Тендер - Поставка экстемпоральных лекарственных препаратов №290141835

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Тюменская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.02.2025 по 13.02.2025Место предоставления документации:Электронная торговая площадка МИР https://torgi.etp-mir.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:05.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):13.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:625017, г.Тюмень. ул.Авторемонтная, д.2Дата подведения итогов:14.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Приложение_№1_Описание_объекта_закупки

Приложение №1 к Извещению

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме,

на поставку экстемпоральных лекарственных препаратов

- Посмотреть таблицу с данными

Перерасчет на иные виды вторичной упаковки не допускается

Приложение_№3_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение__ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«УТВЕРЖДАЮ»

Электронной подписью

Главный врач

ГАУЗ ТО «Областная больница №19»

М.Э. Мартиросян

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЗК-003/25

на поставку экстемпоральных лекарственных препаратов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме

ФОРМА № 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

- поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Декларация участника запроса котировок в электронной форме

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форм ____________________________________________ (наименование участника закупки) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форм, Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень), а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (сайта, или страницы сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») ______________________________________________________________;

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 3

Предложение участника закупки о поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, объектом закупки (предметом договора), которого является __________________________________________ (наименование запроса котировок), участник закупки предлагает цену Договора в размере:

________________________________________________ _______ рублей _______ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик, Исполнитель не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Предложенная цена Договора включает в себя стоимость товара (работы, услуги), а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

Приложение_№2_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № -25

на поставку экстемпоральных препаратов

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 19» (г. Тюмень), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мартиросяна Миграна Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны»,

в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме извещение от ___._______.2025 г. №_________ (протокол №_____________ подведения итогов запроса котировок в электронной форме от ____._________.2025 г.), проведенного с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница №19» (г. Тюмень) (далее-Положение о закупке), (заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку экстемпоральных препаратов (далее – Товар) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение №1 к Договору), в том числе надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его технические показатели и количество определяются Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика с 08:00 до 12:00 часов и с 12:30 до 15:30 часов (за исключением выходных и праздничных дней) с разгрузкой товара на склад Заказчика, находящийся по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 2 (далее – Место доставки).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору составляет _____ (_______) рублей _____ копеек, в том числе НДС / НДС не облагается в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Заказчик не обязан приобретать весь Товар, указанный в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Договору) на общую стоимость, указанную в настоящем пункте.

Без поступления заявки поставка Товара недопустима.

В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузочные-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае досрочного расторжения Договора оплата производится только за фактически поставленный Товар, указанный в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Договору).

2.4. Цена Договора может быть изменена в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 г., Положением о закупке.

2.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Департаменту здравоохранения Тюменской области (Учредителю) ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. осуществить доставку, разгрузку Товара в Месте доставки в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты за поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

4.2. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Договору).

Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик: ___________________

Поставщик: ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров __________

Размеры ящика/контейнера ____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит Товар от атмосферных воздействий.

4.5. Товар, требующий специальных условий хранения и транспортировки, должен быть сепарирован от иного товара, и обеспечен соответствующей упаковкой и маркировкой, отвечающей таким условиям.

4.6. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида. Нарушение целостности упаковки не допускается.

Товар, доставленный в ненадлежащей упаковке или с иным нарушением требований Договора, не считается поставленным надлежащим образом, подлежит возврату Поставщику и замене его на надлежащий в указанный Заказчиком срок. Упаковка, в которой доставлен Товар, возвратной не является.

4.7. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки и передачи Товара на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки Товара.

5. Порядок поставки и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.

Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десять) календарных дней с момента подачи заявки.

Заявки (Приложение №2 к Договору) подаются с даты заключения Договора по 27.02.2026г. Заявки, направленные Заказчиком по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика в разделе 16 Договора, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме. В заявке отражается адрес поставки, наименование и количество товара. Поставщик после получения заявки возвращает заявку Заказчику по электронной почте с отметкой о получении: датой получения уведомления, а также должностью получателя и его данными (Ф.И.О) или входящим номером. В случае непоступления от Поставщика ответа в течение 1 календарного дня после направления заявки, заявка считается полученной Поставщиком со дня направления Заказчиком.

5.2. Поставщик за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарной накладной (или универсального передаточного документа (далее – УПД)) между Заказчиком и Поставщиком в двух экземплярах.

