Тендер - Поставка купершлака №270402095

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение №ЭТ-9757 от 09.04.2024 Поставка купершлака.zip
• Извещение №ЭТ-9757 от 09.04.2024 Поставка купершлака.zip

разд._5.4.2._СтО-30.С.У1-1_Положение_о_закупке_товаров,_работ,_услуг_

Требования к участникам закупки

Раздел 5.4.2. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Нова"

При осуществлении закупки Заказчик, в зависимости от предмета закупки, устанавливает следующие единые требования к Участнику закупки (квалификационная часть заявки)

Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица, отсутствия определения арбитражного суда о принятии заявления о признании Участника закупки банкротом, отсутствии иного судебного акта арбитражного суда о введении в отношении Участника закупки - юридического лица, или индивидуального предпринимателя, либо физического лица, процедур, предусмотренных положениями Федерального закона "О несостоятельности и (банкротстве)";

Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату;

Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член тендерного комитета, должностные лица инициатора закупки с физическими лицами выгодоприобретателя, находятся в близких родственных отношениях (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую, или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - Участника закупки, занимающие должности в органах управления юридического лица - Участника закупки, либо физические лица, зарегистрированные в качастве индивидуальных предпринимателей,- Участники закупки;

Отсутствие сведений в корпоративном реестре недобросовестных контрагентов об участнике закупки, отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ, положениями Федерального закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

К участникам закупок могут предъявляться, дополнительные требования, в том числе к наличию:

• финансовых ресурсов для исполнения договора;
• принадлежность на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
• опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;
• необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
• Заказчиком по собственной инициативе может быть установлено условие о возможности привлечения субподрядных организаций.

Требования к заявке участников закупки

Раздел 5.5.6. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Нова"

Закупочная документация может включать в себя проектно-техническую и коммерческую части документации.

Проектно-техническая документация есть совокупность условий, требований Заказчика, а также документации и информации технического характера, имеющейся распоряжении Заказчика, организатора закупки, которую он предоставляет потенциальным участникам в качестве обязательных, либо дополнительных критериев к их предложениям.

Проектно-техническая документация (техническая часть заявки) может включать в себя:

• проектную документацию (для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования);
• чертежи;
• графики;
• расчеты;
• ведомости объемов работ;
• спецификации;
• специальные технические условия;
• схемы организации работ и другие схемы;
• описание работ (по видам и группам работ);
• информацию о проведенных научных исследованиях, инженерных изысканиях и их результатах;
• информацию о системах измерений, стандартов, испытаний, сертификации;
• акты испытаний;
• требования по охране труда и окружающей среды;
• при необходимости - требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету закупки; необходимых сертификатов на товар; разрешений соответствующих надзорных органов.
• Проектно-техническая документация может включать в себя и иные документы, исходя из конкретных условий и предмета закупки.

Коммерческая часть документации о закупке включает в себя:

• информацию об условиях, видах и методах внесения платежей, предлагаемых формах, порядке финансирования, условиях кредитования сделки (при необходимости);
• требования к цене и порядку ее определения;
• требование по валюте платежа;
• требование о предоставлении безусловной банковской гарантии (по усмотрению Заказчика) в целях финансового обеспечения надлежащего исполнения договора победителем закупки в размере 1 – 30% от цены договора.
• Инициатор закупки определяет перечень условий и требований к Участнику и объекту закупки, которые включаются Организатором закупки в квалификационную, в проектно-техническую и коммерческую части документации о закупке либо в Извещение о проведении конкурентной закупки.
• Указанные требования к Участнику закупки и объектам закупки предъявляются в равной мере ко всем Участникам закупок.

Критерии оценки:

Раздел 5.5.9. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО "Нова"

Критерии оценки конкурентной закупки касаются следующих показателей:

• Экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности предложения, представленного Участником, с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика.
• Надежности Участника закупки и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5.4.2 настоящего Положения.
• Цены предложения, рассматриваемой либо непосредственно, либо учитывая суммарные издержки Заказчика при принятии данного предложения (например, в отношении товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг – цена плюс расходы на доставку, монтаж, хранение, эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.).
• Иных условий, которые Заказчик считает существенными при выборе наилучшего предложения.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение 1. Общие сведения о закупке 1.1 Способ закупки Запрос предложений
1.2 Способ определения поставщиков Электронная форма
1.3 Форма проведения Открытая
1.4 Место размещения закупочной документации ЭТП ООО "Нова"
1.5 Наименование электронной площадки в сети интернет http://www.snpnova.com
1.6 Статус Прием заявок



2. Сведения о заказчике/организаторе закупки 2.1 Наименование заказчика Материалы для общестроительных работ и благоустройства
2.2 Юридический адрес/место нахождения ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
2.3 Телефон/факс (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
2.4 Адрес электронной почты отдела организации торгов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
2.5 Телефоны контакта отдела организации электронных торгов 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть


3. Требования к условиям конкурентной закупки 3.1 Предмет закупки Поставка купершлака
3.2 Возможность предоставлять участником закупки коммерческое предложение на часть торгов (работ, услуг), подлежащих закупке (делимость закупки) нет
3.3 Дополнительные требования к предмету закупки 1. Поставка осуществляется в укрупненном виде и подготовлена для механизированных погрузо-разгрузочных работ. Упаковка соответствует требованиям ««Общих и специальных правил перевозки грузов (4-М), ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Подготовка генеральных грузов к транспортированию», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Упаковка груза должна предотвращать возможное повреждение содержимого грузового места (деревянная обрешетка, безвозвратные контейнеры и т.п) и предусматривать возможность многоярусного хранения и перевозки (не менее 3-х ярусов)». 2. На предлагаемые МТР к поставке предоставить: паспорт на продукцию, сертификт, ГОСТ/ТУ (полностью), протокол испытаний. 3. В ТКП указать общий вес (тн) и объём (м3) предлагаемой продукции к поставке. 4. Стоимость продукции указать на условиях DDP (Инкотермс 2020) до порта в г. Архангельск с учетом морской упаковки. 5. Приложение №1 предоставить в формате .xls 6. Подтверждение поставщиком статуса производителя или официального дилера (представителя) завода-изготовителя, представить подтвердающий документ (дилерский договор и сертификат дилера) за подписью уполномоченного руководителя производителя МТР. 7. Поставщик обязан обеспечить поставку МТР комплектом документов (Оригиналы УПД, ТН, паспортов на МТР и сертификатов с печатью. подписью, расшифровкой подписи) 8. Продукция должна быть новая.
3.4 Дополнительные требования к условиям и порядку поставки Поставщик обязан предоставить скан-копии отгрузочных документов куратору закупки (Отгрузочную ведомость, упаковочные листы, транспортную накладную, УПД) на электронную почту (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Поставщик обязан предоставить оригиналы отгрузочных документов в 2-х экземплярах по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, Дзержинского 36, ООО "Нова" в течении 2-х недель с момента отгрузки МТР. Поставщик обязан обеспечить вместе с отгружаемой партией МТР оригиналы УПД, ТН, паспортов, сертификатов с печатью, подписью, расшифровкой подписи.
3.5 Требования к гарантийному сроку Согласно-завода изготовителя
3.6 Сроки поставки апрель 2024
Начало поставки
Окончание поставки
График поставки Единовременно и в полном объеме

3.7 Базис поставки порт в г. Архангельск
3.8 Порядок формирования стоимости В стоимость включено: 1) Доставка; 2) Морская упаковка; 3) Страховка груз; 4) Стоимость МТР.
3.9 Порядок, форма и срок оплаты (условия расчетов) Максимально возможные условия оплаты: 40 % предоплата, 50 % оплачивается в течение 30 календарных дней с момента подписания применых Актов порта. оставшиеся 10 % оплачиваются в течение 30 календарных дней с момента подписания без замечаний Акта о наличии МТР на строительном участке Заказчика. Предпочтительные условия оплаты - отсрочка платежа в 30 календарных дней
3.10 Начальная максимальная цена договора, руб. (с НДС) Цена не установлена
3.11 Срок заключения договора 10 (десять) рабочих дней с даты подведения итогов
Форма заключения договора По форме заказчика
3.12 Срок действия коммерческого предложения (заявки) участника конкурентной закупки 30 календарных дней с даты окончания приема заявок


4. Обеспечение, предоставляемое участником конкурентной закупки

4.1 Размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке:

Наличие платы Не предусмотрено
Размер платы Не предусмотрено
Реквизиты для перечисления средств Не предусмотрено

4.2 Размер, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

Обеспечительный платеж Не предусмотрено
Банковская гарантия и требования к гаранту Не предусмотрено



5. Требования к участникам конкурентной закупки 5.1 Единые требования к участнику закупки К участникам закупки предъявляются следующие требования:

1) Участник закупки должен соответствовать требованиям разд. 5.4.2. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг";
2) Заявка Участника закупки должна соответствовать разд. 5.5.6. СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг";
3) Участник закупки должен получить аккредитацию в соответствии с СтО-30.С.У1-1-1 "ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ООО «НОВА»";
5.2 Дополнительные требования к участнику по настоящей закупке 1) Приоритетно наличие положительного опыта в нефтегазовой/нефтехимической отрасли (в РФ) не менее 3-х лет с предоставлением к заявке Участника референс-листа по предмету закупки производителя (поставщика) на русском языке. 2) Претендент должен является производителем, либо официальным дистрибьютером. 3) Заявки от участников закупки, не прошедших аккредитацию, к рассмотрению приниматься не будут. 4) Согласие участника с установленными в закупочной документации условиями оплаты.Подписание договора поставки в редакции Покупателя Поставщик обязан предоставить на электронную почту куратора закупки сканы паспортов/отказных писем, а также сертификатов на поставляемую продукцию в полном объеме, а также отправить вышеуказанные документы вместе с продукцией.


6. Информация о сроках и условиях проведения конкурентной закупки 6.1 Планируемая дата размещения (публикации) извещения и документации о закупке 09.04.2024

6.2 Прием заявок

Дата и время начала подачи заявок 09.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55:00 (московское время)
Место подачи заявок ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
Дата и время окончания подачи заявок 15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (московское время)

6.3 Рассмотрение заявок

Место рассмотрения заявок ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
Дата и время рассмотрения заявок 16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (московское время)

6.4 Подведение итогов

Место подведения итогов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл, Городской округ Новокуйбышевск, Дзержинского ул, дом 36
Дата и время подведения итогов по согласованию с Заказчиком

6.5 Срок, место и порядок предоставления документации о проведении конкурентной закупки Документация предоставляется бесплатно участнику или представителю участника размещения заказа в бумажной, либо электронной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса.

Закупочная информация размещена на официальном сайте ООО «Нова».
6.6 Форма, порядок, срок предоставления участникам процедуры закупки разъяснения положений документации о проведении конкурентной закупки В соответствии с разделом 5.5.4 СтО-30.С.У1-1 "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Нова» участник конкурентной закупки:

Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику, организатору закупки, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты завершения срока подачи заявок.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик вправе осуществить разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на официальном сайте, электронной площадке при этом срок подачи заявок на участие закупке может быть продлен не более чем на 10 (десять) рабочих дней, с момента опубликования разъяснений.
6.7 Отказ Заказчика от конкурентной закупки В соответствии с разделом 5.8. СтО-30.С.У1-1 ""Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Нова» Заказчик конкурентной закупки имет право:

- на любом этапе отказаться от проведения конкурентной закупки, разместив извещение об отказе от проведения закупочной процедуры на официальном сайте.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, в том числе реального ущерба в порядке ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, если его предложение было отклонено, Участник был отстранен от участия в закупочных процедурах, либо закупочные процедуры были остановлены Заказчиком, закрыты без объявления победителя (отменены или признаны несостоявшимися) независимо от причин и сроков принятия таких решений.
6.8 Отказ Участника от конкурентной закупки В соответствии с разделом 5.5.10 СтО-30.С.У1-1 ""Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Нова» Участник конкурентной закупки имет право:

Участник конкурентной закупки вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка считается отозванной, если уведомление Участника закупки об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.


7. Сведения заказчика о кураторе закупки и исполнении договора

7.1 Контактные данные о Кураторе Инициатора закупки:

Должность Заместитель начальника отдела комплектации
ФИО полностью ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.2 Контактные данные об ответственном лице Инициатора закупки:

Должность Инженер
ФИО полностью Матвеев Виктор Юрьевич
Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть



8. Документы 8.1 Закупочная документация




договор поставки ок, омтс, оитис, ахс, укк

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Новокуйбышевск «____» ________________ 20___ года.

………….. именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице …………………………… действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Нова», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

• Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (далее по тексту - «Продукция»), указанный в подписанных сторонами Спецификациях, являющихся приложениями к настоящему Договору.

1.2. В Спецификациях устанавливаются следующие условия поставки Продукции:

- наименование, количество Продукции, единицы измерения и порядок их определения;

- действующие ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;

- цена за единицу Продукции (без НДС), сумма без НДС, общая стоимость по Спецификации (без НДС),

НДС, общая стоимость по Спецификации (с учетом НДС);

- комплектность,

- условия оплаты,

- срок изготовления,

- срок поставки,

- дата поставки (при отгрузке несколькими партиями указывается график поставки),

- место поставки,

- отгрузочные реквизиты,

- дополнительные условия.

1.3. Условия настоящего договора распространяются на все Спецификации, подписанные Сторонами в период его действия. Спецификации составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

2. Общие условия.

• В случае необходимости для Покупателя изменить отдельные позиции Спецификации (уточнение технических характеристик, изменения/исключения объема поставки Продукции) Покупатель направляет Поставщику Дополнительное соглашение к спецификации (далее «ДС»). ДС считается акцептованным (принятым) в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения не предоставит свои возражения Покупателю в письменной форме (Протокол разногласий к ДС). Окончательно все разногласия между Покупателем и Поставщиком оформляются Протоколом урегулирования разногласий к ДС, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае акцепта (принятия) Поставщиком ДС в редакции Покупателя, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения подписать его, скрепить подпись печатью и направить Покупателю.

• Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества на поставляемую продукцию. При необходимости (в соответствии со Спецификацией к Договору поставки или по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию, и другие запрашиваемые Покупателем надлежаще оформленные документы в следующем порядке:
• один экземпляр указанных документов направляется в герметичной упаковке с Продукцией внутри тары или упаковки товара.
• второй экземпляр указанных документов направляются экспресс-почтой с уведомлением или курьерской службой по реквизитам указанных в статье 20 настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Продукции / партии Продукции.
• Поставщик представляет Покупателю копии по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и/или факсимильной связи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в срок не позднее 3-х (трех) календарных дней с даты Отгрузки Продукции надлежаще оформленные Универсальные передаточные документы (далее УПД) или счета-фактуры и товарные накладные унифицированной формы ТОРГ 12, транспортные и сопроводительные документы грузоотправителя, в частности:

- товарно-транспортные накладные - при доставке автомобильным транспортом;

- транспортные железнодорожные накладные - при доставке железнодорожным транспортом;

- накладная отправителя и грузовая накладная - при доставке воздушным транспортом;

- квитанция о приеме почтовых отправлений - при доставке почтой.

Поставщик обязан направить надлежаще оформленные оригиналы УПД или оригиналы счета – фактуры в одном экземпляре и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 в двух экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов грузоотправителя, заверенных подписью (с расшифровкой) и печатью, экспресс-почтой с уведомлением или курьерской службой в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре.

УПД или счета-фактуры оформляются Поставщиками в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера, даты платежного поручения и КПП для счет-фактур или УПД,(указанный в статье 20 настоящего Договора) при реализации Продукции (работ, услуг), а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции (выполнения работ, оказания услуг).

Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.

В строке «Основание» заполняется номер и дата договора поставки, номер и дата спецификации, в строке «транспортная накладная», заполняется номер и дата:

- транспортной накладной, товарно-транспортной накладной - при доставке автомобильным транспортом;

- транспортной железнодорожной накладной - при доставке железнодорожным транспортом;

- накладной отправителя и грузовой накладной - при доставке воздушным Транспортом;

- квитанции о приеме почтовых отправлений - при доставке почтой.

• УПД, счет-фактура, накладная формы ТОРГ-12, паспорт, на каждую единицу Продукции должны в обязательном порядке, помимо заводского наименования, содержать наименование Продукции, соответствующее указанному в Спецификации к настоящему Договору, а также номер и дату Спецификации.
• При необходимости оформления пропуска для въезда на склад грузополучателя все необходимые надлежаще оформленные документы согласно требований Покупателя на транспорт и водителя предоставляются за 3 рабочих дня до даты поставки.

2.6. В случае если использование определенных видов Продукции, поставляемой по настоящему Договору, требует лицензирования, либо получения специальных разращений (регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Продукции в государственных органах РФ (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСЙ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в Спецификации.

• В случае, отсутствия факта своевременной передачи документов в соответствии с п. 2.2, 2.3, 2.6 настоящего Договора, поставка считается неисполненной до момента предоставления указанных документов.

2.8. Стоимость затрат по возврату Поставщику продукции, не принятой Покупателем по причине неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за несвоевременной поставки Продукции, подлежат возмещению Поставщиком.

2.9. Поставщик ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывает, в свободной и понятной форме, и направляет на согласование Покупателю Графики поставки Продукции, указанной в согласованных Сторонами Спецификациях и Д.С., на следующий месяц. Указанные графики являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору.

2.10. Поставщик обязан информировать Покупателя по любому его запросу (устному или письменному) о ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору и об иных обстоятельствах, имеющих значения для исполнения настоящего Договора.

2.11. Каждая подпись должна сопровождаться расшифровкой подписанта.

2.12. Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми для исполнения договора ресурсами и возможностями.

2.13. Поставщик обязан предоставить:

- документы, подтверждающую возможность исполнить Договор: наличие у компании достаточного количества квалифицированного персонала, техники, оборудования, инструментов и прочих активов, необходимых для исполнения обязательств;

- налоговую и бухгалтерскую отчетность,

- дилерские, агентские или иные договоры с производителями Продукции.

2.14. В течение 5 (пяти) календарных дней после оплаты аванса Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет-фактуру на аванс в размере выплаченной суммы аванса, оформленный в соответствие с требованиям налогового законодательства Российской Федерации.

3. Порядок поставки продукции.

3.1. Продукция может поставляться партиями. Партией Продукции является количество одной отгрузки, определяемое характеристиками транспорта (ж.д. вагон, ж.д. контейнер, автотранспорт и.т.п.).

3.2. Продукция, должна быть поставлена в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами.

3.3. Способ поставки Продукции согласовывается Сторонами в Спецификациях и может осуществляется:

- железнодорожным транспортом,

- автомобильным транспортом Покупателя (самовывоз) со склада грузоотправителя Продукции;

- автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя Продукции;

- водным транспортом, путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику в порту отправления

- почтовым отправлением.

3.4. Поставщик обязуется заключить соответствующие договоры перевозки и передать Продукцию Покупателю в согласованном месте.

3.5. Датой поставки считается дата отметки грузополучателя в товаро - сопроводительных документах.

3.6. При поставке Продукции в вагонах, не принадлежащих ОАО «РЖД», Поставщик не позднее времени поступления вагонов на станцию назначения обязан оформить или обеспечить оформление железнодорожной накладной на отправку порожнего вагона. В железнодорожной накладной при направлении вагона под погрузку необходимо указать номер заявки на перевозку груза в данном вагоне, согласованной перевозчиком на железнодорожной станции назначения. Поставщик обязан оплатить железнодорожный тариф или обеспечить его оплату до предъявления порожнего вагона к перевозке (времени поступления груженого вагона на станцию назначения). При невыполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по данному пункту, Поставщик оплачивает штраф за нахождение порожних вагонов на территории погрузочно-разгрузочного района грузополучателя, также возмещает расходы, предъявленные Покупателю по причинам занятости порожними вагонами после выгрузки продукции Поставщика мест погрузки и выгрузки, в том числе: плату за проведение маневровых работ, плату за время нахождения порожних вагонов поставщика на станционных путях в случае вывода вагонов с территории грузополучателя, в том числе при отправке в место отстоя, включая железнодорожный тариф до места отстоя и с места отстоя вагонов, плату за нахождение вагонов (в т.ч. вагонов поставщика) на станционных путях, за время ожидания их подачи или приема и при задержке в пути следования из-за неприема их станцией назначения.

3.7. Поставщик обеспечивает погрузку Продукции в вагоны, очищенные от остатков ранее перевозимого груза, в противном случае Поставщик возмещает Покупателю затраты по зачистке вагонов, выставленные грузополучателем Покупателю. Факт наличия в поступивших вагонах остатков ранее перевозимого груза фиксируется актом, подписанным представителями грузополучателя и ОАО «РЖД».

3.8. При использовании вагонов «ВСП» Поставщик берет на себя все расходы за их использование, а также расходы, указанные в п. 3.6., 3.7. настоящего Договора.

3.9. В случае невозможности поставки Поставщиком продукции в установленные Спецификацией сроки согласованным способом, Поставщик обязан за свой счет обеспечить отгрузку способом, позволяющим обеспечить установленные сроки. Поставка другим способом не влечет увеличения стоимости Продукции.

3.10. Поставщик не вправе производить досрочную поставку Продукции без предварительного письменного согласия Покупателя. Покупатель вправе отказаться от приемки досрочно поставленной Продукции.

3.11. При наличии письменного согласия Покупателя на досрочную поставку Продукции Поставщик гарантирует, что сокращение сроков не отразится на качестве Продукции.

3.12. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты отгрузки. В письменном извещении указываются: количество, номенклатура подготовленной к отгрузке Продукций, намеченная дата отгрузки и планируемая дата поступления в место поставки.

3.13. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты отгрузки Продукции Поставщик обязуется предоставить по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и/или факсимильной связи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгабаритные размеры и весовые характеристики Продукции, а также копии технической документации, в которой отражены условия перевозки, складирования и хранения Продукции. Невыполнение данного обязательства Поставщиком, лишает его возможности не исполнять гарантийные обязательства в связи с ненадлежащим проведением погрузо- разгрузочных работ, ненадлежащим хранением и перевозкой Продукции Покупателем.

