Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Тендеры и электронные аукционы России | Приволжский ФО | Пермский край | Чайковский | Карточка тендера 270073022

Тендер - Поставка лакокрасочных материалов для ПЭН ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2024 г. №270073022

Описание тендера: Поставка лакокрасочных материалов для ПЭН ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2024 г.
Сумма контракта: 1 199 232,98 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 04.04.2024
Окончание: 09.04.2024 11:00:00
Тендер №: 270073022
Тип: Запрос цен Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:
Регион: Приволжский ФО / Пермский край / Чайковский
Регион поставки: Приволжский ФО / Пермский край / Чайковский
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка лакокрасочных материалов для ПЭН ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2024 г.
Цена контракта: 1 199 232,98 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Колер паста универсальная Текс персиковый №12 0.1Л ТУ 2332-014-76174671-2005 - - 1 ШТ
2 Краска акриловая Afalina ВД-АК-216 белая 14КГ для влажных помещений - - 1064 КГ
3 Растворитель 650 1000МЛ - - 1455 ШТ
4 Пропитка для дерева антисептик Здоровый дом Антиплесень бесцветная 1КГ канистра - - 15 КГ
5 Смывка Смывка СП-7 - - 16.5 КГ
6 Грунтовка полиуретановая Спецпротект 007 ООО «НПО «СпецПолимер» ТУ 2312-007-81433175-09 36.8КГ - - 36.8 КГ
7 Эмаль аэрозольная алкидная KU-05010 Kudo RAL 5010 синий баллончик 520МЛ - - 41 ШТ
8 Пропитка для дерева антисептик Eurotex Сауна 2.5КГ банка для защиты древесины в условиях высоких температур и циклического увлажнения - - 5 КГ
9 Эмаль аэрозольная алкидная универсальная KU-1018 Kudo серый баллончик 520МЛ ТУ 2388-014-18738966-2000 - - 5 ШТ
10 Грунтовка акриловая ВД-АК-015 ООО "ТД КРАСКИ РУССКИЙ ЦВЕТ" белый 100МЛ/2 30МИН +5...+35ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 52020-2008 Россия - - 500 КГ
11 Растворитель 646 1000МЛ ГОСТ 18188-72 - - 540 Л
12 Краска акриловая водно-дисперсионная для внутренних и наружных работ ВД-АК-224 ООО "КОНКОРД ОСТ" белый ТУ 2316-001-63708941-2010 - - 600 КГ
13 Эмаль аэрозольная алкидная KU-09010 Kudo RAL 9010 белый баллончик 520МЛ - - 62 ШТ
14 Краска водно-дисперсионная латексная для влажных помещений W100 Parade белая - - 624.8 КГ
15 Эмаль аэрозольная алкидная KU-1002 Kudo RAL 9017 черный баллончик 520МЛ - - 71 ШТ
16 Эмаль аэрозольная алкидная KU-0А1023 Kudo RAL 1023 желтый баллончик 520МЛ - - 76 ШТ
17 Эмаль аэрозольная алкидная Kudo KU-3020 красная 520МЛ - - 77 ШТ
18 Краска водно-дисперсионная водно-дисперсионная Фасадная суперстойкая Лакра белый матовый 2Ч 0.15Л/М2 ведро 3КГ ТУ 2316-025-45860602-2005 - - 96 КГ
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на бытовая химия в Чайковского
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
проект_Договора__XUM.docx 37 КБ 29.03.24 08:32 Действующая
проект_Спецификация___ЛКМ.xlsx 14 КБ 29.03.24 08:32 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

проект_Спецификация___ЛКМ - Скачать файл (требуется авторизация)
- Посмотреть таблицу с данными
проект_Договора__XUM - Скачать файл (требуется авторизация)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № XUM

