Тендер - Поставка изотонического раствора №315495523

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

договор_товары

ДОГОВОР № _____

на поставку изотонического раствора

г. Лодейное Поле «__» _______ 2025г.

Ленинградское областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Свирская психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сысоевой Людмилы Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны

и_______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях настоящего Договора осуществить поставку изотонического раствора (далее – Товар) для нужд ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница», в номенклатуре, количестве и по ценам, определенным в Спецификации (Приложения №1 к Договору).
1.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Свирский заезд, д.1, тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00-45 (далее – место назначения).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.4.Договор заключается с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена настоящего Договора составляет: _____________, включая НДС/НДС не облагается, авансирование не предусмотрено.
2.2. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.3. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя причитающееся Поставщику компенсацию всех его возможных издержек, связанных с исполнением Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным: расходов на упаковку, перевозку, доставку Товара до места назначения, подъем-спуск Товара на этаж, перемещение Товара на склад (в помещения) Заказчика, сборку, вывоз тары и упаковки, гарантийные обязательства, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежей третьим лицам.
2.4. Оплата по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации:
- за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2025 год - на сумму
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту приемки Товара на основании предоставленных Поставщиком счёта на оплату Товара, счёта-фактуры 1 (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) и товарной накладной в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной и Акта приёма-передачи.
2.6. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (пени, штраф) при проведении расчета по настоящему Договору.

Срок и порядок сдачи и приемки
3.1. Товар по Договору должен быть поставлен Заказчику в течение 10 дней с момента заключения Договора.
3.2. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику счёт на оплату поставленного Товара, счёт-фактуру (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), товарную накладную, а также иные документы, относящиеся к Товару (в том числе: надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию).
3.3. Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному Заказчиком в пункте 1.2. Договора и осуществить выгрузку Товара, подъем на этаж своими силами и средствами. Товар должен быть доставлен Заказчику до истечения срока поставки, определенного в пункте 3.1. Договора.
3.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.
3.5. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификациям и товарным накладным по ассортименту, количеству, качеству, товарному виду в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента доставки Товара.
3.6. В случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, не соответствующего количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, предусмотренных п. 3.2 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик не подписывает товарную накладную и составляет акт недостатков, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого Товара.
Акт недостатков составляется в 2-х (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.
Если Поставщик отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается отметка в данном акте. После чего 2 (второй) экземпляр акта недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня направляется Заказчиком Поставщику по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении, а также посредством факсимильной связи или по электронной почте. Датой отправки акта недостатков является дата отправки его по факсимильной связи или по электронной почте.
Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком при приемке недостатки Товара в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Заказчика акта недостатков.
3.7. Возврат Товара с обнаруженными недостатками осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.8. В случае поставки некомплектного Товара или Товара, несоответствующего Спецификациям, Заказчик вправе отказаться как от некомплектного Товара, так и от Товара, не соответствующего Спецификациям. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.
3.9. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
3.10. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его передачи представителем Поставщика представителю Заказчика по адресу места назначения, указанному в пункте 1.2. Договора, и подписания накладной уполномоченным представителем Заказчика.
3.11. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику после подписания представителями Сторон накладной.
3.12.Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания накладной уполномоченным представителем Заказчика.

Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.3. Подготовить и предоставить Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, счет на оплату поставленного Товара, а также иные документы, относящиеся к Товару (в том числе: надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию).

4.1.4.Обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в настоящем Договоре, так и по месту своей государственной регистрации.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить поставку Товара в порядке и на условиях установленных разделами 2 и 3 Договора.

5. Требования к безопасности Товара, доставке, выгрузке и упаковке Товара

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к Товару такого рода, действующим на территории Российской Федерации. Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и безопасности, сертификат качества на Товар, если они установлены Законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставка Товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки, выгрузки и хранения. Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.

5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к Товару такого рода, а также обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к Товару такого рода на территории Российской Федерации.

6. Требования к количеству Товара

6.1. Требования к количеству Товара установлены в Спецификации (Приложения № 1 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам комплектации Товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара

7.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, соответствующего по своим качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) требованиям, установленным Договором.

7.2. Поставщик при передаче Товара должен предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации, иную необходимую документацию.

7.3. Поставщик должен осуществить доставку и выгрузку Товара своими силами.

7.4.Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара приведены в Спецификациях.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара на срок, установленный изготовителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания накладной уполномоченными представителями Сторон.

8.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность Товара для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.

8.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену непригодного Товара в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.

8.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств, по Договору.

9.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного Договором, Поставщик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором не может превышать цену Договора.

9.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

9.5.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.6. Заказчик вправе удержать суммы неустойки при проведении расчета по Договору.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор, может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 11.3 настоящего раздела срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Конфиденциальность сведений

Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией.

Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к Договору, но являющаяся общеизвестной.

Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (пяти) лет с момента заключения Договора никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в результате заключения Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 12.1. Договора, третьим лицам.

Сторона, нарушившая свои обязательства указанные, в пунктах 12.1. и 12.3. Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне в полном объеме (без каких-либо ограничений и изъятий) причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.

13.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 настоящего Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии.

13.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Порядок изменения и расторжения Договора

14.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.

14.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами.

14.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. При одностороннем отказе Заказчика Договор считается расторгнутым с момента уведомления Поставщика Заказчиком.

14.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Поставщика расчеты между Сторонами за поставленный до расторжения Договора Товар производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

15. Срок действия Договора

15.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2025 года. В части обязательств по сохранению конфиденциальности Договор действует бессрочно.

16. Прочие условия

16.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 17 Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

16.2.По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу/ в электронном виде (подписан ЭЦП.

16.4. Неотъемлемой частью Договора является следующие приложения:

Приложение № 1 - Спецификация на поставку товара, для нужд ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница», за счёт средств областного бюджета Ленинградской области.

17. Адреса, реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору № _____

от «__» _______2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

за счёт средств областного бюджета Ленинградской области

- Посмотреть таблицу с данными

^