Тендер - Поставка гипохлорита натрия марки А №267141107

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):624800, Свердловская область, город Сухой Лог, поселок Риковский, № 1Б (городские очистные сооружения)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.02.2024 по 04.03.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№4_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Форма_заявки_на_участие_в_запросе_котировок_в_электронной_форме_среди_МСП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме среди МСП

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме среди МСП

Кому: ЗАКАЗЧИКУ:

МУП «Горкомсети»

Исх. № _____

от «___» __________20___ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Данные об участнике запроса котировок, подавшем настоящую заявку

Если участник закупки является юридическим лицом

- Посмотреть таблицу с данными

Если участник закупки является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой подтверждаю согласие заключить и исполнить договор на условиях и в срок, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме № ___ от ______.

Подавая настоящую заявку, подтверждаю, что участник закупки соответствует всем требованиям, запретам и ограничениям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем свое согласие на поставку товара по указанным в ценовом предложении ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого предложенная цена договора: ______________________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС или НДС не облагается.

(сумма прописью)

Цена договора включает все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания ______________ (наименование участника закупки)__________________________ победителем в запросе котировок в электронной форме мы обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Приложения:

__________________

__________________

Руководитель _______________________ /расшифровка подписи/

или иное лицо, имеющее право действовать от имени участника закупки

М.П.

(при наличии)

Приложение_№1_Описание_предмета_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого запроса котировок в электронной форме среди мсп

Описание предмета закупки

«Поставка гипохлорита натрия марки А»

Наименование предмета закупки (товара): гипохлорит натрия марки А

Количество:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькилограмм,

3. Описание предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Качество товара: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Требования к таре: стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры («еврокубы») объемом 1 м 3 , которые являются возвратной многооборотной тарой (выполненные из материалов химически стойких к гипохлориту натрия). Поставщик обязан разместить при погрузке контейнеры с Товаром в транспортном средстве таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к запорным вентилям и возможность перелить содержимое контейнеров в тару Заказчика без дополнительного перемещения контейнеров. Перелив гипохлорита натрия осуществляется в месте поставки товара в емкость (тару) Заказчика с использованием системы перелива Поставщика.

6. Поставка товара осуществляется в количестве и в сроки согласно графика поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

Оставшийся объем гипохлорита натрия марки А в количестве 3600 кг поставляется по заявке Заказчика, которая направляется Поставщику за 10 (десять) рабочих дней до даты поставки.

7. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, город Сухой Лог, поселок Риковский, № 1Б (городские очистные сооружения). Доставка Товара до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика.

Главный технолог МУП «Горкомсети» ________________________О.Н. Рубцова

Приложение_№2_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

«Поставка гипохлорита натрия марки А»

г. Сухой Лог «___»_____________2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горкомсети» городского округа Сухой Лог, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рябкова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _______, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг» Муниципального унитарного предприятия «Горкомсети» городского округа Сухой Лог, по результатам поведения открытого запроса котировок в электронной форме и на основании решения комиссии по осуществлению закупок (протокол_________ от _____ № _____), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приёмки товара (каждой партии товара). Качество поставляемого Товара и область его применения должно быть подтверждено документами, соответствующими Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), указанными в п. 5.1. Договора. Наличие паспорта качества и сертификата соответствия (декларации о соответствии) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) является многооборотной.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, город Сухой Лог, поселок Риковский, № 1Б (городские очистные сооружения) (далее - место поставки).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, и составляет _________________ рублей ____копеек 1 .

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.2.1. Оплата по Договору осуществляется за счет собственных средств предприятия.

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (акта сдачи-приемки, универсального передаточного документа) на данный товар либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Поставщиком счета.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата поставленного товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленного Поставщиком счета.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 11.5, 11.6 Договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Договором.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счёт, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ о качестве товара.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Договора.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Срок поставки товара: в соответствии с Графиком поставки, указанном в пункте 5 Спецификации (Приложение № 1). Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы и воскресения и праздничных дней) с 09:00 до 15:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) по местному времени Заказчика.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара, универсального передаточного документа).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.5. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара, универсальный передаточный документ) в порядке, установленном Договором.

4.6. В случае, если в п. 10.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в пункте 4.1. Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

5.1.1. сертификат соответствия;

5.1.2. свидетельство о государственной регистрации или экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) (в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; п.1.1.10 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (Утверждены Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. № 168).

В Свидетельстве о государственной регистрации или экспертном заключении должна быть указана область применения – хозяйственно - питьевое водоснабжение.

5.1.3. паспорт безопасности химической продукции (с указанием регистрационного номера),

5.1.4. документ о качестве. Документ должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование продукта, его марку;

- номер партии;

- дату изготовления;

- массу брутто и нетто;

- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- шифр группы по ГОСТ 19433;

- обозначение стандарта товара.

