Тендер - Поставка кислорода жидкого медицинского №272940920

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001784

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. М. Горького, дом 52

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

20703.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, условия независимой гарантии устанавливаются в соответствии со ст.44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для отдельных категорий лиц, указанных в Постановлении Правительства РФ от 10 апреля 2023 года № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами», в соответствии с порядком, утвержденным указанным постановлением.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Ярославль//УФК по Ярославской области г.Ярославль

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЗ ЯО)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Ярославль//УФК по Ярославской области г.Ярославль

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Кислород
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.11.11.150 - Посмотреть таблицу с данными Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) 34505.00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Кислород жидкий медицинский. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Лицензия на фармацевтическую деятельность (с правом осуществления оптовой торговли) или лицензия на фармацевтическую деятельность. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: - оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения или лицензия на производство лекарственных средств, полученная до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 “Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств” или лицензия на производство лекарственных средств, полученная после вступления в силу Постановления Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 “Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств”, содержащая следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: - производство, хранение и реализация газов медицинских (газ медицинский жидкий). Участник закупки предоставляет в составе заявки: - выписку из реестра лицензий, в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении о лицензировании, либо копию лицензии

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК.docx

Проект контракта

1 Проект контракта.docx

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в электронном аукционе+.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки *

Объект закупки: Поставка кислорода жидкого медицинского (далее – товар)

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Требования к поставляемому товару:

1.Место поставки товара: ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. М. Горького, дом 52

2. Остаточный срок годности товара: на момент поставки партии товара не менее 5 месяцев.

3. При поставке Поставщик обязан обеспечить безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды.

4.Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к таре и упаковке данного вида товара. Тара должна обеспечивать полную сохранность товара во время его хранения и транспортировки.

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание объекта закупки.docx.pdf

Описание объекта закупки *

Объект закупки: Поставка кислорода жидкого медицинского (далее – товар)

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов

утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Требования к поставляемому товару:

1.Место поставки товара: ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. М. Горького, дом 52

2. Остаточный срок годности товара: на момент поставки партии товара не менее 5 месяцев.

3. При поставке Поставщик обязан обеспечить безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды.

4.Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи действующего законодательства Российской Федерации,

предъявляемых к таре и упаковке данного вида товара. Тара должна обеспечивать полную сохранность товара во время его хранения и транспортировки.

№

п/п

1.

Наименование товара по

ОКПД2, КТРУ

Кислород

Код позиции

КТРУ/ОКПД2

20.11.11.150

Характеристики товара

Наименование

характеристики

Кислород жидкий

медицинский.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Значение

характеристики

Соответствие

Единица

измерения

характеристики

Инструкция по заполнению

характеристик в заявке

Значение характеристики не

может изменяться

участником закупки

Единица

измерения

Количес

тво

Тонна;

метрическая

тонна (1000 кг)

60

Обоснование НМЦК.docx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок

Использовались другие источники информации

3.1.3.3

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов при условиях, определенных п 4.8 разделом 4 Методики

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.4

общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

Использовались другие источники информации

3.2

Нормативный метод

Не использован

3.3

Тарифный метод

Не использован

3.4

Проектно-сметный метод

Не использован

3.5

Затратный метод

Не использован

3.6

Иные методы

Не использован

4

Расчет НМЦК

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице №3

5

ИТОГО НМЦК, руб.

Заказчик установил начальную (максимальную) цену контракта:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (два миллиона семьдесят тысяч триста ) рублей, в том числе все необходимые налоги и сборы.

6

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль

7

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Не применяется

8

Дата подготовки обоснования НМЦК

06.05.2024

Таблица №3

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование НМЦК.docx.pdf

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области

от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен

единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

№

п/п

Показатели

Значение

Поставка кислорода жидкого медицинского

1

Наименование объекта закупки

2

Основные

характеристики

объекта

закупки

в см. «Описание объекта закупки»

соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона

№44-ФЗ

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Использован

3

3.1

3.1.1

3.1.2

Основание для формирования начальной (максимальной) Информация о рыночных ценах идентичных товаров

цены контракта

Сопоставимость

условий Информация о ценах товаров получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых

закупки

условий поставок товаров; коэффициенты и (или) индексы для пересчета цен товаров с учетом различий в характеристиках товаров,

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров заказчиком не использовались

3.1.3 Источники информации о ценах товаров:

3.1.3.1 Информация

о

ценах

Поставщик

товаров,

работ,

услуг,

полученная по запросу

№1

заказчика не менее, чем у

№2

пяти

поставщиков

№3

(подрядчиков,

№4

исполнителей),

№5

осуществляющих поставки

идентичных

товаров,

выполнение работ, оказание

№

Наименование товара

услуг (при их отсутствии –

п/п

однородных), данные о

которых

имеются

в

1.

Кислород

свободном доступе

3.1.3.2 Информация, полученная в Использовались другие источники информации

результате

размещения

запросов цен товаров, работ,

услуг

в

единой

информационной системе в

сфере закупок

Реквизиты запроса

(исх. №, дата)

от 03.04.2024 № 134.1

от 03.04.2024 № 134.1

от 03.04.2024 № 134.1

от 03.04.2024 № 134.1

от 03.04.2024 № 134.1

Реквизиты ответа

(вх. №, дата)

от 10.04.2024 № 283

от 10.04.2024 № б/н

Без ответа

Без ответа

Без ответа

Таблица №1

№1

36000,00

Предложение о цене за ед. товара, руб.

№2

№3

№4

37100,00

-

-

№5

-

3.1.3.3 Ценовая информация,

полученная из реестра

контрактов при условиях,

определенных п 4.8

разделом 4 Методики

Таблица №2

Наименование

процедуры

Наименовани

е товара

Электронный

аукцион

Цена с

учетом

применения

коэффициен

тов,

предусмотре

нных

Методикой,

руб.

Цена за ед.

товара, руб.

kпп

Корректиро

вка цены в

соответств

ии с п.

4.8.1.2

Методики

39 000,00

-

-

-

34 505,00

-

-

-

Кислород

Электронный

аукцион

Ссылка на закупку в единой информационной системе в

сфере закупок (реестровый номер контракта, дата

контракта)

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/commoninfo?reestrNumber=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000024

(№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 24.01.2023)

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/commoninfo?reestrNumber=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000056

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 27.02.2023г)

3.1.3.4 общедоступная информация о рыночных ценах

товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18

Использовались другие источники информации

ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

Нормативный метод

Не использован

3.2

Тарифный метод

Не использован

3.3

Проектно-сметный метод

Не использован

3.4

Затратный метод

Не использован

3.5

Иные методы

Не использован

3.6

Расчет НМЦК

4

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице №3

ИТОГО НМЦК, руб.

5

Заказчик установил начальную (максимальную) цену контракта:

6

7

8

Информация о валюте, используемой для формирования цены

контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями)

Порядок применения официального курса иностранной валюты к

рублю Российской Федерации, установленного Центральным

банком Российской Федерации и используемого при оплате

контракта

Дата подготовки обоснования НМЦК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (два миллиона семьдесят тысяч триста ) рублей, в том числе все необходимые

налоги и сборы.

Российский рубль

Не применяется

06.05.2024

Таблица №3

№

п/п

Наименование

товара (работы,

услуги)

(позиция)

Единица

измерен

ия

Кол-во

(объем

)

Цена 1

Цена 2

Цена 4

Цена 3

Диапазон за единицу

от Цмин до Цмин +

25 %

Среднее

значение

цены

единицы

, руб.

Среднее

квадрати

чное

отклонен

ие (σ)

Коэффиц

иент

вариаци

и (%) (V)

Однород

ность

цен

(ДА/НЕТ

)

Расчетна

НМЦК по

позиции,

руб.

Мин. знач.

НМЦК по

позиции,

руб.

1

1

2

Кислород

жидкий

медицинский

20.11.11.150

КП 1 от

10.04.2024

№ 283

КП б/н

от

10.04.20

24

РК

(№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от

24.01.2023

РК

(№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от

27/02/2023

Цмин

Цмин +

25 %

(Црын за ед.)

3

4

5

6

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

тонна

60

36000,00

37100,00

39000,00

34505,00

34

505,00

43

131,25

36

651,25

1 892,84

5,16

Да

36

651,25

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в электронном аукционе+.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к требованиям

к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкции

по её заполнению

Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Участник закупки указывает значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела извещения об осуществлении закупки «Объект закупки» и в «Описании объекта закупки». Такая информация может содержать следующие указания:

- значение характеристики не может изменяться участником закупки.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в электронном аукционе+.docx.pdf

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению

№

1.

2.

Порядок подачи заявки на участие в закупке. Содержание заявки на участие в электронном аукционе.

Общие положения.

1) Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной

системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон

№ 44-ФЗ) оператору электронной площадки.

2) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания

установленного в извещении об осуществлении закупки срока подачи заявок на участие в закупке. Согласно

части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено содержание заявки на участие в закупке.

3) Содержание заявки на участие в электронном аукционе определено статьей 49 Федерального закона

№ 44-ФЗ.

Участник закупки в состав заявки на участие в электронном аукционе включает документы и

информацию в соответствии с нижеизложенными положениями, за исключением документов,

направляемых заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных

на электронной площадке.

Документы и информация, в том числе содержащиеся в реестре участников закупок, аккредитованных на

электронной площадке и направляемых заказчику оператором электронной площадки, должны быть

достоверными, отображать актуальную информацию об участнике закупки, соответствовать требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации, и содержать документы с учетом последних

внесенных изменений.

Непредставление информации и документов в составе заявки, предусмотренных указанными

требованиями, наличие в таких документах недостоверных, противоречивых сведений является основанием

для отклонения данного участника от участия в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об

осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника на участие в закупке.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном аукционе участника закупки, не

должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований, не должны содержать противоречий, в

заявке на участие в закупке должны содержаться только достоверные сведения по предмету электронного

аукциона.

Если в описании объекта закупки содержится указание на недействующие стандарты, технические

регламенты, и иные документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации,

принятые в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, то следует считать их замененными на

соответствующие действующие стандарты, технические регламенты, документы, разрабатываемые и

применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации.

Ответственность за достоверность информации и сведений, содержащихся в заявке, в том числе

сведений о характеристиках товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара,

производителе, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Перечень информации и документов и требований к составу заявки

Решение о согласии на совершение или о Предоставляется, если требование о наличии такого решения

последующем одобрении крупной сделки

установлено законодательством Российской Федерации,

учредительными документами юридического лица и для

участника закупки заключение контракта на поставку товара,

выполнение работы или оказание услуги, являющихся

объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве

обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения

исполнения контракта является крупной сделкой

Документы, подтверждающие соответствие Лицензия на фармацевтическую деятельность (с правом

участника

закупки

требованиям, осуществления оптовой торговли) или лицензия на

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 фармацевтическую деятельность. Виды работ (услуг),

Федерального закона № 44-ФЗ

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида

деятельности: - оптовая торговля лекарственными средствами

для медицинского применения или лицензия на производство

лекарственных средств, полученная до вступления в силу

Постановления Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 “Об

утверждении Положения о лицензировании производства

лекарственных средств” или лицензия на производство

лекарственных средств, полученная после вступления в силу

Постановления Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 “Об

утверждении Положения о лицензировании производства

лекарственных средств”, содержащая следующие виды работ

Документы, подтверждающие соответствие

участника

закупки

дополнительным

требованиям, установленным в соответствии

с частями 2 и 2.1 (при наличии таких

требований) статьи 31 Федерального закона

№ 44-ФЗ, если иное не предусмотрено

Федеральным законом № 44-ФЗ

Декларация о соответствии участника

закупки

требованиям,

установленным

пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31

Федерального

закона

№ 44-ФЗ

Реквизиты счета участника закупки, на

который

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации

осуществляется перечисление денежных

средств в качестве оплаты поставленного

товара,

выполненной

работы

(ее

результатов), оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта,

Предложение участника закупки в

отношении

объекта

закупки

и

инструкция по заполнению заявки

(услуг),

выполняемых

(оказываемых)

в

составе

лицензируемого вида деятельности: - производство, хранение и

реализация газов медицинских (газ медицинский жидкий).

Участник закупки предоставляет в составе заявки:

выписку из реестра лицензий, в соответствии с типовой

формой, утвержденной постановлением Правительства РФ от

29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и

ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из

реестра лицензий»,

либо

копию акта лицензирующего органа о принятом решении о

лицензировании,

либо

копию лицензии

Не требуется предоставлять

Требуется предоставить

Предоставляются за исключением случаев, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации

такой счет открывается после заключения контракта

- характеристики* предлагаемого участником закупки товара,

соответствующие показателям, установленным в описании

объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33

Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у

товара товарного знака).

При этом указанная информация может не включаться в заявку

на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании

объекта закупки товарного знака и предложения участником

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,

обозначенного таким товарным знаком

- наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским классификатором, используемым для

идентификации стран мира, с учетом положений части 2

статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

Документы, подтверждающие соответствие

* Предложение в отношении объекта закупки формируется в

структурированном виде с использованием электронной

площадки (пункт 31 Дополнительных требований к

операторам

ЭТП,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 №656).

При заполнении значений характеристик участник закупки

руководствуется информацией о таких характеристиках,

инструкцией по их заполнению, указанных в извещении об

осуществлении закупки.

При этом допускается, помимо заполнения заявки в

структурированном виде, приложение к заявке иных

документов и информации в отношении объекта закупки с

учетом следующих особенностей:

- такие информация и документы, приложенные в составе

заявки,

не

должны

противоречить

заявке

в

структурированном виде и извещению об осуществлению

закупки;

- при наличии противоречий между такими документами и

информацией приоритет имеет информация, содержащаяся в

заявке в структурированном виде.

Не требуется предоставлять

товара, работы или услуги требованиям,

установленным

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации

Иные информация и документы, в том числе

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное

изображение предлагаемого участником

закупки товара. При этом отсутствие таких

информации и документов не является

основанием для отклонения заявки на

участие в закупке

Информация

и

документы,

предусмотренные

нормативными

правовыми

актами,

принятыми

в

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14

Федерального закона № 44-ФЗ (в случае,

если в извещении об осуществлении

закупки установлены предусмотренные

указанной статьей запреты, ограничения,

условия допуска). В случае отсутствия

таких информации и документов в заявке

на участие в закупке такая заявка

приравнивается к заявке, в которой

содержится предложение о поставке

товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных

государств, работ, услуг, соответственно

выполняемых,

оказываемых

иностранными лицами

Документы,

подтверждающие

предоставление обеспечения заявки (при

установлении требования об обеспечения

заявки) на участие в закупке в виде

денежных средств (в форме электронных

документов или в форме электронных

образов документов) для отдельных

категорий

лиц,

указанных

в

постановлении

Правительства

Российской Федерации от 10.04.2023 №

579, в случае выбора такими лицами

способа

обеспечения

заявки

в

соответствии

с

указанным

постановлением

Допускается

Не требуется предоставлять

Не требуется предоставлять

Приложение к требованиям

к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкции

по её заполнению

Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Участник закупки указывает значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце

«Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела извещения об осуществлении закупки «Объект

закупки» и в «Описании объекта закупки». Такая информация может содержать следующие указания:

- значение характеристики не может изменяться участником закупки.

Проект контракта.docx

Проект контракта

КОНТРАКТ № А-2024._____

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Рыбинск «__» __________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Городская больница № 2 имени Н. И. Пирогова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Цветкова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, являющееся победителем (единственным участником) аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол ________________ от «___» _______ 20___г. № _______, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка кислорода жидкого медицинского (далее – товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Наименование, характеристики и количество товара, поставляемого по контракту в период его действия, цены на товар стороны согласовали в спецификации (Приложение №1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет: _______(_______________________________) рублей.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:

1) цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.

2) цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку товара до места доставки, погрузку – разгрузку товара на автотранспорт, доставку до места складирования товара, погрузку-разгрузку многооборотной тары, страхование, налоги (в т.ч. НДС, в случае, если участник размещения заказа является его плательщиком), сборы и обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по Контракту.

3. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 31.05.2025 партиями по предварительным заявкам, которые подаются в адрес поставщика в любой форме, в том числе посредством факсимильной и/или телефонной связи. Поставка должна быть осуществлена в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи заявки. Если иное не будет оговорено в заявке, поставка осуществляется с 08:00 до 14:00 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней. Не допускается поставка без / сверх заявки Заказчика.

3.2. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика.

3.3 Доставка товара до Заказчика осуществляется транспортными средствами Поставщика в место поставки товара: ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. М. Горького, дом 52 с разгрузкой в два газификатора ГХ 0,45/2,0 емкостью по 0,5 тонн, в один газификатор РК-3/1,5-200 емкостью 3 тонны;

3.4. При поставке Поставщик обязан обеспечить безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды.

3.5. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

3.6. Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами:

- товарная накладная или универсальный передаточный документ с указанием номера и даты Контракта;

- счёт на оплату;

- счет-фактура (для плательщиков НДС) с указанием наименования товара, цены единицы товара, общей суммы поставки - 1 экземпляр;

- инструкция по применению на русском языке (для товаров, имеющих такую инструкцию) - 1 экземпляр;

- копия документа подтверждающего включение фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств;

- документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ, с подлинными печатями (при наличии печатей) производителя или Поставщика товара, указанного в этих документах;

- копию сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копию декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии), заверенные надлежащим образом поставщиком или производителем;

- иные документы, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, сформированном с использованием ЕИС, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, сформированном с использованием ЕИС.

3.7. Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с момента его приемки от Поставщика после подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

3.8. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть* и действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к таре и упаковке данного вида товара. Тара должна обеспечивать полную сохранность товара во время его хранения и транспортировки.

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

3.9. Остаточный срок годности товара на момент поставки партии товара не менее 5 месяцев.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Товар должен по своим характеристикам соответствовать спецификации (Приложение №1 к контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. Товар передается по товарной накладной, в которой Заказчик производит отметку и расписывается в получении с указанием даты. Два экземпляра подписанной товарной накладной остаются у Заказчика, а третий возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему товар лицу. Товарная накладная подтверждает вручение товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им товара без замечаний.

4.3. Поставщик в день поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, указанный в п.3.5 Контракта, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.3 настоящего Контракта могут прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, предусмотренная пунктом 4.3. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4.6. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.7. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

4.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

4.8. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком.

4.11. Для проверки исполнения обязательств по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Такая экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Подтверждением проведения экспертизы силами Заказчика или привлеченных экспертов (экспертных организаций) является подпись.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:

- Средства фонда обязательного медицинского страхования.

5.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки партии Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение N 1 к Контракту) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 4.3. контракта.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % цены контракта, что составляет ________ руб. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

6.3. Срок возврата заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ) не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

6.4. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Поставщиком было выбрано внесение денежных средств: Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЯО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ. Н.И. ПИРОГОВА", лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ г Ярославль, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3276; КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

6.8. В случае, если Поставщик является казенным учреждением, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта к такому Поставщику не применяются.

6.9. Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта. Такая информация представляется поставщиком до заключения контракта.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;

7.1.2. требовать представления надлежащим образом оформленных документов;

7.1.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

7.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

7.1.5. отказаться от приемки товара в случае обнаружения неустранимых недостатков;

7.1.6. изменить существенные условия контракта в случаях, установленных законодательством о контрактной системе;

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.2.2. направить Поставщику претензию с требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;

7.2.3. направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований;

7.3. Поставщик имеет право:

7.3.1. требовать от Заказчика подписания документов об исполнении контракта;

7.3.2. требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта;

7.4.2. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

7.4.3. к установленному контрактом сроку представить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом;

7.4.4. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и иных реквизитов;

7.4.5. предоставить гарантии качества товаров;

7.4.6. обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товаров и в течение гарантийного срока, за свой счет;

7.4.7. предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных законодательством о контрактной системе

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.4 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.5 контракта.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ____ рублей*

(*1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) и рассчитывается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.16. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несёт материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.

8.17. Если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, за каждый день просрочки указанного обязательства Заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 10.07.2025, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

10.2. При исполнении контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

10.3. При возникновении у стороны контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении перечисленных выше требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону, а после направления уведомления вправе приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.

10.4. Сторона, получившая уведомление, должна в течение 10 дней с момента его получения предоставить ответ о принятых мерах по исключению рисков совершения коррупционного нарушения с приложением соответствующих подтверждений.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней с даты возникновения таких обстоятельств письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. При разрешении возникающих споров стороны руководствуются контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров. До передачи неразрешённого спора в суд сторона обязана направить в адрес другой стороны претензию. Срок ответа на претензию устанавливается равным 10 дням с даты ее получения Стороной.

12.3. При отсутствии ответа на претензию в установленный срок, а также при отказе в удовлетворении претензии, спор передается на рассмотрение суда. Споры сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

13.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ А-2024.____ от «___» ____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с заявкой победителя (единственного участника) электронного аукциона;

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект контракта.docx.pdf

КОНТРАКТ № А-2024._____

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Рыбинск

25.04.2024

Проект контракта

«__» __________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Городская больница № 2 имени

Н. И. Пирогова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Цветкова Михаила Юрьевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

__________, действующего на основании __________, являющееся победителем (единственным участником) аукциона в

электронной форме (электронного аукциона), протокол ________________ от «___» _______ 20___г. № _______, с другой

стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили

настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка кислорода жидкого медицинского (далее – товар) в

соответствии со спецификацией (Приложение №1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Наименование, характеристики и количество товара, поставляемого по контракту в период его действия, цены

на товар стороны согласовали в спецификации (Приложение №1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью

контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет: _______(_______________________________) рублей.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих

случаев:

1) цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом

количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.

2) цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное

Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом

количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному

количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены

Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить

цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы

Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как

частное от деления первоначальной цены на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку товара до места доставки, погрузку – разгрузку товара

на автотранспорт, доставку до места складирования товара, погрузку-разгрузку многооборотной тары, страхование, налоги

(в т.ч. НДС, в случае, если участник размещения заказа является его плательщиком), сборы и обязательные платежи,

предусмотренные действующим законодательством РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика

при исполнении обязательств по Контракту.

3. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 31.05.2025 партиями

по предварительным заявкам, которые подаются в адрес поставщика в любой форме, в том числе посредством

факсимильной и/или телефонной связи. Поставка должна быть осуществлена в течение 5-ти рабочих дней с момента

подачи заявки. Если иное не будет оговорено в заявке, поставка осуществляется с 08:00 до 14:00 часов по московскому

времени, кроме выходных и праздничных дней. Не допускается поставка без / сверх заявки Заказчика.

3.2. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика.

3.3 Доставка товара до Заказчика осуществляется транспортными средствами Поставщика в место поставки товара:

ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова», г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. М. Горького, дом 52 с разгрузкой в

два газификатора ГХ 0,45/2,0 емкостью по 0,5 тонн, в один газификатор РК-3/1,5-200 емкостью 3 тонны;

3.4. При поставке Поставщик обязан обеспечить безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и

окружающей среды.

3.5. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС),

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС

документ о приемке.

3.6. Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами:

- товарная накладная или универсальный передаточный документ с указанием номера и даты Контракта;

- счёт на оплату;

- счет-фактура (для плательщиков НДС) с указанием наименования товара, цены единицы товара, общей суммы

поставки - 1 экземпляр;

- инструкция по применению на русском языке (для товаров, имеющих такую инструкцию) - 1 экземпляр;

- копия документа подтверждающего включение фармацевтической субстанции в государственный реестр

лекарственных средств;

- документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ, с

подлинными печатями (при наличии печатей) производителя или Поставщика товара, указанного в этих документах;

- копию сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копию

декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии), заверенные надлежащим образом поставщиком

или производителем;

- иные документы, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации,

содержащейся в документе о приемке, сформированном с использованием ЕИС, приоритет имеет информация,

содержащаяся в документе о приемке, сформированном с использованием ЕИС.

3.7. Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с момента его приемки от Поставщика после

подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

3.8. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть* и действующего законодательства

Российской Федерации, предъявляемых к таре и упаковке данного вида товара. Тара должна обеспечивать полную

сохранность товара во время его хранения и транспортировки.

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения

(актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых

документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов,

принятых взамен утративших силу.

3.9. Остаточный срок годности товара на момент поставки партии товара не менее 5 месяцев.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Товар должен по своим характеристикам соответствовать спецификации (Приложение №1 к контракту),

которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. Товар передается по товарной накладной, в которой Заказчик производит отметку и расписывается в

получении с указанием даты. Два экземпляра подписанной товарной накладной остаются у Заказчика, а третий

возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему

товар лицу. Товарная накладная подтверждает вручение товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им товара без

замечаний.

4.3. Поставщик в день поставки товара формирует с использованием единой информационной системы,

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в

единой информационной системе документ о приемке, указанный в п.3.5 Контракта, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика,

наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе),

предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу

измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за

единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.3 настоящего Контракта могут прилагаются документы,

которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых

документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация,

предусмотренная пунктом 4.3. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в

соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в

которой расположен Заказчик;

4.6. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик

осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и

размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью

лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный

отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.7. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о

приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного

отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

4.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить

причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке,

предусмотренном настоящей частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

4.8. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе

документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, Заказчика, и размещения в единой

информационной системе исправленного документа о приемке.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия

поставленного товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и

устранено поставщиком.

4.11. Для проверки исполнения обязательств по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик

обязан провести экспертизу в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Такая

экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Подтверждением проведения экспертизы силами Заказчика или привлеченных экспертов (экспертных организаций)

является подпись.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:

- Средства фонда обязательного медицинского страхования.

5.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета

Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки партии Товара, предусмотренного Спецификацией

(Приложение N 1 к Контракту) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке,

предусмотренного пунктом 4.3. контракта.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе

нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с

учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки

(пени).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в

размере 5 % цены контракта, что составляет ________ руб. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта

снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта

предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям

статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О

независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со

средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком

самостоятельно. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона

№ 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой

гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального

закона № 44-ФЗ.

6.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения контракта, могут быть обращены к

взысканию во внесудебном порядке.

6.3. Срок возврата заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения

контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком, в том числе части этих

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2

статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ) не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств,

предусмотренных контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

6.4. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или)

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96

Федерального закона № 44-ФЗ.

6.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего

независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций,

Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 месяца со дня надлежащего

уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96

Федерального закона № 44-ФЗ.

6.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения

гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого

требования.

6.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если Поставщиком было выбрано внесение

денежных средств: Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЯО "ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2 ИМ. Н.И. ПИРОГОВА", лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ г Ярославль, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ИНН/КПП:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3276; КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

6.8. В случае, если Поставщик является казенным учреждением, положения Федерального закона № 44-ФЗ об

обеспечении исполнения Контракта к такому Поставщику не применяются.

6.9. Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом

1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в

том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления поставщиком

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким

Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов,

исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять

не менее начальной (максимальной) цены контракта. Такая информация представляется поставщиком до заключения

контракта.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;

7.1.2. требовать представления надлежащим образом оформленных документов;

7.1.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

7.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

7.1.5. отказаться от приемки товара в случае обнаружения неустранимых недостатков;

7.1.6. изменить существенные условия контракта в случаях, установленных законодательством о контрактной

системе;

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

7.2.2. направить Поставщику претензию с требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;

7.2.3. направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком неустойки (штрафа,

пени) при наличии оснований;

7.3. Поставщик имеет право:

7.3.1. требовать от Заказчика подписания документов об исполнении контракта;

7.3.2. требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта;

7.4.2. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

7.4.3. к установленному контрактом сроку представить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные

контрактом;

7.4.4. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и иных реквизитов;

7.4.5. предоставить гарантии качества товаров;

7.4.6. обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товаров и в течение гарантийного

срока, за свой счет;

7.4.7. предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных законодательством о контрактной

системе

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение

обязательств по контракту несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,

Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.4 Контракта,

Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.3 – 9.5 контракта.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения

контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30

Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ____ рублей*

(*1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких

обязательств) и рассчитывается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных

Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа,

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в

следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.16. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несёт материальную

ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из

полномочных представителей заинтересованных сторон.

8.17. Если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 30

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление

банковских операций, за каждый день просрочки указанного обязательства Заказчиком начисляется пеня в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически

исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока

исполнения обязательства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 10.07.2025, а в части осуществления расчетов по

Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 Контракта, - до полного исполнения Сторонами

взаимных обязательств.

9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными

соглашениями к Контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа

Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при

условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от

исполнения Контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни

прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой

стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по контракту или получения иных неправомерных

преимуществ в связи с его исполнением.

10.2. При исполнении контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные

коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами контракта, так и в отношениях с третьими лицами и

государственными органами.

10.3. При возникновении у стороны контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении

перечисленных выше требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону, а после направления

уведомления вправе приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушение не

произошло или не произойдет.

10.4. Сторона, получившая уведомление, должна в течение 10 дней с момента его получения предоставить ответ о

принятых мерах по исключению рисков совершения коррупционного нарушения с приложением соответствующих

подтверждений.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по

контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после

заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но

не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический

акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены

соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней с даты

возникновения таких обстоятельств письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. При разрешении возникающих споров стороны руководствуются контрактом и законодательством

Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по

возможности разрешаться путем переговоров. До передачи неразрешённого спора в суд сторона обязана направить в адрес

другой стороны претензию. Срок ответа на претензию устанавливается равным 10 дням с даты ее получения Стороной.

12.3. При отсутствии ответа на претензию в установленный срок, а также при отказе в удовлетворении претензии,

спор передается на рассмотрение суда. Споры сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна

быть выполнена на русском языке.

13.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с

нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта осуществляется с использованием

единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с

использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего

право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на

официальном сайте.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова»

Адрес юридического лица:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская обл., г.

Рыбинск, ул. М. Горького, д. 52

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. М.

Горького, д. 52

тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3276

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

дата постановки на учет в налоговом органе

от 01.07. 2014 г

Банковские реквизиты:

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов ЯО

(ГБУЗ ЯО «Городская больница №2

им. Н. И. Пирогова», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

В Отделение Ярославль Банка России// УФК по Ярославской

области г. Ярославль

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач ____________ Цветков М.Ю.

________________ /_________________/

Приложение № 1 к контракту

№ А-2024.____ от «___» ____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Наименование товара

Конкретные показатели товара,

соответствующие значениям, установленным в

документации об электронном аукционе*

Кислород

Указание на

товарный знак

(при наличии) *

Ед.

измерения

Кол-во,

в ед.

тонна

60

Цена за ед., руб. (включая

НДС/без НДС)

* заполняется в соответствии с заявкой победителя (единственного участника) электронного аукциона;

ЗАКАЗЧИК

Главный врач ____________ Цветков М.Ю.

ПОСТАВЩИК

________________ /_________________/

Общая стоимость, руб.

(включая НДС/ без НДС)