5.4. При поставке Товара Поставщик представляет следующие оригиналы документов («б», «в», «г», «д», «е»), копии документов («а»):

а) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2 (двух) экземплярах (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

б) счет ;

в) счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах (в случае, если Поставщик уплачивает НДС);

г) товарную накладную или УПД, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 2 (двух) экземплярах;

д) Акт приема-передачи Товара (Приложение №3 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

Копия каждого документа, подтверждающего качество поставляемого Товара, должна быть заверена Поставщиком на соответствие подлиннику следующим образом: заверительная надпись «Копия верна» либо «Верно»; должность лица, заверившего копию; его личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения; оттиск печати Поставщика (при наличии).

5.5. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

6. Порядок приемки

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Описания объекта закупки (приложение N 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара ((Приложение №3 к Договору)

6.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Товара проводит экспертизу Товара на предмет соответствия условиям настоящего Договора.

Экспертиза поставленного Товара проводится силами Заказчика или с привлечением экспертов по усмотрению Заказчика.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается уполномоченным лицом Заказчика либо в случае привлечения экспертов – экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

6.3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания заключения об экспертизе поставленного Товара, в случае соответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора, Заказчик подписывает акт о приемке Товара и направляет его Поставщику.

6.4. Если в результате проведенной экспертизы будет обнаружено несоответствие поставленного Товара или его части условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется устранить выявленные несоответствия Товара в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления заказчика.

После устранения зафиксированных разногласий Сторонами составляется и подписывается акт о приемке поставленного Товара, в соответствии с пп. 6.2., 6.3. настоящего Договора.

6.5. Датой поставки Товара считается день передачи Товара и подписания заказчиком накладной.

6.6. Датой приемки Товара считается день подписания Акта о приемке товаров.

7. Качество Товара

7.1. Остаточный срок годности составляет не менее 10 дней на дату приемки Товара Заказчиком. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, средств от приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания.

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:

а) счета;

б) счета-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС);

в) товарной накладной/УПД;

г) актов приема-передачи Товара;

д) копии документа о соответствии Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии).

8.4. На всех документах, указанных в настоящем договоре, в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору), в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара по Договору (отдельному этапу Договора) при условии предоставления Поставщиком Заказчику полного пакета документов, установленного пунктом 8.3. Договора.

8.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 2 (двух) дней, Стороны подписывают акт сверки расчетов.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

9.2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

9.3. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора. В случае если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке, документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения исполнения Договора:

Получатель:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница №19» (г. Тюмень)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6119/

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет Департамент финансов Тюменской области

(ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДЕОБ ГАУЗ ТО Областная больница №19)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень

9.4. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 % и более ниже НМЦД, при этом документацией о закупке (либо извещением о закупке, в случае когда такое извещение выполняет функцию документации о закупке) не предусмотрено обеспечение исполнение договора, договор заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки (за исключением заключения договора по результатам проведения закупок, участниками которых могут быть только СМСП).

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, подтверждающая исполнение таким участником в течение срока (трех лет), установленного в документации о закупке (либо извещением о закупке, в случае когда такое извещение выполняет функцию документации о закупке), трех и более договоров (с учетом правопреемства), исполненных надлежащим образом (без применения неустоек: штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров должна составлять не менее чем 20 % от НМЦД, указанной в извещении о закупке, документации о закупке.

9.5. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки до заключения договора в соответствии с Положением о закупках, условиями извещения о закупке, документации о закупке. При невыполнении указанного требования, договор с таким участником закупки не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора. При этом, такой участник закупки утрачивает внесенные им денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке денежные средства не возвращаются), а сведения о таком участнике направляются заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков.

Факт уклонения участника закупки от заключения договора фиксируется в протоколе о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора (п.25.9 Положения о закупках), который размещается заказчиком в ЕИС в течении 3 (трех) дней после дня его подписания.

9.6. Если предметом закупки является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продукты питания (продовольствие), топливо (бензин, дизельное топливо, горюче-смазочные материалы), лекарственные средства), и участником закупки (в том числе, являющимся производителем товара), с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25% и более ниже НМЦД (за исключением заключения договора по результатам проведения закупок, участниками которых могут быть только СМСП), такой участник обязан представить заказчику обеспечение исполнения договора в порядке и размере, установленном в п.9.3, 9.4 настоящего Договора, а также обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя:

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене, в том числе за единицу товара;

документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки;

иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене.