3.14. Об отгрузке Продукции и ориентировочном времени прибытии Поставщик извещает Покупателя и грузополучателей по факсу или средствами электронной почты в срок, не позднее 48 часов с момента отгрузки.

В данном извещении указываются:

- дата отгрузки,

- ориентировочная дата прибытия,

- наименование и количество продукции,

- наименование и номер транспортного средства,

- Ф.И.О. водителя и его контактный телефон,

- номер товарно-транспортной накладной,

- место поставки,

- номер ж/д накладной и номера вагонов при отгрузке ж/д транспортом,

- номер квитанции/накладной при отгрузке через транспортную компанию,

- заявки на пропуск автотранспорта и водителя по установленной форме,

- отгрузочные ведомости по установленной форме.

3.15. Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в соответствующей Спецификации не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Продукции путем направления письменного уведомления Поставщику.

3.16. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, Спецификации, Дополнения к спецификациям и др.) посредством факсимильной или электронной связи. При этом сообщение признается достоверным, если оно содержит реквизиты факсимильного аппарата или адрес электронной почты Стороны – отправителя. Стороны обязаны направить оригиналы документов в срок не позднее 5 рабочих дней с даты их направления другой стороне электронными средствами связи.

3.17. В случае, если Продавец не является производителем поставляемой Продукции, он обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие полномочия на реализацию Продукции, т.е. соответствующего вида договор между производителем Продукции и Продавцом, а также, по требованию Покупателя, иные правоустанавливающие документы на Продукцию.

Кроме того ко всей поставляемой Продукции должно прилагаться письмо производителя, подтверждающее подлинность Продукции и сопроводительных документов на нее.

4. Упаковка и маркировка продукции.

4.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода ее повреждений и порчи при перевозке различными видами транспорта, с учетом возможных перевалок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи Покупателю или грузополучателю.

4.2. В случае транспортировки Продукции водным транспортом Поставщик обязан осуществлять отгрузку груза в порт доставки, перевалки или хранения в соответствии с требованиями действующих «Общих и специальных правил перевозки грузов (4-М)», с соблюдением требований ГОСТ, в том числе: ГОСТ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Подготовка генеральных грузов к транспортированию», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Упаковка и маркировка должны быть проведены с соблюдением условий морской транспортировки в части исправности тары и упаковки, наличия и исправности пломб, замков, контрольных лент, отсутствия течи жидких грузов в таре, соответствия тары нормативным документам; наличия на таре ясно видимой маркировки, в том числе предупредительных надписей, отсутствия намокания грузов, боящихся намокания, отсутствия запахов и других признаков, свидетельствующих о порче груза, другим стандартам.

4.3. В каждое грузовое место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого грузового места.

4.4. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки.

4.5. Маркировка Продукции должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, быть четко нанесена на каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке.

4.6. Продукция, требующая особого обращения при транспортировке, должна быть дополнительно промаркирована следующим образом: "Верх"; "Осторожно"; "Не кантовать"; "Огнеопасно".

4.7. До начала отгрузки Поставщик должен информировать Покупателя о наличии в составе Продукции взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, радиоактивных и других опасных веществ, а также о свойствах материала упаковки таких веществ. Упаковка и отгрузка таких видов Продукции производится в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, после письменного согласования уполномоченного представителя Покупателя.

4.8. Стоимость тары (упаковки) и затраты на затаривание считаются предусмотренными в цене Продукции.

4.9. Тара (упаковка, упаковочное место) возврату не подлежат.

5. Инспектирование и испытание.

• Поставщик обязан провести соответствующие инспекции производства, как для своих поставок, так и для поставок своих субпоставщиков.

Инспектирование включает, в частности, проверку сроков изготовления и качества Продукции, указанных в Договоре. Инспектирование должно проводится так часто, как это необходимо, до того момента, пока Продукция не будет соответствовать требуемым критериям и характеристикам. Поставщик не имеет права на дополнительное вознаграждение по причине проведения Инспектирования.

• Если Поставщик в рамках инспектирования выясняет, что существует вероятность нарушения сроков поставки, он должен немедленно в письменном виде уведомить об этом Покупателя, предложить подходящие корректирующие действия и привести их в исполнение после согласования с Покупателем.
• Поставщик представит Покупателю График проведения заводских испытаний и инспекций Продукции. Поставщик обязуется уведомить Покупателя за 7 (семь) рабочих дней о готовности и месте проведения испытаний/инспекции, в том числе финальной инспекции, сообщить Покупателю точный адрес и контактное лицо.

5.4. Покупатель вправе через своих представителей в течение срока изготовления Продукции, производить на заводах Поставщика и заводах его Поставщиков проверку процесса и качества изготовления Продукции, производить проверку всех применяемых материалов, деталей и комплектных узлов Продукции, их происхождение, на предмет соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в настоящем Договоре и его приложениях, а также участвовать в испытаниях Продукции, проводимых Поставщиком.

5.5. Проверка качества изготовления и последующая отгрузка с завода изготовителя закупаемой Продукции осуществляется на основе её испытаний согласно программе и методике испытаний (ПМИ), разработанной заводом-изготовителем. В случае организации со стороны Покупателя на заводе-изготовителе независимого технического надзора:

5.5.1. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Продукции к испытанию письменно в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого срока начала испытания.

5.5.2. В случае если в процессе испытания, будет установлено, что Продукция имеет дефекты или иным образом не соответствует условиям настоящего Договора, Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом случае, срок поставки, установленный Договором, не подлежит продлению. После устранения дефектов Продукция подвергается повторному испытанию, при этом Покупатель обязан прибыть на повторное испытание в течение 7 (Семи) календарных дней с момента уведомления о готовности Продукции к испытанию, а Поставщик обязан оплатить все расходы, связанные с повторными и последующими направлениями представителей Заказчика.

5.6. В случае если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не устранены, или будут обнаружены иные дефекты, Покупатель по своему усмотрению имеет право:

5.6.1. потребовать поставки аналогичной Продукции надлежащего качества/комплектности в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией;

5.6.2. и/или отказаться от поставки дефектной Продукции.

5.6.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.7. Подтверждение Покупателем технической документации, чертежей, участие его представителей в инспектировании и испытании Продукции, а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отгрузку Продукции не освобождает Поставщика от ответственности по гарантиям, предусмотренным настоящим Договором.

6. Приёмка продукции.

6.1. Качество Продукции должно соответствовать условиям Договора, Спецификаций, ДС и целям ее использования.

6.1.1. Соответствовать требованиям действующих ГОСТ и технических условий, и нормативно - правовых актов, действующих в сфере нефтегазового и дорожного строительства.

6.1.2. Подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией, установленной для данного вида продукции.

6.2. Качество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, подтверждается:

- оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия Продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом Российской Федерации:

- паспортом / сертификатом качества производителя Продукции.

- письмом производителя, подтверждающим подлинность Продукции. Данное требование предъявляется в случае, если Поставщик не является изготовителем поставляемой Продукции. Указанное письмо должно быть предоставлено Покупателю не позднее чем за 30 дней до даты поставки Продукции.

6.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

Приемка Продукции должна быть произведена в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции.

При несоответствии качества поставленной Продукции заявленным характеристикам Продукция принимается Покупателем на ответственное хранение, о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения несоответствия;

6.4. Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков и приемки на ответственное хранение Продукции направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:

- продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам;

- спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;

- времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 6.5. настоящего договора.

6.5. После получения указанного в п. 6.4. настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для:

- осмотра Продукции, признанной Дефектной;

- составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71 а, форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N7);

- принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной.

6.6. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции дефектной без участия Поставщика, в случае если:

- поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта;

- поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в п. 6.5. настоящего договора.

6.7. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 6.5., 6.6. настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику, предусмотренных ст. 475 ГК РФ.

6.8. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора и «Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения, и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

Приемка Продукции должна быть произведена в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Продукции.

6.9. При несоответствии количества и/или комплектности и/или марки полученной Продукции товаросопроводительным документам и/или соответствующим Спецификациям Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков и приемки Продукции на ответственное хранение направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:

- продукции, несоответствующей заявленному количеству и/или комплектности и/или марки;

- спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;

- времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 6.10 настоящего Договора.

6.10. После получения указанного в п. 6.9. настоящего Договора уведомления уполномоченный представитель Поставщика обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для:

- осмотра Продукции признанной, не соответствующей количеству и/или комплектности и/или марке;

- составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71 а, форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N7);

- принятия решения по Продукции, несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке.

6.11. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке без участия Поставщика, в случае если:

- поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта;

- поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в п.п. 6.10. настоящего Договора.

6.12. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 6.11. настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику, предусмотренных ст. 520 ГК РФ.

6.13. Претензии в отношении качества поставленной Продукции, предъявляются Покупателем Поставщику в течение всего гарантийного срока на поставленную Продукцию, который исчисляется согласно статьи 9 настоящего Договора.

6.14. Возврат поставленной дефектной/некомплектной Продукции осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязуется заменить или допоставить дефектную/некомплектную Продукцию в сроки согласованные Покупателем, либо, по выбору Покупателя, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования от Покупателя возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию

7. Ответственное хранение продукции.

7.1. В случае, если полученная Покупателем Продукция не соответствует товаросопроводительным документам по количеству и/или комплектности и/или марке или, если сопроводительные документы отсутствуют полностью или частично, то ответственное хранение не принятой Продукция осуществляется за счет Поставщика.

• В случае, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукций и направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное хранение.
• Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с п. 6.3., 6.9. . настоящего Договора осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о причине принятия Продукции на ответственное хранение.
• Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Продукции оговариваются в дополнительном соглашении к настоящему договору, а в случае невозможности его заключения – определяются Покупателем.

7.5. Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя (п.6.3., 6.9. настоящего Договора). Если Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика, либо распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Переход права собственности и рисков случайной гибели и/или порчи продукции.

8.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с даты поставки Продукции. До этого момента ответственность за риск случайной гибели и/или повреждения Продукции лежит на Поставщике.

8.2. Датой поставки Продукции Стороны считается:

8.2.1. При поставках железнодорожным транспортом - дата получения Продукции Покупателем на станции назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля на железнодорожной накладной о выдаче Продукции Покупателю;

8.2.2. При поставке автотранспортом - дата передачи Продукции Покупателю в месте поставки, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;

8.2.3. При поставке автотранспортом Покупателя (самовывоз) – дата передачи Продукции перевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;

8.2.4. При поставке авиационным транспортом – дата получения Продукции Покупателем в аэропорту назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах авиационной грузовой накладной (багажной квитанции);

8.2.5. При поставках водным транспортом - дата получения Продукции Покупателем в порту назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля на накладной о выдаче Продукции Покупателю;

8.2.6. При доставке почтовым отправлением – дата получения Продукции Покупателем в почтовом отделении по месту назначения почтового отправления, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на соответствующей почтовой квитанции.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Поставщик гарантирует:

- поставляемая Продукция не является предметом залога, под арестом иди запретом не состоит, свободна от любых обременений, связанных с правами третьих лиц, в отношении данной Продукции не заявлены судебные иски и претензии, не проводятся расследования государственными органами.

- поставляемая Продукция состоит из новых, не бывших в ремонте комплектующих. Поставка Продукции, изготовленной из бывших в употреблении комплектующих должна быть предварительно согласована с Покупателем;

- соответствие Продукции требованиям действующих ГОСТ и технических условий, указанных в паспортах и сертификатах на Продукцию;

- нормальную и бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов и/или компонентов) в течение гарантийного срока;

- допоставку не соответствующего товаросопроводительным документам количества и/или комплектности и/или марки Продукции в согласованные с Покупателем сроки;

- устранение дефектов либо замену Продукции при нарушении ее работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

- отсутствие претензий к Поставщику со стороны владельцев патентов на поставляемую Продукцию,

9.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Продукции, не соответствие Продукции технической документации, ГОСТ, ТУ или иным действующим нормативным документами полностью или частично, то Поставщик обязуется в установленный Покупателем срок за свой счет устранить все установленные дефекты путем ремонта либо замены дефектной Продукции или ее частей новой Продукцией надлежащего качества/комплектности.

9.3. Гарантийный срок на поставляемую по настоящему договору Продукцию составляет 24 месяца с даты поставки, если иное не определено в Спецификации, либо в документе, предусматривающем гарантийный срок, установленный производителем Продукции, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Сроки устранения дефектов или замены Продукции отсчитываются с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

Все расходы, связанные с устранением дефектов или заменой Продукции включая, но не ограничиваясь расходами по проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Продукции и т.п. несет Поставщик.

• Замененная дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его требованию в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик.
• Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в 30-дневный срок, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

9.6. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в части приемки Продукции с неустранимыми дефектами. В этом случае Поставщик в течение 20 дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленную и признанную не пригодной к эксплуатации Продукцию, а также возместить Покупателю все документально подтвержденные убытки и уплатить неустойку согласно п. 12.2 настоящего Договора;

9.7. В случае возникновения противоречий между письменными рекомендациями, выданными Поставщиком и положениями предоставляемых им руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию Продукции, преимущественную силу имеют руководства, если иное прямо не указано в письменных рекомендациях Поставщика.

10. Цена и общая стоимость договора.

10.1. Цена Продукции указывается в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору, зафиксирована и изменению не подлежит.

10.2. Общая стоимость Договора определяется совокупностью Спецификаций.

11. Условия платежей.

11.1. Оплата Продукции и возможных иных расходов производится Покупателем согласно условиям, указанным в Спецификации на основании счета поставщика. В счете поставщика должны быть указаны номер и дата договора поставки, а также номер и дата спецификации, по которой производится оплата.

11.2. При расчете по факту поставки Продукции оплата производится на основании предоставленных Поставщиком надлежаще оформленных оригиналов документов (УПД или счет – фактуры и товарной накладной) и заверенных Поставщиком копий первичной документации, подтверждающей факт поставки Продукции.

11.3. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

11.4. Все банковские сборы и расходы банка Покупателя оплачиваются Покупателем. Все банковские сборы и расходы иных банков оплачиваются Поставщиком.

11.5. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Договора, Продукция считается не поставленной и оплате не подлежит.

11.6. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

11.7. В случае осуществления предоплаты за поставляемую Продукцию, данная предоплата (аванс) действует с момента оплаты и до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по Поставке.

11.8. Погашение (зачет) аванса осуществляется Сторонами в суммах, пропорциональных исполненным обязательствам по поставке.

12. Ответственность сторон

12.1. В случае поставки дефектной/некомплектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере до 5% от стоимости такой Продукции.

12.2. Срок устранения недостатков и/или замены дефектной Продукции не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Поставщиком Актов, указанных в разделе 6 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с устранением Недостатков и/или заменой дефектной Продукции несет Поставщик.

В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной Продукции, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, в размере 0,2% от стоимости дефектной или некомплектной Продукции за каждый день просрочки устранения недостатков или замены Продукции.

В случае просрочки устранения дефектов продукции на срок более 30 дней Покупатель вправе помимо неустойки потребовать от Поставщика выплату штрафа, в размере двойной стоимости дефектной продукции.

12.3. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,05 % от стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки, но не более 5%.

12.4. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции (кроме предоплаты) Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от суммы задолженности.

12.5. За нарушение сроков поставки Продукции Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости, не поставленной в установленные сроки Продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости, не поставленной Продукции.

12.6. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком Покупателю, не находится под арестом, не заложена, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие по этой причине у Покупателя, а также выплачивает штраф в размере 3 % от общей стоимости соответствующей Продукции сверх суммы возмещения убытков.

12.7. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции по причинам, указанным в п. 5.6., 9.6. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 5 % от общей стоимости партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки, При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика.

В случае если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию в течение 5 рабочих дней, с момента получения Поставщиком уведомления об отказе от приемки Продукции.

12.8. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или не предоставлением Поставщиком документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности. Срок оплаты Продукции соразмерно продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

12.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.

12.10. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию в течение срока, предусмотренного в п. 7.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,2 % от стоимости Продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения Продукции на ответственном хранении.

12.11. Все штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим договором, оплачиваются виновной Стороной в течение 20 дней с даты получения соответствующего требования другой Стороны, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

12.12. В случае нарушения, какой либо из Сторон п. 14.4. настоящего Договора, другая Сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100% стоимости уступленного без ее согласия права.

12.13. В случае, если по акту камеральной и/или выездной налоговой проверки Покупателю будут начислены налоговые санкции в соответствии с налоговым законодательством РФ по операциям в рамках данного договора, Поставщик возмещает Покупателю убытки в размере доначисленных налогов, пеней и штрафов.

12.14. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно раздела 17 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

12.15. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение А к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 17.6.. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

12.16. Покупатель имеет право, письменно уведомив Поставщика, в одностороннем порядке уменьшить любую из сумм оплат, причитающихся Поставщику по договору, на любую из сумм неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим Договором, а также на сумму убытков, понесенных Покупателем в связи с нарушениями Поставщиком условий настоящего Договора

13. Урегулирование споров.

13.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

13.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию составляет 30 дней с даты ее получения.

13.3. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

14. Срок действия договора и прочие условия.

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на неопределенный срок.

14.2. Данный Договор составлен на русском языке, в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

14.3. Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо в соответствии с законодательством РФ.

14.4. Право, принадлежащее одной из Сторон на основании обязательств по Договору, не может быть передано другому лицу без письменного согласия второй Стороны по Договору.

15. Расторжение договора.

15.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством РФ.

15.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Поставщику письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения в следующих случаях:

- просрочки поставки Продукции Поставщиком на срок более 30 (тридцать) дней. При этом Поставщик должен возвратить Покупателю полученную сумму предварительной оплаты за еще не поставленный или не отгруженный к моменту расторжения Договора продукции и уплатить штраф в размере 10% от суммы полученной предоплаты в течение 10 дней с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора.

- неоднократного (два и более раз) нарушения Поставщиком сроков поставки продукции более чем на 5 (пять) календарных дней;

- неоднократного (два или более раза) нарушения Поставщиком условий о качестве Продукции,

- введения в отношении Поставщика процедуры наблюдения или конкурсного производства.

15.3. При досрочном расторжении Договора, Стороны, в течение 30 (тридцати) календарных дней проведут сверку взаимных расчётов, подпишут соответствующий Акт сверки взаимных расчётов и осуществят окончательный расчет, с учетом убытков вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

15.4. Соглашение о расторжении Договора действительно в случае, если оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.

16. Форс-мажор.

16.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимых сил, которые не зависят от воли Сторон), в том числе международных санкций, валютных ограничений или запретительных государственных актов, носящих общий характер и возникших после заключения настоящего Договора.

16.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения своих обязательств одной из Сторон, то срок, оговоренный в Договоре, соразмерно продлевается по согласованию сторон.

16.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств, увеличивающих срок поставки более чем на 1 месяц Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно предупредив об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан в течение 10 дней возвратить уплаченную сумму предоплаты Покупателю.

16.4. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения, в письменной форме уведомить другую Сторону о наличии указанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения.

16.5. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены письменными свидетельствами Торгово-промышленной Палаты или иным компетентным органом.

17. Антикоррупционные условия.

17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

• При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязаны не осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами;

• В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

17.6. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщика, обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется за подписью генерального директора или уполномоченным на основании доверенности лицом.

17.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

17.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

17.9. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

17.10. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3 в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде сумм таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

18. Заверения об обстоятельствах

18.1. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, не имеет задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженности по заработной плате перед своими работниками.

18.2. В случае предъявления Покупателю сумм налоговых недоимок или штрафных санкций, связанных с нарушением Поставщиком налогового законодательства, Поставщик обязуется возместить Покупателю все причиненные убытки.

18.3. Поставщик гарантирует, что имеет полномочия на заключение настоящего договора, им получены все необходимые корпоративные разрешения и согласования, необходимые для заключения настоящего договора, что имеет необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора.

Информационный обмен и юридически значимые сообщения

19.1. Если иными положениями Договора прямо не установлено иное, обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получения одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

19.2. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, требуемые или направляемые в связи с Договором, могут быть переданы нарочным, отправлены заказным письмом, курьерской службой или электронным сообщением по адресам, указанным в Договоре. Любое юридически значимое сообщение считаются переданными: на день доставки – при его отправлении почтой, курьерской службой или передаче нарочным; на день отправления – при направлении посредством электронной почты.

19. 3. Юридически значимые сообщения, отправленные средствами электронной

почты одной из Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве доказательств при одновременном соблюдении нижеследующих условий:

- юридически значимые сообщения, направленные на изменение условий Договора, в том числе установление дополнительных обязательств Сторон, полное или частичное прекращение Договора, прекращение обязательств любой из Сторон по любым основаниям, заявление претензионных (рекламационных) требований, передаваемые посредством электронного сообщения, должны в обязательном порядке содержать в качестве вложения светокопию исполненного на бумаге документа, отражающего соответствующее юридически значимое сообщение, подписанного полномочным на то лицом и направляться на адрес электронной почты Стороны-получателя, указанный в реквизитах Договора (при необходимости – с копией ответственным лицам);

- если Договором прямо не установлено иное, юридически значимые сообщения, направляемые посредством электронной почты, должны исходить с адреса электронной почты, содержащего такое же доменное имя, что и общий адрес электронной почты Стороны-отправителя, указанный в реквизитах договора, и направляться на адрес электронной почты, содержащий такое же доменное имя, что и общий адрес электронной почты Стороны-получателя, указанный в реквизитах договора.

19.4. Распечатка отчета об отправке электронного сообщения рассматривается сторонами

в качестве допустимого письменного доказательства факта отправления юридически значимого сообщения и его получения Стороной.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение №ЭТ-9757 от 09.04.2024 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1_Типовая спецификация.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиСтО-30.С.У1-1-1_ПОРЯДОК_АККРЕДИТАЦИИ_НА_УЧАСТИЕ_В_ЗАКУПОЧНЫХ_ПРОЦЕДУРАХ_ООО_«НОВА»_