Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №267598923

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_19.02__2_ - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта

КОНТРАКТ №

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурашинская центральная районная больница», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Садовников Антон Юрьевич, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5.ч.1 ст▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку (передачу) товара в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией к контракту (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2 Поставщик передает Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Мураши, ул. Пугачева, 45.

1.3. Факт приема-передачи товара от Поставщика к Заказчику отражается в универсальном передаточном документе (накладной).

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: _________ (________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3. Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Оплата товара производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленного счета (счета-фактуры) и подписанной Сторонами товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставить (передать) товар в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией, а также с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Уведомить и согласовывать с Заказчиком день и время поставки (передачи) товара.

3.1.3. Заменить некачественный товар в течении трех дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара.

3.1.4. Поставить (передать) Заказчику товар в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров, и обеспечивающий его сохранность при транспортировке и хранении, маркировке в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.5. Предоставить Заказчику при передаче товара товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество, безопасность товара.

3.1.6. Устранить дефекты, выявленные во время приемки товара, а также в период гарантированного срока в срок, не превышающий 3-х календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика.

3.1.7. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Права Поставщика:

3.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения контракта.

3.2.2 Отгрузить товар досрочно по согласованию с Заказчикам.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Осуществить приемку товара по количеству, качеству, ассортименту. В случае отсутствия претензии подписать товарную накладную.

3.3.2. Обеспечить оплату поставляемого товара в соответствии с условиями контракта.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением контракта в соответствии с законодательством РФ, не вмешиваясь в финансовую и хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные сроки.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика.

4.2. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Заказчику в течение рабочего дня. Время работы учреждения с 8-00 до 16-00, выходной суббота, воскресенье.

4.3. Прием-передача поставляемого товара оформляется накладной, которая подписывается Заказчиком, либо его представителем по доверенности. В случае отсутствия такой доверенности, факт приемки товара Заказчиком подтверждается наличием печати Заказчика.

4.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика.

4.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным видам товаров ГОСТам, ТУ и подтверждаться сертификатом соответствия качества.

4.6. Претензии по качеству принимаются в течение трех суток с момента покупки. Поставщик обязуется принять обратно или обменять (по согласованию сторон) некачественный товар. По истечении указанного срока Поставщик вправе отказаться от рассмотрения претензии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, нарушившая условия договора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик и Поставщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов в размере и в порядке, согласно «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

5.3. Поставщик уплачивает Заказчику пени (штрафы) в случаях:

5.3.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в соответствии с Правилами. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), начисляется штраф, в размере 10% цены контракта, определяемый в соответствии с Правилами.

5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 10 % цены контракта.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней (штрафов):

5.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену контракта.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракта вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.03.2024 года.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

8.2. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 5 (пять) календарных дней с момента получения.

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиГлавный врач

_____________________ А.Ю. Садовников

М. п.

Обоснование_НМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) - метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Предмет контракта: поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы (контрактный управляющий):

_________________ _________________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___»_____________20__г.

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными