Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №307055715

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_Дезсредства.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Омская облМесто поставки (адрес):Омская область, Таврический р-н, рп Таврическое, Пансионатная ул., д.9,
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Обосноввание_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_заданиеxx

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, Пансионатная ул., д.9, склад учреждения.

3. Период поставки товара: после заключения договора поставка товара в течение 30 календарных дней (разовая поставка)

- Поставщик обязан осуществить поставку Товара в день, время в соответствии с предварительной заявкой Заказчика, в случае необходимости осуществить погрузочно-разгрузочные работы и складирование Товара.

4. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Гарантийные обязательства:

Поставщик обеспечивает наличие при поставке товара товаросопроводительной документации, подтверждающей соответствие продукции установленным требованиям и обеспечивающей ее прослеживаемость.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока, установленного производителем (изготовителем).

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

В период действия гарантийного срока замена Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если выявленный недостаток не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Проект_договораxx

Приложение №3 к извещению

ДОГОВОР№ ______

рп.Таврическое «__» _______ 2025 года

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" (АСУСО Таврический ДИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Луниной Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно протоколу ___________________ от «___» _______________ 2025 года № ____________ заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ______________________ в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется передать заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

1.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к заказчику с момента получения товара Заказчиком, что подтверждается подписями в товарной накладной.

1.4. Настоящим договором не предусмотрены отдельные этапы его исполнения

1.5. Авансирование не предусмотрено.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС — (______%).

Источник финансирования____________________________________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случае если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное договором количество товара не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.7. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме (путем заключения дополнительного соглашения) сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем поставляемых товаров.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

2.10. Источник финансирования: _________________________________

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения договора силами и средствами Поставщика по адресу: Омская область, Таврический р-н, рп Таврическое, Пансионатная ул., д.9.

Поставщик не менее чем за 1 день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям договора Заказчик может проводить экспертизу.

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает документы о приемке (универсальный передаточный документ, товарная накладная), и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т. д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

3.7. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 рабочих дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.6 договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 договора.

4. Порядок приемки

4.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором на поставку и нормативно правовыми актами.

4.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.2.1. В случае если Заказчик проводит экспертизу товара, то срок приемки товара может быть увеличен на количество дней необходимых для проведения такой экспертизы.

4.2.2. Товар должен сопровождаться следующими документами:

– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);

– счет на оплату (оригиналы);

– счет-фактура или УПД (оригиналы);

– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.

4.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара. Товар должен быть в оригинальных целостных упаковках. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.

4.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанного в товарной накладной. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в товарной накладной, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар.

4.4.3. В случае, если при передаче или до начала использования товара выявиться его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Заказчиком.

4.4.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

4.4.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

4.4.7. Поставщик в течение 5 (пяти) дней от даты получения информации обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

4.4.8. По окончании процедуры приемки Заказчик обязан подписать документы о приемке или направить мотивированный отказ от приемки.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной или универсального передаточного документа) несет Поставщик.

4.6. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его приемки.

5. Взаимодействие Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных договором и Спецификацией;

5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором;

5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

5.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

5.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные договором;

5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

5.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;

5.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII договора;

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные договором;

5.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

5.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

5.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 договора;

5.3.5. вправе провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 договора, причиненных по вине Поставщика;

5.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего договора количество Товара, предусмотренного договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях;

5.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям договора;

5.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;

5.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется.

6. Качество Товара и гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным договором.

На Товаре нет механических повреждений.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. Товар упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 договора. Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия 24 месяца. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар соответствует гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и подтверждается документами от производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 6.4 договора.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 1 процент цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5.1. В соответствии с пунктом 5 Правил:

1) в случае, если цена настоящего договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена настоящего договора не превышает 3 млн. рублей.

2) в случае, если цена настоящего договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

а) 10 процентов цены настоящего договора, если цена настоящего договора не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

7.6.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 6.4 настоящего Договора.

7.7.1. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.14. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими договором, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения — с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы в установленном порядке на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

10. Срок действия и порядок расторжения договора

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.2 Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

11.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, и ставших им известными в ходе исполнения договора.

11.7. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а второй находятся у Заказчика.

11.8. В части не урегулированной настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в части ответственности сторон (пени, штрафы) Федеральным законом "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Правилами.

11.9. Настоящий договор заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее приложение: Спецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

от «____» __________ 2025 года

№ _____________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме МСП

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Обоснование НМЦД

Приложение № 3 Проект договора

Приложение № 4 Рекомендуемые образцы форм и документов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложено отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Рекомендуемые образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на ___________________ (наименование закупки), исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

- Посмотреть таблицу с данными

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных извещением о проведении запроса котировок и проектом договора. Мы гарантируем качество и безопасность товара, работ и услуг в соответствии с условиями назначения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником конкурентной закупки, участниками которой могут быть только СМСП, правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего пункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

11) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ.

12) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

___________2025 г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________,даю свое согласие _____________________________________________на обработкумоих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантируетобработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город ___________ __________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _______________года, _________________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы_______________________________________________________________

(полное наименование организации)

на закупочных процедурах, проводимых________________________. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, давать разъяснения положений представленных заявок.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна по _______ _____________

(прописью)

Подпись доверенного лица ____________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Руководитель организации-доверителя ____________________ ___________________

м.п. (подпись) (Ф.И.О.)