Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №268221339

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение(1).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.03.2024 по 18.03.2024Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка део-хлор, антисептик для обработки рук с дозатором

Описание объема поставки : Всего 2 позиции наименований в количестве 17 усл.ед..

Описание периодичности и сроков поставки: поставка осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, с 08:00 до 16:00. Точная дата и время поставки предварительно согласовываются с Заказчиком.

Описание порядка поставки: Поставка осуществляется автотранспортом поставщика по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ватутина, д.12, 1 этаж, по рабочим дням с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00, единовременная поставка всей партии продукции.

Требования к результатам поставки: Получить качественную продукцию в необходимом объёме, в установленные сроки, с приложением сертификатов качества.

Условия поставки: Поставщик обязан поставить продукцию заказчику в место, указанное в п. 4 настоящего технического задания. Разгрузка на склад заказчика осуществляется силами поставщика.

Требования к качеству: Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, спецификации, описанию и содержанию настоящего технического задания, с предоставлением сертификата соответствия и других документов, подтверждающих качество данного вида продукции, оформленных в соответствии с законодательством РФ. Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым и сроком годности не менее 12 месяцев, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

Спецификация поставляемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности товара: - безопасность окружающих при использовании: Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу заказчика, жизни и здоровью работников заказчика. - защита товара при поставке: упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.

Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации.

Требования к маркировке товара: Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, юридический адрес изготовителя изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к отгрузке товара: Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляется Поставщиком собственным персоналом и техническими средствами за свой счет.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику копии документов, подтверждающие соответствие товаров требованиям (сертификаты, декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (если требования установлены законодательством), заверенные печатью Поставщика.

Порядок сдачи и приемки товара: Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном законодательством РФ.

Требования к условиям эксплуатации товара: согласно технической документации.

Особенности правового регулирования приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проект_договора

Договор № _______

г. Североуральск ________ 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Североуральская спортивная школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вершинина Евгения Валерьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», на основании запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке МАУ ДО «ССШ» заключили договор о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке МАУ ДО «ССШ», условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку дезинфицирующих средств: Део – Хлор люкс и антисептик для обработки рук с дозатором по цене, предложенной Поставщиком, а также протокола о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от ______________

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности на поставку дезинфицирующих средств: Део - Хлор люкс и антисептик для обработки рук с дозатором для нужд Заказчика (далее – Товар) согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору). Заказчик обязуется, в свою очередь, принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям спецификации (Приложение № 1 к Договору), СанПин, технических регламентов, действующим ГОСТам, ТУ и подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество (срок действия должен соответствовать сроку годности товара), протоколами лабораторных исследований на каждую поставляемую партию товара. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику.

1.4. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик заменяет его Товаром надлежащего качества. Расходы, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

1.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________________________, в т.ч. НДС/без НДС и включает в себя общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ.

2.3. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг, и иных условий настоящего Контракта.

2.4. Заказчик оплачивает поставленную партию Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной, либо универсального – передаточного документа на основании предоставленных Поставщиком счета или счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

2.5. Источник финансирования по настоящему Договору: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (бюджет Свердловской области). Средства автономного учреждения.

- Посмотреть таблицу с данными

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Отказаться от оплаты Товара в случае поставки Поставщиком некачественного Товара, а также Товара, не соответствующего заявке и спецификации.

3.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг, с указанием срока предоставления требуемой информации.

3.2.3. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять приемку поставленного товара и производить оплату принятого товара надлежащего качества в порядке и сроки, установленные Договором.

3.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно условиям Договора.

3.4.2. Своевременно поставлять Товар по адресу, указанному в пункте 4.1 настоящего Договора.

3.4.3. Передавать Товар свободным от любых прав третьих лиц. Поставлять Товар в соответствии с заявками Заказчика, соответствующий спецификации (Приложение 1 к Договору).

3.4.4. Передать Заказчику все необходимые документы, предусмотренные условиями Договора (счет, счет-фактуру (если выставление счет-фактуры является обязательным), товарную накладную, акт приема-передачи, сертификаты/декларации (при наличии) и иные товаросопроводительные документы.

3.4.5. Производить замену некачественного Товара, Товара, не соответствующего спецификации, за счет собственных средств.

3.4.6. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Место поставки Товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 12

4.2. Сроки поставки Товара: В течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, единовременно.

4.3. Поставщик производит поставку Товара в полном объеме.

4.4. Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть специально предназначен или специально оборудован для целей перевозки данных видов Товаров.

4.5. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара на склад Заказчика за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.6. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.7. Поставщик обеспечивает сохранность Товара до надлежащей передачи его Заказчику.

4.8. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего Товара указанного в заявке Заказчика в место назначения и подписания сторонами товарной накладной, либо универсального передаточного документа.

4.9. В случае, если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества или ассортимента, количества, а также в случае отсутствия товарно-сопроводительных документов на Товар (в том числе, подтверждающих качество Товара) Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара, при этом Заказчик ставит отметку в товаросопроводительных документах о ненадлежащем качестве, ассортименте, количестве и иных несоответствиях поставленного Товара. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный или соответствующий ассортименту, количеству, а также предоставить товарно-сопроводительные документы на Товар в срок не более 1 часа с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара. При этом, замена Поставщиком некачественного Товара не лишает Заказчика права на применение штрафных санкций в соответствии с разделом 6 Договора.

4.10. В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара после его приемки, а также в процессе вскрытия и приготовления пищи, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 3 дней направить своего представителя для осмотра Товара и составления акта. Товар ненадлежащего качества подлежит замене в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Договора.

Акт о поставке товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям договора составляется в присутствии представителя Поставщика, подписывается обеими Сторонами. В случае отсутствия Поставщика либо отказа подписать акт со стороны Поставщика, в акте делается соответствующая отметка. В случае неявки представителя Поставщика акт о поставке товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям договора составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке, копия акта о поставке товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям договора направляется по электронной почте Поставщику. В таком случае факт поставки товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям договора считается подтвержденным.

4.11. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе самостоятельно проводить экспертизу (лабораторные исследования). Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 1 часа устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара. Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.12. Если Поставщик в срок, определенный Договором, не выполнил требование о доукомплектовании Товара, требование о поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора по количеству и ассортименту, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара.

4.13. Товар должен сопровождаться качественным удостоверением (копия или ксерокопия не допускается), товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсальным передаточным документом в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика); декларацией соответствия (для продукции, подлежащей обязательному декларированию соответствия), протоколом лабораторных исследований на поставляемый товар.

- Посмотреть таблицу с данными

5.1. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки до места передачи Товара Заказчику.

5.2. Поставщик обязуется заменить Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этих причин.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Стороны обеспечат полное по объему, правильное по существу и своевременное по срокам исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. Неустойка (пени, штрафы), расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются из суммы обеспечения исполнения Договора представленной Заказчику Поставщиком.

В случае взыскания неустойки (пеней и штрафов), расходов по оплате экспертизы Товара Заказчик направляет в письменном виде Поставщику претензию с уведомлением об образовании и удержании суммы неустоек (штрафов, пеней).

В случае если сумма обеспечения исполнения договора, указанная в разделе 7 настоящего Договора недостаточна для погашения неустоек (штрафов, пеней), расходов по оплате экспертизы Товара неустойка (штраф, пени) удерживаются Заказчиком путем уменьшения суммы платежа по настоящему Договору на сумму неустойки (пеней, штрафов), расходов по оплате экспертизы Товара до полного удержания суммы неустойки (пеней, штрафов).

В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

6.14. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.15. В случае привлечения Заказчика, должностного лица Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа, связанной с несоответствием Товара требованиям технических регламентов, ГОСТов, иным требованиям, установленным законодательством, Поставщик обязан возместить указанные суммы административного штрафа, если административный штраф назначен Заказчику, должностному лицу Заказчика по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

В случаях, установленных абзацем первым настоящего пункта Договора, при привлечении Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа возмещение осуществляется Поставщиком в порядке, установленном пунктом 6.11 настоящего Договора.

В случаях, установленных абзацем первым настоящего пункта Договора, при привлечении должностного лица Заказчика к административной ответственности в виде административного штрафа возмещение осуществляется Поставщиком по требованию лица, привлеченного к административной ответственности, путем перечисления денежных средств на его лицевой счет.

Решение Заказчика об удержании суммы административного штрафа в целях ее возмещения, а также требование должностного лица Заказчика о возмещении суммы административного штрафа должно сопровождаться копией вступившего в законную силу документа о привлечении к административной ответственности.

6.16. В случае, если в результате нарушения (действия или бездействия) какой-либо из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона понесла расходы или/либо ей были причинены убытки (упущенная выгода возмещению не подлежит), виновная Сторона обязуется возместить их пострадавшей Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления ею соответствующего требования в размере фактически понесенных пострадавшей Стороной расходов или/либо убытков, подтвержденных документально.

6.17. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

6.18. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской (независимой) гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона направляет ей письменную претензию в порядке, определенном настоящим Договором.

7.2. Сторона, получившая претензию, в течение 3 рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

7.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на претензию Сторона имеет право обратиться в суд.

7.4. Споры, возникающие при толковании условий Договора, его исполнении, при внесении изменений или расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, или согласовывается сторонами дополнительно.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 10 дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

8.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 10 календарных дней, лишается возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения условий настоящего Договора.

8.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по ____________________ г., а в части исполнения принятых по Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или Договором.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

10.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 10.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Свердловской области.

10.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

- Посмотреть таблицу с данными

11.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору могут быть заключены путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

11.2. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически значимом сообщении.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

11.3. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

11.4. В целях предоставления информации и документов, касающихся результатов исполнения Договора, в реестре Договоров размещается информация и документы об исполнении (оплате) Договора после исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. Документами, подтверждающим исполнение Договора при осуществлении закупочной деятельности Заказчика, считается акт сверки взаимных расчетов по Договору, либо акт об исполнении обязательств по Договору по форме, установленной Заказчиком в документации о закупке и (или) иные документы о приемке товаров, работ, услуг. Договор считается исполненным после подписания сторонами Договора одного из указанных в настоящем пункте документов (акта сверки взаимных расчетов по Договору, акта об исполнении обязательств по Договору и иные документы о приемке товаров, работ, услуг) либо оплаты.

11.5. Настоящий Договор составлен на __ листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.6. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.7. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - «Спецификация».

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО «ДЮСШ»

________________ Е.В. Вершинин

«12» марта 2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств, для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Североуральская спортивная школа», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому:

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе извещения о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора. [1]

Приложение 1к Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 1 Заявки

«____» _____________ 20_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленными в п.3.1 извещения о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

Форма 2 Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Приложение № 1 к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОР №______

г. ________ «___»___________ 2024 г.

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3 к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

При отсутствии соответствующего обязательного требования в п. 4.2 к информационной карте либо в Техническом задании – данный абзац следует исключить из текста заявки. ↑