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – Максимова Андрея Михайловича, действующего на основании доверенности от 18.12.2023 № 23д-0642, с одной стороны, и -, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице -, действующего на основании -, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  • Предмет договора
  • Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, а Покупатель принять и оплатить её на условиях настоящего договора.
  • Ассортимент, количество, цена продукции указывается в спецификации, скрепленной подписями и печатями сторон, и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
  • Исполнение настоящего договора от имени ООО «Газпром трансгаз Чайковский» осуществляет УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
  • Сумма договора и порядок расчетов
  • Сумма договора, в соответствии со спецификацией, составляет -(-) рубля - копеек, кроме того НДС в сумме - (-) рубля - копеек. Общая сумма по договору с учетом НДС составляет - (-) рублей - копеек.
  • Срок оплаты: не более 7 рабочих дней со дня подписания покупателем документа о приемке поставленного товара по договору, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством при наличии выставленного Поставщиком в законодательно установленном порядке счета-фактуры.
  • Цена продукции, указанная в спецификации к настоящему договору, включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).
  • В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе произвести окончательный расчет за вычетом штрафов и неустойки, предусмотренных разделом 5 настоящего договора.
  • Условия поставки
  • Поставка по настоящему договору должна быть произведена: с момента заключения договора до 11.06.2024 г.
  • Право собственности на продукцию и риск случайной её гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции на складе Покупателя, передача продукции подтверждается унифицированной формой № ТОРГ-12 или УПД уполномоченного лица покупателя.
  • Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляет Поставщик в рабочие дни до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по адресу: Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», дом 7, строение 12 База по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
  • Приемка продукции по количеству и качеству Покупателем производится на складе Покупателя в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.
  • Качество продукции, являющейся предметом настоящего договора, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов и удостоверяться сертификатом качества завода-изготовителя, удостоверением качества и безопасности.
  • Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее хранении и использовании, указанным в нормативной документации и несет расходы по замене дефектной продукции, выявленной Покупателем в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента изготовления продукции в нераспечатанной таре.
  • Претензии по количеству и качеству Покупатель обязан предъявить Поставщику в срок не позднее 30-ти дней с момента получения продукции.
  • Обязательства сторон
  • Поставщик обязан:

    • 4.1.1. Поставить продукцию в срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора.

    4.1.2. Заменить некачественную продукцию в течение десяти дней с момента получения претензии Покупателя.

    4.1.3. Поставщик обязуется предоставить информацию и материалы (по отдельному запросу уполномоченного лица Покупателя), подтверждающие фактические расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

    4.1.4. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю надлежащим образом оформленные счета-фактуры и иные документы, необходимые для применения вычетов НДС, в установленный налоговым законодательством и/или договором срок.

    4.1.5. Поставщик не вправе передавать свои права по настоящему договору, в том числе производить уступку права требования оплаты стоимости материалов и/или любой другой задолженности, возникшей в связи с исполнением настоящего договора, в пользу третьих лиц без письменного согласия ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

    4.1.6. Поставщик обязуется уведомлять Покупателя в письменной форме об изменении своего места нахождения и юридического адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, адресов электронной почты, в срок не позднее 3 календарных дней с момента возникновения указанных изменений. При этом соответствующие изменения считаются внесенными в договор с момента получения другой стороной договора указанного письменного уведомления.

    4.1.7. Поставщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ «Заверения об обстоятельствах» заверяет и гарантирует следующее:

    Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией.

    Все сведения с ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора.

    Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора.

    Лицо, подписывающее договор от имени Поставщика, на день подписания имеет все необходимые полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

    Поставщик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности.

    Поставщик отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе цены договора.

    Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД).

    Для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.

    Товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

    Исполнить договор лично, иные исполнители (субподрядчики) должны быть письменно согласованы с Покупателем.

    4.1.8. Поставщик обязуется самостоятельно ознакомиться и довести до сведения своих работников, привлекаемых к работе на объектах Покупателя (центральный склад УМТС и К – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский») с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Покупателя, а также обеспечить выполнение установленных требований. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах Покупателя размещена на интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru/doc/).

    4.1.9. Поставщик обязуется соблюдать требования законодательства РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при поставке продукции, самостоятельно ознакомиться и довести до сведения работников, привлекаемых к работе в интересах Покупателя, включая субподрядчиков, работающих на объектах Покупателя, Политику ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения и Энергосберегающую политику ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а так же обеспечить выполнение изложенных в них обязательств. Политика ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения и Энергосберегающая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский» размещены на интернет сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по адресу www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology/ehnergosberegayushchaya-politika-obshch.

    4.1.10. Поставщик обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ при передаче Товаров и довести до сведения работников, привлекаемых к работе в интересах Заказчика , включая субподрядчиков, работающих на объектах Поставщика, Экологическую политику ПАО «Газпром» (размещена на интернет-сайте ПАО «Газпром» http://www.gazprom. ru/nature/ems/) и Экологическую политику ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (размещена на интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» http://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology/) , а также обеспечить выполнение изложенных в них обязательств.

    4.1.11. Стороны констатируют, что Поставщик ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ООО «Газпром трансгаз Чайковский», размещенном на сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/about/sistema-menedzhmenta-kachestva/), согласен с содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

    • Покупатель обязан:
    • Принять продукцию и оплатить её в размерах и в сроки, установленные договором.
  • Ответственность сторон
  • За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
  • В случае просрочки исполнения обязательств по поставке продукции Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной продукции за каждый день просрочки.
  • За неисполнение обязательств по поставке продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости не поставленной продукции.
  • За неисполнение обязанности, предусмотренной п.4.1.3. настоящего договора в срок, указанный в соответствующем запросе Покупателя, последний имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от общей суммы договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора.
  • За неисполнение обязанности, предусмотренной п.4.1.4 настоящего договора, Поставщик уплачивает ООО «Газпром трансгаз Чайковский» неустойку в размере 0,1 % от общей суммы договора, указанной в п.2.1 настоящего договора за каждый день просрочки.
  • За неисполнение обязанности, предусмотренной п.4.1.5 настоящего договора, Поставщик уплачивает ООО «Газпром трансгаз Чайковский» штраф в размере 50% от общей суммы договора, сложившейся в соответствии с условиями настоящего Договора на день передачи права.
  • За неисполнения обязанности, предусмотренной п.4.1.6. настоящего договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от общей суммы договора, указанной в п.2.1 настоящего договора.
  • Недоимки, пени, штрафы (неустойки, убытки), которые будут выплачены Покупателем вследствие нарушения Поставщиком, (в том числе субподрядными организациями) указанных в п.4.1.7. настоящего договора заверений и гарантий и/или допущенных Поставщиком (в том числе субподрядными организациями) нарушений (в том числе налогового законодательства) относятся на счёт Поставщика. Поставщик обязуется их оплатить (возместить) Покупателю в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

    • Основанием для возмещения Поставщиком Покупателю является решение налогового органа, принятого по результатам налоговой проверки. Возмещению подлежат все суммы, отражённые в решении налогового органа, уплаченные Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара (работ, услуг) либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, в том числе решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер до начисленного НДС.

  • Порядок разрешения споров

    • 6.1. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Претензии рассматриваются в течение 14 дней с момента их получения.

    6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1435, www.arbitration-niratec.ru) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

    Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

    ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    -: -

    Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

    В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

    Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

    Арбитражное решение является окончательным.

    Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

  • Обстоятельства непреодолимой силы

    • 7.1. При невозможности выполнения одной из сторон своих обязательств по причине пожара, стихийного бедствия, военных действий любого характера и других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок выполнения договора отодвигается на срок действия таких обстоятельств.

    • Сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана

    известить другую сторону в течение десяти дней, с момента возникновения таких обстоятельств.

  • Обеспечение конфиденциальности
  • Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов».
  • Заключительные положения
  • Согласованная сторонами спецификация, иные приложения к настоящему договору и дополнительные соглашения сторон рассматриваются в качестве неотъемлемой его части.

    • 9.2. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

    9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.2. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

    9.4. Настоящий договор заключен Сторонами в электронной форме, с использованием функционала Электронной Торговой Площадки Газпромбанка (ООО «ЭТП ГПБ»), и вступает в силу с момента проставления на электронной версии договора квалифицированных электронных цифровых подписей обеих Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их оформления и подписания Сторонами в той же форме, что и сам договор. Все документы по исполнению договора Сторонами оформляются и подписываются в бумажном виде. Переход на электронный документооборот в части исполнения договора возможен при условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. По требованию любой из Сторон, договор в последующем подписывается также и в бумажной версии. В этом случае обе версии, бумажная и электронная, признаются равнозначными, при этом бумажный договор подписывается сторонами в количестве экземпляров, равном числу сторон настоящего договора.

  • Срок действия договора
  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
  • Приложения: 1. Приложение 1 Спецификация № 1 на -л.

    • 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #271575530
    461 626
    6 часов
    25.04.2024
    13.05.2024
    Запрос котировок
    #271595248
    461 626
    4 часа
    25.04.2024
    13.05.2024
    Электронный аукцион
    #271768200
    42 000
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    420
    5 часов
    27.04.2024
    13.05.2024
    Запрос цен
    #271895463
    627 621
    6 часов
    02.05.2024
    13.05.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос цен
    #270073008
    273 360
    срок истек
    04.04.2024
    11.04.2024
    Единственный поставщик
    #270072868
    54 351
    срок истек
    04.04.2024
    -
    Запрос предложений
    #270072861
    срок истек
    04.04.2024
    10.04.2024
    Единственный поставщик
    #270072833
    54 351
    срок истек
    04.04.2024
    -
    Единственный поставщик
    #270072696
    2 531
    срок истек
    04.04.2024
    -

    Тендеры из региона Чайковский

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос цен
    #270073019
    446 130
    срок истек
    04.04.2024
    12.04.2024
    Запрос цен
    #270073014
    418 073
    срок истек
    04.04.2024
    10.04.2024
    Запрос цен
    #270073012
    477 000
    срок истек
    04.04.2024
    11.04.2024
    Запрос цен
    #270073008
    273 360
    срок истек
    04.04.2024
    11.04.2024
    Запрос цен
    #270073006
    225 300
    срок истек
    04.04.2024
    10.04.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03