Обоснование предлагаемой цены договора является неотъемлемой частью обеспечения исполнения договора.

9.7. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской/независимой гарантии, обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст.378 Гражданского кодекса РФ, а также в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего гарантию. Срок действия банковской/независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

В случае, если по каким-либо причинам (в том числе при отзыве лицензии у банка, выдавшего гарантию) обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в размере, необходимом для обеспечения обязательств.

9.8. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

В ходе исполнения договора заказчик вправе уменьшить обеспечение исполнения договора на размер исполненных обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если обязательства исполнены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) надлежаще, качественно и в сроки, установленные договором и со стороны заказчика отсутствуют претензии к товарам, работам, услугам, поставляемые (выполняемые, оказываемые) поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, уменьшаемое заказчиком обеспечение исполнения договора применяется в отношении денежных средств, зачисленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения договора.

9.9. В случае надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по заключенному договору, заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) денежные средства, внесенные на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения договора, после предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) акта сверки и письменного обращения поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится заказчиком по реквизитам, указанным в письменном обращении в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления такого обращения.

9.10. Обеспечение исполнения договора должно распространяться на срок исполнения договора, факт внесения денежных средств на счет заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора сторонами.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере не более 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

10.4. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости договора, путем направления в адрес поставщика (исполнителя, подрядчика) соответствующего уведомления (претензии).

10.5. В случае применения штрафных санкций в отношении заказчика со стороны третьих лиц по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных договором.

Во всех случаях, когда привлечение заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику все суммы, взысканные судом с заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит заказчику, а также все понесенные заказчиком убытки.

Заказчик не несет ответственности по обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) перед третьими лицами.

10.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до 31.05.2026 г., а в части невыполненных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ и Положением о закупках.

11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.6. В случае изменения банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня фактических изменений. При изменении банковских реквизитов Сторон, заключение дополнительного соглашения не требуется.

11.7. Заказчик по соглашению с Поставщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика вправе изменить существенные условия договора.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара в рамках Договора.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, уведомлениями, извещениями, необходимыми в соответствии с настоящим Договором, направленными по электронной почте (e-mail) указанным в настоящем договоре, а также адресов электронной почты Заказчика с домена @ob19.ru, и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в настоящем договоре, а также адресов электронной почты Заказчика с домена @ob19.ru, как условие о признании электронного адреса простой электронной подписью.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

14.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронной почтой считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

14.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

15. Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

15.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Договора в электронной форме

15.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1

к Договору от "__" __________ 2025г. № -25

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору от "____" _________ 2024 г. № -25

Образец

Заявка* №____

на поставку товара по Договору

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора от ___.____.20___г. №______ поставить в срок до ___.___.20___г. следующий товар:

Таблица **

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму _______________ (__________________) рублей ___ копеек

_____________________ ________________

Подпись Расшифровка

* оформляется на фирменном бланке Заказчика

** таблица оформляется на основе описания объекта закупки с соблюдением формы и разделов таблиц

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N3

к Договору от "______" _________2025 г. № -25

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от "__" ______ 20__ N _______

"Поставщик" __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, "Заказчик" ____________ (полностью наименование Заказчика (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно спецификации (Приложение №1 к Договору):

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Наименование Товара:

1.2. Единица измерения Товара;

1.3. Цена за вторичную (потребительскую) упаковку _________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

1.4. В том числе:

- НДС ____% ________ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)

- оптовая надбавка _______ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если применяется)

1.5. Серия Товара _________________

1.6. Срок годности Товара: _________________

1.7. Информация из протокола согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (если применяется)

1.8. Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная производителем лекарственного препарата, _______ (сумма прописью) руб. ___коп.

1.9. Фактическая отпускная цена, установленная производителем лекарственного препарата (без НДС), руб.

1.10. Суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных организациями оптовой торговли, ________ (сумма прописью) руб. ___ коп.

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная или УПД от "__" ______ 20__ г. N _____

2.2. Счет-фактура или УПД от "__" _______ 20__ г. N _____

2.3. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными