Тендер - Поставка лакокрасочной продукции и материалов для выполнения восстановительных работ на объектах Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №294128847

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.03.2025 по 09.04.2025Место предоставления документации:По адресу в сети интернет www.fabrikant.ruПорядок предоставления документации:По адресу в сети интернет www.fabrikant.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:19.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Указано в документах
Подведение итоговМесто подведения итогов:ЭТП Фабрикант.руДата подведения итогов:10.04.2025Порядок подведения итогов:Указано в документах. Документация_о_закупке - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными

Проект договора

ДОГОВОР № ___________

Поставка лакокрасочной продукции и материалов для выполнения восстановительных работ на объектах Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

г. _______________ «___»___________20__

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Аэронавигация Юга» Токарева Юрия Петровича, действующего на основании доверенности № 77/1875-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть477 от 12.02.2024, с одной стороны, и

__________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и на основании протокола ___________________ запроса котировок в электронной форме от ____________ № ______________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется осуществить поставку лакокрасочной продукции и материалов для выполнения восстановительных работ на объектах Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар надлежащего качества.

1.2. Наименование Товара, его количество, технические характеристики и стоимость должны соответствовать Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Описанию предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.4. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________(прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __% в размере _________ (прописью) рублей ___ копеек/НДС не облагается на основании ст. ____________ НК РФ, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора за исключением ее изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 10 (Десять) %.

При этом по соглашению Сторон допускается увеличение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10 (Десять) % цены Договора.

3) если по предложению Заказчика уменьшается предусмотренное Договором количество Товара.

При этом при уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора пропорционально уменьшенному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара.

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на транспортировку Товара до места назначения, расходы на разгрузку Товара в месте назначения, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата фактически поставленного Товара в рамках Договора осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа) при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4 Договора.

Подписание исполнительных документов осуществляется по адресу: Волгоградская область, город Волгоград,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, шоссе Авиаторов, д. 169.

2.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору.

2.6. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком.

2.7. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае оплаты НДС.

2.8. Источник финансирования - внебюджетные (собственные) средства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.9. Авансирование не предусмотрено.

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: Не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара.

Периодичность поставки Товара: единовременно. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара.

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, город Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 169 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09.00 до 12.00 или с 13.00 до 16.00.

Для оформления проезда на территорию Заказчика за 3 (Три) рабочих дня до поставки необходимо предоставить паспортные данные водителя и регистрационные данные транспортного средства, осуществляющего доставку. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами с письменного разрешения Покупателя. Въезд на территорию Покупателя ПЛАТНЫЙ, за счет Поставщика, т.к. Заказчик располагается в режимной зоне ПАО «Международный аэропорт Волгоград».

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами с письменного разрешения Заказчика.

3.3. Датой поставки (передачи) товара Поставщиком Заказчику считается дата поступления товара на склад Заказчика. Датой приемки товара считается дата, подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в течение 1 (Одного) рабочего дня. Право собственности на поставленный товар переходит к Заказчику с даты его приемки от Поставщика, о чем свидетельствует подпись Заказчика в товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальном передаточном документе.

3.4. В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ в 2 экз.;

б) счет, счет-фактуру (при необходимости), выставленные Заказчику;

в) документы о сертификации (декларировании) Товара, если Товар подлежит сертификации (декларированию) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) документы, удостоверяющие качество Товара (при необходимости);

д) документы, подтверждающие гарантийные обязательства;

е) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В документации обязательно должны быть указаны: наименование изготовителя, товарный знак (при наличии), наименование типа Товара (при наличии), количество, стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции) (при наличии), дата изготовления, клеймо технического контроля изготовителя (при наличии).

3.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.

3.6. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты Товара.

3.7. Маркировка и оформление Товара должны соответствовать требованиям Законодательства Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

3.8. При обнаружении во время приемки несоответствия количества, качества и/или комплектности Товара сопроводительным документам и/или Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) Заказчик вызывает представителя Поставщика, с оформленной доверенностью для составления акта о выявленных несоответствиях. Срок прибытия представителя Поставщика 3 (Три) рабочих дня с момента получения вызова.

3.9. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок, уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания акта о выявленных несоответствиях приемка Товара по основаниям, указанным в пункте 3.10 Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт о выявленных несоответствиях, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостачи, некачественности или некомплектности Товара и направляется Поставщику для устранения выявленных несоответствий.

3.10. Акт о выявленных несоответствиях должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке (приемке), и содержать полную и подробную информацию об обнаруженных несоответствиях Товара.

3.11. При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах в порядке, изложенном в пунктах 3.10 –3.12 Договора.

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара.

3.12. Замена Товара и/или его части, устранение дефектов, в том числе скрытых (при этом действия по замене или устранению дефектов производятся по требованию Заказчика и не являются предметом выбора Поставщика), восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Заказчиком при составлении акта о выявленных несоответствиях или акта о скрытых дефектах, но не более 20 (Двадцать) календарных дней с даты составления соответствующего акта (в т. ч. если соответствующий акт составляется в одностороннем порядке). Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Заказчика Товара, несет Поставщик.

3.13. Приемка Товара в части, не урегулированной настоящим разделом, регулируется Инструкцией № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), и Инструкцией № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

3.14. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности, с нарушением целостности упаковки;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором, в том числе и не в рабочее время Заказчика.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон при осуществлении приемки Товара товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

3.15. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ. ГАРАНИИ КАЧЕСТВА

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), Описанию предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору), технической документации на поставляемую продукцию и требованиям действующего законодательства. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность Поставщик.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является качественным, новым (т.е. Товаром, который не был в употреблении, в том числе не были восстановлены его потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

4.3. Качество и безопасность: Товар по своему качеству должен соответствовать утвержденным стандартам, ГОСТам, техническим регламентам, иным нормативным документам и правилам.

4.4. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменого Товара ненадлежащего качества, несет Поставщик.

4.5. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика.

4.6. Гарантийный срок должен соответствовать срокам, установленным производителем, но не менее сроков, установленных нормативными документами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Осуществить приемку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору) и действующей нормативной документацией.

5.1.2. Оформить пропуск на проезд на территорию Заказчика сотрудников и транспорта Поставщика.

5.1.3. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.4. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Передать Заказчику документы и принадлежности на Товар, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить качество поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации.

5.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Отказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков или замены в срок, оговоренный в Договоре.

5.3.2. В одностороннем порядке отказаться от приемки Товара, если Поставщик не устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащего качества в установленный срок.

5.3.3. Если после приемки (в процессе эксплуатации) будет выявлено устранимое несоответствие Товара требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или Договоре, а Поставщик после уведомления Заказчика не устранит несоответствия Товара, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков в срок 10 (Десять) календарных дней.

В случае невыполнения Поставщиком указанных требований в установленный срок Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

5.3.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товара, соответствующим условиям Договора.

5.4. Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик неоднократно нарушит сроки оплаты Товара или откажется принять его без достаточных оснований.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от цены не поставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает штраф в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов от цены Товара ненадлежащего качества.

В случае не поставки Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (Десяти) процентов от цены Товара.

Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.6. В случае нарушения срока оплаты Товара, предусмотренного условиями Договора, Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного Договором.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 15 настоящего Договора. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: экспресс-почтой, посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты с фиксированием (подтверждением) получения (вручения) его другой Стороне.

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7 (Семь) календарных дней со дня получения последнего адресатом.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – Конфиденциальная информация).

9.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

9.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

9.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик в соответствии с извещением о запросе котировок в электронной форме (далее – Извещение о закупке) и статьей 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Положение о закупке) разместил на электронной торговой площадке подписанный усиленной электронной подписью документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора Заказчику на дату заключения Договора в размере 2 (Двух) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семь тысяч триста сорок девять) рублей 53 копейки, НДС не облагается.

10.2. В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена на двадцать пять процентов и более ниже начальной (максимальной) цены Договора, такой Договор заключается только после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в Извещении о закупке, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одиннадцать тысяч двадцать четыре) рубля 30 копеек, НДС не облагается.

10.3. Снижение начальной (максимальной) цены Договора по результатам осуществления закупки составляет _____%.

10.4. Обеспечение исполнения Договора относится к следующим обязательствам по Договору:

обеспечение возврата авансового платежа (в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансовым платежом);

обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств;

обеспечение уплаты неустойки (штрафов, пени), начисленной Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

10.5. Обеспечение исполнения Договора может предоставляться участником закупки, с которым заключается Договор, путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии.

Выбор способа обеспечения исполнения Договора осуществляется участником закупки, с которым заключается Договор.

10.6. В случае предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в виде денежных средств, такие денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в Документации о закупке.

10.7. В случае предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 20.2 Положения о закупке.

10.7.1. Заказчик (далее также - бенефициар) в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения договоров, обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, предоставленные банками, включенными в перечень банков, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление банковской гарантии также осуществляется государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (гарантом) без предъявления к ней требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

10.7.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и настоящим Договором.

10.7.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

10.7.4. Банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в качестве обеспечения исполнения Договора в случае удержания Заказчиком обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком (далее - принципал) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств принципалом по Договору;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие о праве бенефициара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, в размере обеспечения исполнения Договора, установленном в Договоре;

5) условие о праве бенефициара передать права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

6) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

7) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный бенефициаром;

8) срок действия банковской гарантии;

9) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

10) перечень документов, предоставляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный п. 10.7.7. настоящего Договора;

11) условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

12) нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

10.7.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий Договора или расторжении Договора;

2) требований о представлении бенефициаром гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

3) требований о предоставлении бенефициаром гаранту отчета об исполнении Договора;

4) требований о предоставлении бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный п. 10.7.7. настоящего Договора;

5) положений о праве на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии;

6) положений о праве гаранта осуществить зачет встречных требований гаранта к бенефициару.

10.7.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии бенефициаром является несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 10.7.1. - 10.7.5. настоящего Договора.

В случае отказа в принятии банковской гарантии бенефициар информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.7.7. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии), предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора направляет гаранту следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

10.7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора.

10.7.9. В случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для выплаты суммы банковской гарантии, не наступили, обязательства гаранта перед бенефициаром прекращаются по истечении срока действия банковской гарантии, при этом банковская гарантия принципалу или гаранту не возвращается.

10.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств по Договору, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на два месяца.

10.9. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора.

10.10. Обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств возвращается Поставщику не позднее пятнадцати рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления Поставщика на счет, с которого поступили такие денежные средства, если иной счет не указан в заявлении, но не ранее истечения срока действия такого обеспечения, за исключением случаев удержания (полного или частичного) обеспечения исполнения Договора.

В случае, если в течение пятнадцати рабочих дней с момента возникновения у Заказчика оснований для возврата обеспечения исполнения Договора в виде денежных средств Поставщик не направит Заказчику заявление о возврате обеспечения исполнения Договора в виде денежных средств, Заказчик возвращает такое обеспечение Поставщику не позднее пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока, установленного для поступления такого заявления.

10.11. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком, осуществляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств.

В указанном случае Заказчик направляет Поставщику уведомление об удержании Заказчиком обеспечения исполнения Договора или предъявляет гаранту требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии.

10.12. По вопросам обеспечения исполнения Договора, не урегулированным настоящим Договором, Стороны должны руководствоваться правилами об обеспечении исполнения Договора, установленными Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до 31 октября 2025 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

11.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара;

- нарушение иных существенных условий настоящего Договора.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае нарушения сроков оплаты Товара.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением, подписанным с обеих Сторон, если иное не предусмотрено Договором.

11.6. В случае изменения реквизитов и адреса Сторон, Сторона обязана уведомить другую Сторону в срок 5 (Пять) календарных дней с момента такого изменения. В противном случае оплата средств и направление корреспонденции по устаревшим реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств.

11.7. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.8. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение исполнения условий Договора.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Официальный документооборот в рамках исполнения Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору допускается обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты (адрес электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты Поставщика _______@________). Документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной отправкой оригиналов по почте в течение 3 (Трех) дней, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати организации.

13.3. Настоящий Договор подписывается Сторонами электронными подписями уполномоченных представителей в порядке, предусмотренном статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и хранится на сайте электронной торговой площадки.

13.4. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

13.5. Уведомления и сообщения по исполнению условий Договора (в том числе отчетные документы) направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по почтовым адресам сторон, указанным в разделе 15 настоящего Договора, с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, дата получения корреспонденции).

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Направление уведомлений и сообщений по исполнению условий Договора будет считаться совершенным надлежащим образом только если соответствующее уведомление или сообщение было направлено (вручено нарочным) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание предмета закупки.

Приложение № 2 – Спецификация.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «__» _________ 20__ № __________

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка лакокрасочной продукции и материалов для выполнения восстановительных работ на объектах Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Общие Сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

Дата (период) размещения извещения:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок исполнения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара (проведения работ, оказания услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о товарах и услугах (в случае наличия этапности каждый этап оформляется отдельной строкой):

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям исполнения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Технические требования к закупаемым товарам (работам, услугам)

- Посмотреть таблицу с данными

*необходимо для окраски объектов качественной краской

Календарный план поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от «__» _______ 20__ № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места назначения, расходы на разгрузку Товара в Месте назначения, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора составляет _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __% в размере ________ (прописью) рублей копеек/НДС не облагается на основании ст. ____________ НК РФ.

- Посмотреть таблицу с данными
Описание предмета закупки / Техническое задание

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка лакокрасочной продукции и материалов для выполнения восстановительных работ на объектах Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1.Общие Сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Дата (период) размещения извещения:

- Посмотреть таблицу с данными

3.Срок исполнения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

4.Место поставки товара (проведения работ, оказания услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

5.Сведения о товарах и услугах (в случае наличия этапности каждый этап оформляется отдельной строкой):

- Посмотреть таблицу с данными

6.Требования к условиям исполнения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

7.Технические требования к закупаемым товарам (работам, услугам)

- Посмотреть таблицу с данными

*необходимо для окраски объектов качественной краской

8.Календарный план поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование начальной (максимальной) цены договора - Посмотреть таблицу с даннымиОбразцы форм документов «СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ» - Посмотреть таблицу с данными

Конкретные показатели товара, которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением об осуществлении закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению:

Все товары должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов и технических условий, в соответствии с которыми они произведены, или другим действующим на территории РФ нормативным документам.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

В случае указания страны происхождения товара - Российская Федерация или государство - члена Евразийского экономического союза, Участник закупки обязан указать в столбце соответственно: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.

В случае не указания соответствующего номера реестровой записи такой товар признается иностранным для целей ограничения закупок.

В случае указания страны происхождения товара - Российская Федерация или государство - члена Евразийского экономического союза, Участник закупки обязан указать в столбце соответственно: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.

В случае не указания соответствующего номера реестровой записи такой товар признается иностранным для целей ограничения закупок.

«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ» [2] - Посмотреть таблицу с данными«ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ» - Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. ↑

В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника закупки, указанные сведения указываются в отношении каждого лица, входящего в состав коллективного участника закупки ↑

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

4 Для коллективного участника закупки ↑