5.1.5. товарные накладные, и (или) акты сдачи-приемки товара, счет-фактуру, счет, либо универсальный передаточный

документ и счет.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в пункте 5 Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в пункте 5 Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Заказчик вправе отказаться от приемки излишнего количества товара.

5.4.4. Приемка товара по качеству: приёмка товара по качеству осуществляется путём проведения входного контроля качества товара. Входной контроль качества Товара осуществляется путем отбора проб и анализа проб в лаборатории заказчика, на соответствие требованиям Договора. В случае если при проведении входного контроля обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара (части товара).

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе, связанных с транспортировкой, товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика в течение трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является адрес электронной почты, указанный в разделе 15 Договора.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.5. Приемка товара оформляется товарной накладной (актом сдачи-приемки товара, универсальным передаточным документом), которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной (акта сдачи-приемки товара, универсального передаточного документа)) Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой (1/300) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) или по вине другой стороны.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5% от цены Договора. Размер штрафа в виде фиксированной суммы, 5% от цены настоящего Договора составляет _________ рублей ______ коп.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 1000 рублей 00 копеек.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 1000 рублей 00 копеек.

6.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.1 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим разделом.

6.7. За предоставление счета-фактуры, оформленного с нарушением законодательства, Поставщик несет ответственность в виде неустойки в сумме отказанного в вычете НДС налоговым органом по причине неправильного оформления счета-фактуры 2 .

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения, стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражном суде Свердловской области.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.7. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора, а также в случаях нарушения Участником существенных условий договора, указанных в извещении (документации) о закупке, направив ему уведомление о расторжении договора и заключить договор со вторым (с третьим, с четвертым) участником закупок. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) дней с момента направления Заказчиком уведомления (по факсу, электронной почте, нарочно) о расторжении договора по реквизитам, указанным в договоре.

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 марта 2025 г. По окончании срока действия договора обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

11.Прочие условия

11.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика) 3 .

11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1).

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

11.5 Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:

предусмотренное договором количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг).
Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения договора вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара (выполненных работ, оказанных услуг). При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному или уменьшенному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги).

сроки исполнения обязательств по договору. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается изменение срока исполнения договора.

срок действия договора.

11.6. Цена договора может изменяться только в следующих случаях:

- цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

- возможность изменить цену предусмотрена договором;

- в случае, если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги;

- путем ее увеличения, в том числе при продлении срока действия договора;

- изменился размер ставки налога на добавленную стоимость.

11.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение его срока годности, установленного заводом-изготовителем, но не менее 6 месяцев с момента изготовления. Запас срока годности на дату поставки товара не может быть менее 90%.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны обязуются в рамках исполнения настоящего договора соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения. А именно:

- не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконных платежей напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника;

- не брать взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицом;

- не предлагать взятки коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

13.2 В случае нарушения сторонами изложенных выше антикоррупционных обязательств, одна из сторон вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения договора, направив письменное уведомление.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № ________от «___» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и количество товара, стоимость товара: - Посмотреть таблицу с данными
Итого на сумму __________________ рублей ______ копеек, в том числе НДС ___ % _________рублей __________копеек. *

Требования к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: - Посмотреть таблицу с данными

Качество товара: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Требования к таре: стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры («еврокубы») объемом 1 м 3 , которые являются возвратной многооборотной тарой (выполненные из материалов химически стойких к гипохлориту натрия). Поставщик обязан разместить при погрузке контейнеры с Товаром в транспортном средстве таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к запорным вентилям и возможность перелить содержимое контейнеров в тару Заказчика без дополнительного перемещения контейнеров. Перелив гипохлорита натрия осуществляется в месте поставки товара в емкость (тару) Заказчика с использованием системы перелива Поставщика.

Поставка товара осуществляется в количестве и в сроки согласно графика поставки: - Посмотреть таблицу с данными
Оставшийся объем гипохлорита натрия марки А в количестве 3600 кг поставляется по заявке Заказчика, которая направляется Поставщику за 10 (десять) рабочих дней до даты поставки.

Доставка Товара до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется по результатам проведенной закупки

^ Предложение включается в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

^ Для Поставщика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ.

^ При проведении аукциона в электронной форме, открытого запроса котировок в электронной форме

извещение_гипохлорит ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждено приказом директора МУП «Горкомсети»

от 26.02.2024 г. №57

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 Описание предмета закупки

Приложение № 2 Проект договора

Приложение № 3 Образец заполнения заявки на участие в закупке

Приложение № 4 Обоснование НМЦД