Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №269298435

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Титова,7
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.03.2024 по 14.04.2024Место предоставления документации:ЭТППорядок предоставления документации:согласно регламента ЭТП и действующего законодательстваОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_4_к_документации_ЭА_Расчет_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_документации_ЭА_Формы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 2

к документации об аукционе в электронной форме

ОБРАЗЦЫ ФОРМ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ в электронной форме

I часть заявки

Форма 1.1 конкретные показатели поставляемого товара, его функциональные, технические и качественные характеристики, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, включающие указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) и страну происхождения товара

Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме (извещение № __________), выражаем согласие на поставку _____________________________________ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона.

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, если участником закупки предлагается к поставке радиоэлектронная продукция, включенная в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, указывается соответствующий номер реестровой записи.

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи.

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи.

Неуказание номера реестровой записи не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (описание поставляемого товара), в соответствии с требованиями документации о закупке.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

Обращаем Ваше внимание, что участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, работ, услуг, указанной в заявке на участие в электронном аукционе (постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Участник закупки вправе предоставить сведения о поставляемых товарах по Форме 1.1 либо в произвольной форме.

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным или является неизменным.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) Заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок заполнения Таблицы:

- в столбцах 2,4,6 Таблицы Участник закупки указывает «Наименование товара», «Наименование показателей товара», «Ед. измерения» поставляемых товаров (используемых материалов)» в строгом соответствии с Приложением № 1«Описание объекта закупки»;

- в столбцах 3,9 Таблицы Участник закупки указывает информацию в соответствии с действующим регистрационным удостоверением.

- в столбце 5 Таблицы Участник закупки указывает в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в аукционе и приложением № 1 «Описание объекта закупки» характеристики поставляемых товаров (используемых материалов)»;

- в столбце 7 Таблицы Участник закупки указывает количество предлагаемого к поставке товара;

- в столбце 8 Таблицы Участник закупки указывает наименование страны происхождения товара (страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза). При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров. Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

В случае, если в заявке предложены товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного происхождения, то доля товаров исчисляется Заказчиком по цене за единицу товара, полученной как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (пп.д п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Обращаем Ваше внимание, что участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе (постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

II часть заявки

ФОРМА 1.2. Информация ОБ УЧАСТНИКЕ электронного аукциона - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - Посмотреть таблицу с данными

*Пункты с 5 по 12 рекомендуемые к заполнению.

ФОРМА 1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ ИЛИ физическом лице, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

- Посмотреть таблицу с данными*Пункты с 5 по 8 рекомендуемые к заполнению. Приложение_№_1_к_документации_Тех_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_к_документации_ЭА_проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 3

к документации

«Проект договора»

ДОГОВОР № _____

г.Каменск-Уральский «_____» _________2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер № 2» (ГАУЗ СО ВФД № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карнаух Евгении Фёдоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего(ей) на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер №2», по результатам _______________, объявленного Извещением от «____» __________ 2024 г. №_______________, на основании протокола от «___» __________ 2024 г. № _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику: дезинфицирующие средства (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок указанный в разделе 4 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
1.5. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и за счет средства Поставщика транспортом, обеспечивающим сохранность Товара с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Титова,7 (далее - Место доставки).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена договора).
Аванс не предусмотрен.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства.
2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в комплектации в соответствии со спецификацией, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, страховых взносов, налогов, сборов, других обязательных платежей, все иные расходы и риски Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
2.4. Цена договора определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и п. 2.5. - 2.7. Договора.
2.5. Цена договора может быть изменена при увеличении или уменьшении объема закупаемого Товара. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему поставляемого Товара. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемого Товара как в целом по лоту (Спецификации (Приложение № 1)), так и по отдельным позициям лота (Спецификации (Приложение № 1)), при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции лота (Спецификации (Приложение № 1)).
2.6. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон путем ее уменьшения, без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения договора.
2.7. Цена договора, цена единицы товара может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен.
2.8. Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по договору (отдельному этапу договора) по факту поставки Товара (партии Товара) Поставщиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленного Товара по договору (отдельному этапу договора): товарных накладных по (УПД) и Акта сдачи - приемки Товара (Приложение N 3) на основании счета, счета-фактуры.
Датой оплаты договора Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.9. По окончании исполнения Сторонами обязательств по договору в течение 5 (пяти) дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.
3.1.2. По соглашению с Поставщиком изменить объем закупаемых товаров, сроки исполнения обязательств Сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных объемов, сроков, руководствуясь условиями договора и Положением о закупке государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер № 2».
3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, также поставку Товаров в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными в Спецификации (Приложение № 1).
3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.
3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.
3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.
3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.
3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Поставщика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 15 договора. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
3.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.
3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. При условии надлежащей поставки и надлежащего оказания услуг требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по (УПД), Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3).
3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара и услуг в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
3.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.
3.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками (соисполнителями) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субподрядчиков (соисполнителей), с которым ранее был заключен договор, на других субподрядчиков (соисполнителей).
В случае привлечения к исполнению настоящего договора субподрядчиков (соисполнителей), ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Поставщик. Ненадлежащее исполнение условий договора субподрядчиками (соисполнителями) относится на Поставщика и подлежит устранению Поставщиком или за счет Поставщика.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.
3.4.2. Поставить предусмотренный договором Товар в объеме, порядке и сроки, установленные договором, и надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 договора.
3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организациии за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 4 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).
3.4.4. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделах 5,12 договора.
3.4.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4.6. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.
3.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.4.8. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Заказчика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 16 договора. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Период поставки товара: с момента заключения договора по 10.10.2024 года, по заявкам Заказчика. Товар должен быть поставлен в течение 7 (семи) дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение N 2).
4.2. Отгрузочная разнарядка (заявка) (Приложение N 2) направляется Поставщику по телефону или адресу электронной почты ответственного лица Поставщика.
Поставщик несет ответственность за точность, полноту и достоверность указанного номера телефона, адреса электронной почты.
4.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение N 2), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по телефону ответственное лица Заказчика или на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика.
Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 08.00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).
4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных (УПД) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение N 3).
Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания Сторонами товарных накладных (УПД) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение N 3).
4.5. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:
а) копию действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом;
б) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;
в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);
г) товарную накладную (УПД), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры);
е) Акта сдачи-приемки Товара (приложение № 3) в двух экземплярах. Акт должен быть заполнен Поставщиком.
4.6. Доставка Товара до Заказчика с использованием услуг почты не допускается.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка поставленного Товара по количеству осуществляется в Месте доставки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и включает в себя:
а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 4.5 договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении транспортировке Товара(в случае необходимости).
По факту приемки Товара по количеству Поставщик и Заказчик подписывают Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 3). Указанный Акт подтверждает доставку товара Поставщиком и передачу согласованного количества Товара и необходимых документов Заказчику. При отсутствии документов (хотя бы одного из документов), предусмотренных п.4.5. договора обязательство Поставщика по поставке Товара считается не исполненным. В случае выявления нарушений Заказчик не принимает товар, делает соответствующую отметку Акте сдачи-приемки Товара (Приложение № 3), а Товар возвращается Поставщику за его счет.
5.2. Заказчик проверяет качество предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.3. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения от Поставщика Товара и документов, предусмотренных договором, направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной (УПД) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
5.4. По решению Заказчика для приемки Товара по договору может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.
5.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в приемке Товара, Заказчик подписывает документы, подтверждающие приемку Товара, в соответствии с п.5.1.-5.3. настоящего раздела.
5.6. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора.
5.7. Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.
5.8. В случае поставки некачественного Товара Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в сроки, установленные Заказчиком, за свой счет.
5.9. Со дня подписания товарной накладной (УПД) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3) товар считается принятым Заказчиком и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Обеспечение исполнения договора не установлено
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Поставщик.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства составляет:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.5. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 4.5. договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3–7.4. договора.
7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.12. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.13. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- из банковской гарантии;
- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
7.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
9. УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Любые документы, уведомления, письма и иные юридически значимые сообщения, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылаются в письменной форме по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
9.2. Стороны согласовали, что указанные в п.9.1 договора документы и сообщения могут направляться на адреса электронной почты Сторон, указанные в разделе 15 договора или электронные адреса, позволяющие достоверно установить, что сообщение исходит или получено стороной Договора. Направленные таким образом документы и сообщения имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов документов, которые в любом случае должны быть направлены Сторонами не позднее 30 календарных дней с момента направления по электронной почте.
10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер № 2» (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в порядке, установленном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, под которым стороны понимают следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- просрочка поставки товара более чем на 7 (семь) дней;

- просрочка устранения нарушений договора более чем на 3 рабочих дня;

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 30 ноября 2024г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. КАЧЕСТВО ТОВАРА

12.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

12.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику составляет: не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Срок годности Товара подтверждается информацией, указанной на русском языке на упаковке Товара.

12.3. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара в случае:

- признания товара недоброкачественным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- отзыва или окончания действия регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 10 рабочих дней с момента размещения письма на официальном сайте ведомств или с момента направления Заказчиком требования о замене (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой замены. Порядок замены недоброкачественного товара аналогичен порядку приема/передачи товара указанному в разделах 4,5,12 настоящего договора.

В согласованный день замены товара Заказчик возвращает недоброкачественный товар, либо товар с приостановленным регистрационным удостоверением, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет и предпринять действия в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ.

В случае отказа произвести замену товара Заказчик имеет право взыскать неустойку в соответствии с положениями договора, поместить Товар ненадлежащего качества на ответственное хранение с последующим взиманием платы за ответственное хранение с Поставщика. В случае отказа заменить товар, размер оплаты будет снижен на цену товара ненадлежащего качества. В случае если оплата была произведена до признания товара недоброкачественным либо до приостановления регистрации, Заказчик имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств или удержать указанные денежные средства одним из способов, предусмотренных пунктом 7.14 договора.

В случае если Товар был оплачен и его невозможно заменить, то Поставщик возвращает денежные средства за оплаченный товар в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, после чего своими силами и за свой счет обязан забрать товар. Указанный пункт действует в течение всего срока годности товара.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

13.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

13.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. В соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к Заказчику, возникшие из настоящего договора.

14.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

При этом не допускается замена страны (стран) происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товару, указанному в договоре.

14.4. Сроки исполнения обязательств устанавливаются Сторонами в договоре, и могут изменяться по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков. Изменение иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, осуществляется по соглашению Сторон не более чем на 30% от первоначально установленных сроков.

14.5. Изменения настоящего договора осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства, Положением о закупке товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер № 2» и договором, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

14.6. Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку товара по настоящему договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

14.7. Договор подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон (представителями Сторон).

Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, что они подписаны обеими Сторонами (или их представителями) усиленными квалифицированными электронными подписями.

14.8. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

14.9. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.10. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

14.11. К договору прилагаются:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Форма отгрузочной разнарядки (заявки);

Приложение № 3 - Акта сдачи - приемки Товара.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

от "__" __________ 2024 г. N ____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

подписано усиленной электронной подписью подписано усиленной электронной подписью

Приложение № 2

к договору

от "__" __________ 2024 г. N ____

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от "___" ______ 20__ года N ____ ________________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________ (указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в место поставки товара (места поставки (получателям)), указанным в таблице:

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара: __________________________

Требования к качеству Товара ___________________________________________.

Руководитель (уполномоченное

лицо) Заказчика ___________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 3

к договору

от "__" __________ 2024г. N ____

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. _____________________ «_____» _________ 2024 г.

Поставщик: _______________________________________, с одной Стороны

(наименование организации)

и Заказчик: _________________________________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № _____________________ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами 1 _

3. Недостатки товаров выявлены/не выявлены _______________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

4. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора __________________(___________) руб.

5. В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________

Общая стоимость штрафных санкций составила: ________________.

6. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) составляет __________________(___________) руб.

8. В соответствии с установленными законодательством и договором требованиями Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара.

Недостатки выявлены/не выявлены _____________________________________.

9. Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки). Велась/не велась_____________

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

^ Указываются соответствующие документы, указанные в договоре.

Документация_ЭА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ''ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР № 2''

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении аукциона в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Объект закупки:

Поставка дезинфицирующих средств

электронного аукциона

Документация о проведении аукциона в электронной форме (далее – Документация) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту 223-ФЗ), Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договоров, а организатор и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными