Тендер - Поставка двуокиси углерода №269728327

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки №_________

г. « __ » ____ 2024 г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______, с одной стороны и

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вятскополянская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Селивановой Елены Анатольевны., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором Двуокись углерода (Углекислоту) в баллоне, именуемая в дальнейшем «Продукция».
1.2. Ассортимент, количество и цены на Продукцию определяются в спецификации, которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

Качество и упаковка Продукции.
2.1. Вся Продукция должна соответствовать системе сертификации продукции в Российской Федерации. Качество Продукции должно соответствовать условиям договора и при поставке Продукции подтверждаться необходимым документом о качестве и безопасности, установленном для данного вида Продукции. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта по техническому регламенту.
2.2. Упаковка Продукции должна обеспечивать сохранность Продукции при транспортировке всеми видами транспорта и хранении, и быть без видимых повреждений.

Права и обязанности Сторон
3.1. «Поставщик» обязан:
3.1.1. Поставить Продукцию Покупателю в срок, ассортименте, количестве и с качеством, предусмотренным настоящим Договором.
3.1.2. Предоставлять Покупателю вместе с Продукцией транспортные и сопроводительные документы.
3.1.3. В случае недопоставки Продукции в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество Продукции в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего Договора.
3.2. «Покупатель» обязан:
3.2.1. Принять и оплатить поставляемую Продукцию на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Производить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. N 81 и от 14 ноября 1974 г. N 98), с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г.

Условия и порядок поставки
4.1. Условия поставки: доставка продукции Поставщиком до склада Покупателя по заявке Покупателя в течении 3 (трех) рабочих дней.
4.2. Условия поставки могут быть изменены по соглашению Сторон.
4.3. Выгрузка Продукции на складе Покупателя (Грузополучателя) производится силами и за счет средств Покупателя.
4.4. Прием Продукции по количеству и качеству и подписания товаросопроводительных документов осуществляется в день отгрузки (поставки) Продукции. Претензии, возникшие по количеству, ассортименту и качеству Продукции, принимаются Поставщиком непосредственно в ходе приемки Продукции на складе Поставщика (а в случае доставки Продукции – на складе Покупателя) и оформляются в виде акта, заверенного уполномоченными представителями обеих Сторон. Претензии, предъявленные после приемки Продукции, Поставщиком не принимаются.
4.5. Датой перехода права собственности на Продукцию от Поставщика к Покупателю является дата приема Продукции Покупателем (либо его представителем) и подписания приемо-сдаточных документов (товарно-транспортной и товарной накладной).
4.6. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с даты приема Продукции Покупателем (либо его представителем) и подписания приемо-сдаточных документов (товарно-транспортной и товарной накладной).
4.7. Факт принятия Покупателем Продукции и подписания товарно-транспортной и товарной накладной свидетельствует о согласовании Сторонами условий настоящего Договора об ассортименте, количестве и стоимости подлежащего поставке Продукции. Во всех случаях, когда подпись на документах, свидетельствующая о получении Продукции, поставлена Покупателем неразборчиво, или поставлена неуполномоченным лицом, стороны согласились, что наличие печати (штампа) Покупателя на товарно-транспортной и товарной накладной будет считаться достаточным доказательством факта получения Продукции Покупателем.
4.8. Покупатель обязан обеспечить приемку Продукции уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.
4.9. Товар поставляется в стальных баллонах, обеспечивающих сохранность продукции при ее транспортировке и хранении. Стоимость тары не входит в стоимость продукции. По согласованию сторон поставка может быть произведена в таре Покупателя. Покупатель при получении газобаллонной продукции сдает Поставщику тару (пустой баллон), соответствующую требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», и получает продукцию в таре (баллонах), соответствующей вышеуказанным требованиям. Баллоны с истекшим сроком очередного технического освидетельствования, неисправные баллоны подлежат обмену при условии оплаты за техническое переосвидетельствование и / или/ текущий ремонт.
.

Цена и порядок расчетов
5.1. Цена за единицу Продукции по настоящему Договору определена в Спецификации (Приложение № 1).
5.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора.
5.3. Цена настоящего Договора составляет _________ ( ________________ ) рублей __ коп. НДС да/нет.
5.4. Покупатель оплачивает Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подписания Покупателем документа о приемке (товарная накладная) и при наличии счета-счета-фактуры.
5.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, каждая из сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления.
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Покупателем, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, изменённой на сумму, пропорциональному объему обязательств, в предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.2.2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в сумме, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017г. За каждый факт неисполнения покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение покупателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.4. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
6.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается договором, определенного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в размере 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
6.5. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного пунктом 4.1. договора, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в сумме 1000 рублей,
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных договором.
6.9. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты Продукции или заполненных с нарушениями, покупатель не несет ответственность, установленную договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате продукции.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления
6.11. В течение 20 календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Покупатель направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.12. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора по истечении срока, указанного в письме, покупатель вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Покупателем, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями догвоора за весь период просрочки исполнения.
6.13. Если в результате нарушения одной сторон своих обязательств по настоящему Договору будет причинен вред другой стороне, виновная в этом сторона возмещает причиненный ущерб в полном объеме.

Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникновение которых после заключения настоящего Договора стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7.3. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии или иные стихийные бедствия, а также войны, военные действия, вновь принятые акты органов государственной власти и управления, препятствующие надлежащему исполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих уполномоченных организаций.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору обязана, по возможности, немедленно известить другую сторону по настоящему Договору о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части исполнения обязательств – полного их исполнения Сторонами.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение
8.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке заинтересованная Сторона обязана уведомить об этом другую сторону письменно не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае просрочки исполнения Покупателем и/или Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим догвоором, сторона направляет другой стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
9.3. Не урегулированные Сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

Дополнительные условия.
10.1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.3. При подписании настоящего Договора Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи полномочных представителей сторон и признают, что факсимильные подписи имеют юридическую силу. Поставщик вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи при подписании писем, спецификаций, протоколов, дополнительных соглашений, ТТН, товарных накладных, транспортных накладных и иных документов по настоящему Договору. Такая подпись скрепляется печатью Поставщика.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны оформляться в письменном виде, в двух экземплярах, подписываться обеими Сторонами и заверяться печатями.
10.5. В случае изменения юридического статуса Сторон, местонахождения, банковских и иных реквизитов, влияющих на исполнение настоящего Договора, каждая из Стороны обязана письменно уведомить об этом другую сторону.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору на поставку №______________ от

«___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*Штука-баллон 40 литров

- Посмотреть таблицу с данными