Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка калия циановокислого №271569687

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение 2 Форма расчета цены поставки_Вариант 2

Приложение № 2

к запросу Коммерческого предложения

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2023 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений от __________ № ______
мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку ________________________________ в соответствии с прейскурантом цен:

- Посмотреть таблицу с данными

Оплата: в соответствии с Договором;

Место поставки: ________________;

Срок поставки: _________________;

Порядок поставки: в соответствии с условиями технического задания и Договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Приложение 3 Справка об информированности

Приложение № 3

к письму ___________

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас или наших субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечне физических лиц, юридическими лицами а также контролируемых указанными физическими лицами и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

___________________________________________________ ___________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение 4 Справка о товаре

Приложение № 4

к запросу Коммерческого предложения

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

В целях выбора поставщика в интересах филиала АО «КМЗ-Спецмаш» в городе Владимире прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку: калий циановокислый (далее – ТКП).

Количество закупаемого товара, а также технические характеристики продукции описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1) цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с проектом договора;

2) условия оплаты: согласно проекту договора;

3) место поставки товара: в соответствии с проектом договора;

4) срок поставки товара: в соответствии с проектом договора.

В случае заинтересованности прошу Вас в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции в рублях с НДС/без НДС, общая цена договора в рублях с НДС/без НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в копию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для филиала АО «КМЗ-Спецмаш» в городе Владимире.

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1-4 и приложениях настоящего запроса, Ваш ответ будет рассматриваться филиалом АО «КМЗ-Спецмаш» в городе Владимире как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также Вы можете предложить улучшение существенных условий для филиала АО «КМЗ-Спецмаш» в городе Владимире, отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Сухих Татьяна Игоревна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 3215

Проект_договора_(6) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ________________

о поставке продукции

г. Владимир «______» _________ 2024 года

Акционерное общество «КМЗ-Спецмаш» (АО «КМЗ-Спецмаш») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Черкасова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Заказчик принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

Порядок и условия поставки.

2.1. Качество и количество поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации к настоящему договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

2.2. Срок поставки продукции: согласно согласованной сторонами спецификации к настоящему Договору.

2.3. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Заказчику с даты (момента) подписания товарной накладной, уполномоченными представителями Сторон.

2.4. Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического поступления продукции на склад Заказчика (ст.223 ГК РФ) в соответствии с порядком приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66г. и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65г. в части, не противоречащей ГК РФ.

2.5. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.

2.6. Заказчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, вправе застраховать в свою пользу и за свой счет продукцию, которая будет поставлена на условиях Договора.

Права и Обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.3. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Заказчику по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, паспорта безопасности согласно ГОСТ 12.01.052-97. Счета-фактуры, товарные накладные должны содержать информацию: номер и дата договора, номер ИГК, номер спецификации.

Оригиналы счета-фактуры; товарной накладной; копия паспорта (сертификата) качества; заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, должны быть отправлены в адрес Заказчика по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Заказчика. В товарной накладной, счете- фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

Одновременно с передачей Продукции Поставщик должен направить Заказчику комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества; сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту.

3.1.4. Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

3.1.5. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3.1.6. Поставщику с предварительного письменного согласия Заказчика предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.Порядок приемки продукции.

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

5.Цена продукции и порядок расчетов.

5.1. Стоимость поставляемой продукции __________________ (________________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС 20% - __________________ (______________________ рубля _____________ копейки).

Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

5.2. Заказчик производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в спецификации.

5.3. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

5.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполнения настоящего договора. Поставщик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала по форме в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки подписывает его и один экземпляр возвращает Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет Поставщику подписанный протокол разногласий.

5.6 Условие о законных процентах по денежным обязательствам, предусмотренное ст.317.1 ГК РФ, к Сторонам не применяется.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

6.3.1. В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

6.3.2. За просрочку оплаты продукции, указанной в спецификации, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от стоимости не оплаченной в срок продукции за каждый день просрочки вплоть до момента исполнения обязательства.

6.3.3. В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствуют условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Заказчика вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

6.3.4. В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Заказчика (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

6.3.5. В случае возврата некачественной продукции Заказчик вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

6.3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы и возмещение убытков;

- потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукции, соответствующей Договору.

Денежное требование Заказчика должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения Поставщиком (в том числе и по факсу).

6.3.7. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству и качеству (п. 6.3.2. настоящего договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 0,01% от стоимости некачественной продукции.

6.3.8. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.6 и 6.3.8 – 6.3.13 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии (в том числе и по факсу).

6.3.9. За поставку продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,01% от стоимости продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции.

6.3.10. За нарушение сроков замены продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости продукции за каждый день просрочки.

6.3.11. За непредставление документов (сертификатов, паспортов и т.п.), подлежащих к передаче одновременно с продукцией, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,01% от стоимости поставляемой продукции.

6.3.12. При недостаче поставляемой продукции Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от стоимости продукции, подлежащей к поставке.

6.3.13. В случае нарушения Поставщиком условия договора о таре, упаковке, маркировке продукции Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от стоимости договора.

6.3.14. В случае отказа от выполнения условия договора Поставщик уплачивает штраф в размере 0,01% от стоимости поставляемой по договору продукции.

6.4. Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

6.5. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

6.7. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Заказчику по его письменному требованию все расходы, понесенные Заказчиком в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая любые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы.

7.Форс-мажорные обстоятельства.

Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера.

Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.

7.4. Положения разделов 6,7 Договора применяются независимо от того в чьей собственности в тот момент находилась продукция, предусмотренная предметом настоящего Договора.

8. Разрешение споров.

8.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2 Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

_____________________________________: ________________________________

Акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража. Обращение Стороной в Отделение Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» требованием о взыскании денежных средств допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом и/или по электронной почте, и/или посредством факсимильной связи. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов

8.3 Обращение Стороной в суд с требованием о взыскании денежных средств допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом и/или по электронной почте, и/или посредством факсимильной связи.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов.

9. Включение информации о контрагенте в систему рейтинга деловой репутации ГК «Росатом».

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

9.1 Выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

9.2 Выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товаров (работ) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ);

9.3 Судебные решения (включая решение третейских судов) в выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

9.4 Судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству продукции (товаров, работ) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

9.5 Подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком продукции (товаров, работ) но настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

9.6 Подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

9.7 Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10.Конфиденциальность сведений.

10.1. Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти» при получении сведений, являющихся коммерческой тайной сторон, или служебной информации ограниченного распространения, принимать меры по охране её конфиденциальности и нести ответственность в случае её разглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

11.4. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

12. Условия о раскрытии Сведений о Поставщике.

12.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса Поставщика на адрес Заказчика, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. Дополнительные условия.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

13.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 13 несет виновная Сторона.

13.3. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

13.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Заказчика.

13.6. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу или по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

14. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № _______________

от «_____» ____________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Заказчик: АО «КМЗ-Спецмаш»

Поставщик: ________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок оплаты: 100% оплата в течение 20-и банковских дней с момента поступления Товара на склад Заказчика;

Срок поставки: 10 календарных дней с момента подписания Договора Сторонами;

Условия поставки товара: с учетом всех налогов, сборов, платежей, с учетом транспортных расходов.

Допускается толеранс в размере +/-5% от объема поставляемой продукции с пропорциональным изменением общей стоимости продукции.

Способ доставки: за счёт Поставщика до склада Заказчика;

Место доставки продукции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Владимир ул. Северная 1 А.

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_(5)

УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание

на поставку

Предмет закупки: калий циановокислый

Владимир, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят

лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей

заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения

товара или наименования производителей, при условии, что произведенные замены

полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или

превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия

аналогов (эквивалента) представлены в п.4.1

№

Наименование

1

Калий циановокислый чистый ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-75

Количество в

кг.

300

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в

употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции,

изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

20.59.52.194

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в процессе карбонитрации стальных деталей путем химико-термического

упрочнения поверхностного слоя.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ванна (тигель) с расплавом солей при температуре 550 градусов цельсия.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

№

1

Характеристики

Наименование

Калий циановокислый

чистый ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-75

Внешний вид - порошок или комочки белого цвета.

Содержание калия циановокислого - не менее 97%.

Содержание калия углекислого - не более 3%.

Содержание калия цианистого - не более 0,3%.

Нерастворимые в воде вещества - не более 0,05%.

Сульфаты - не более 0,03%.

Хлориды - не более 0,01%.

Железо - не более 0,001%.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции Покупателем производится в соответствии с инструкцией «О порядке

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного

потребления по количеству» П6 от 15.06.65г., инструкцией «О порядке приемки продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»

П7 от 25.06.66г.

Поставщик поставляет товар по адресу: Филиал АО «КМЗ-Спецмаш» в г. Владимире,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

г. Владимир, ул. Северная, д.1а. Разгрузка товара происходит силами Заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Товар должен иметь сертификаты соответствия или паспорта и иные документы,

подтверждающие качество товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в

таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и

хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период

загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

Закупаемые изделия должны быть доставлены силами Поставщика до склада Заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен хранится согласно требованиям завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение

гарантийного срока.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара.

- Количество в упаковке.

- Товарный знак завода-изготовителя.

- Дата, месяц, год изготовления.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими

условиями завода изготовителя и соответствовать сертификатам качества, что должно быть

подтверждено представленными копиями сертификатов.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п

Наименование приложения

1

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-75

Ведущий технолог

Количество

листов

12

Е.В. Никитанова