышленной палаты о наличии и продолжительности действия непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Сторона, у которой возникли такого рода обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по Договору, должна в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.

Прочие условия

Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует до 30 ноября 2025г. включительно, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) - до полного их исполнения.

8.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации*. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать Договор в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Договора допускается:

- по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Договором.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае:

- отказа Поставщика предоставить предусмотренный Договором Товар;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки.

8.5. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны обязуются принять все необходимые меры для их разрешения путем взаимных переговоров.

8.6. Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде или в форме электронного документа с применением усиленных электронных подписей Сторон и оформлены дополнительными соглашениями к договору. Дополнительные соглашения к договору, в том числе соглашение о расторжении договора могут быть оформлены в виде электронных документов с использованием усиленных электронных подписей Сторон и направляются Стороне на подпись через электронную площадку, на которой проводилась закупка и заключен настоящий договор. Срок подписания электронного документа на электронной площадке Стороной составляет не более 5-ти рабочих дней со дня получения такого документа. Днем получения электронного документа считается день, следующий за днем отправки Стороной такого документа. Стороны признают, что используемые на электронной площадке электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего Договора и которые не могут быть урегулированы Сторонами самостоятельно, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.8.В случае изменения банковских реквизитов, юридического адреса, наименования и иных условий настоящего Договора, Стороны обязаны в течение трех рабочих дней в письменной форме известить друг друга об этих изменениях. В случае прекращения деятельности Поставщика, стороной Договора является его правопреемник.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Согласие на осуществление государственного финансового контроля министерством науки и высшего образования российской федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля

Юридические адреса и банковские реквизиты, подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №_____от _________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: общая стоимость составляет __________ (______________) рублей _______ копеек, в том числе НДС ________/НДС не облагается (основание).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору
от _____________2025г. № ______

(фирменный бланк Участника закупки)

СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВОМ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Настоящим _______________________________________________________________________,

(наименование Участника закупки)

адрес места нахождения (юридический адрес):

_____________________________________________________________________________________

____

подтверждает согласие на проведение Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в рамках реализации проекта: «Фестиваль «Наука на Стрелке», в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

«__» ____________ 2025 г. _________________ (____________________)

М.П. (подпись) ФИО