Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №268950381

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):В соответствии с Извещением
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.03.2024 по 29.03.2024Место предоставления документации:В соответствии с ИзвещениемПорядок предоставления документации:В соответствии с ИзвещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):29.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с Извещением
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с ИзвещениемДата подведения итогов:29.03.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с Извещением Обоснование_НМЦК_на_дезсредства - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЗК_дезинсредства УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ "СРЦН Ачитского района"

________________ Н.В. Кинева

«20» марта 2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о запросе котировок в электронной форме

на ПОСТАВКУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

2024 г.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Закупка проводится в рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Форма котировочной заявки

_____________________________________________________________________________

(на бланке организации)

Котировочная заявка

на __________________________

(номер извещения _______________ от «___» _____________20___ г.)

Сведения об участнике запроса котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив размещенное Вами извещение, документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, проект Договора, а также применимые к данной закупке законодательства и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________

Наименование, место нахождения (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, место жительства (для физ. лица)

___________________________________________________________сообщает о своем согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок:

Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет _______ руб. ____ коп.(прописью), включая НДС - % - руб. коп.(без НДС, если Исполнитель работает по УСН, то указываются сведения об освобождении от НДС).

Цена договора и Цена единицы услуги включают в себя все возможные расходы, связанные с исполнением договора, в том числе: стоимость услуг; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок и условиями нашей котировочной заявки.

Мы (Я), ____________________________наименование участника, (для юр. лица), Ф.И.О. участника (для физ. лица) (при подаче заявки индивидуальному предпринимателю, следует указывать статус участника),в лице__________________________________должность, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. полномочного представителя участника (для юр. лица); Ф.И.О. участника (для физ. лица)в случае принятия нашей цены выражаем(ю) согласие исполнить требования, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте Договора.

Выражаем согласие «Согласен» на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

мп.Дата//

Главный бухгалтер организации /_______________(ФИО)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации

о закупке

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, чтосоответствуеттребованиям, установленным в документации о закупке:

1) о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

4) об отсутствии у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.

7) об отсутствии сведений об в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8) об отсутствии сведений об в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

- нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (новая редакция), регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию заявки и порядку ее подачи.

- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения договора;

- участнику известно, что за подделку, изготовление официального документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование заведомо подложного документа, поддельных штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная или административная ответственность.

______________________________________(__________________)

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит,

ул. Строителей, 5

Срок поставки товара:согласно заявкам Заказчика.

2. Описание предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к извещению

Проект

Договор № ___

пгт. Ачит «__»_____________2024 г.

____________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд __________________и на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок в электронной форме, протокол №____________ от «___» _________2024г, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществитьпоставку дезинфицирующих средств(далее «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара, а Заказчик обязуется принять товар иоплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

Общая стоимость товаров, включающая упаковку товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ______ (____________________) рублей _______копеек, в том числе НДС _______ руб.

(Примечание: 1. Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»;

(Примечание: 2. стоимость включает НДС - применяется ставка НДС, указанная в п. 3 ст. 164 НК РФ, действующая на дату отгрузки товаров, работ.)

Цена установлена ____________________________ (указывается с предоставлением или без предоставления приоритета товарам российского происхождения.

Все расходы Поставщика, в том числерасходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с выполнением обязательств по Договорувключены Поставщиком в цену Договора.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «СРЦН Ачитского района».

Датой оплаты по договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата поставленного товара осуществляется по цене, установленной договором.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон в случае изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товары, являющиеся предметом договора.

Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств бюджета Свердловской области.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком по факту поставки партии товара на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и/или универсального передаточного документа в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи товара (товарной накладной и/или универсального передаточного документа).

В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3. Место и срок поставки товара

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Строителей, 5.

Поставщик обязуется передать Заказчику товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

1) известить Заказчика о дате поставки телефонограммой или по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2) передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора в полном объеме, надлежащего качества, в сроки, предусмотренные п.3.2 настоящего Договора;

3) обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) передать Заказчику одновременно с товаром оригиналы товарных накладных, счетов-фактур, акта приема-передачи товара и (или) УПД, подписанные Поставщиком, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) одновременно с передачей товара передать его принадлежности, а также относящиеся к нему документы на русском языке, подтверждающие качество товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или сертификат качества (при наличии), декларация о соответствии (при наличии), паспорт или руководство пользователя (при наличии), инструкция по эксплуатации (при наличии)) или иной документ подтверждающий качество товара, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором (в соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ);

6) своими силами и за свой счет устранять недостатки и некомплектность товара течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от приемки товара;

7) обеспечить гарантии на Товар в соответствии с разделом 6. Договора;

7) сообщать по электронной почте сроки поставки по каждой позиции при получении заявки Заказчика.

8) в случае отсутствия товара у производителя направить Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней письмо производителя и поставщика с указанием причин и ориентировочных сроков возобновления поставок;

9) ежемесячно не позднее 30 числа каждого месяца предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара;

10) обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных вДоговоре.

4.2. Поставщик вправе:

1) требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

2) участвовать в приеме-передаче товара;

3) осуществить досрочную поставкутовара при условии согласования с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

1) своевременно принять и оплатить Товар;

2) предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3) выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

4.4. Заказчик вправе:

1) требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

2) запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3) проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4) осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

5) требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

6) отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

7) привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Порядок и условия приемки товара

В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязан передать Заказчику подписанную со своей стороны транспортную накладную в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

В случае, если в транспортной накладной в строке «Грузоотправитель» указана организация – оптовик, необходимо приложить документ/карточку организации с информацией о Поставщике, с которым фактически заключен договор на поставку товара.

Приемка товара на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара сведениям, указанным в сопроводительных документах Поставщика (в товарной накладной, счете-фактуре и (или) универсальном передаточном документе;

- проверку качества поставляемого товара в соответствии с документами, подтверждающими качество товара (регистрационное удостоверение, а также сертификат соответствия (при наличии), декларация соответствия (при наличии), паспорт или руководство пользователя (при наличии), инструкция по эксплуатации (при наличии));

- контроль наличия / отсутствия внешних повреждений.

Все документы, представленные при поставке товара должны быть на русском языке.

При отсутствии у Заказчика претензий к количеству и качеству поставленного товара Заказчик подписывает передаточные документы (товарную накладную по форме N ТОРГ-12, счет-фактуру, и/или универсальный передаточный документ (УПД).

Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) сопроводительных (передаточных) документов (товарная накладная, счет-фактура и/или УПД).

Основанием для оплаты товара является оформленные в установленном порядке товарная накладная по форме N ТОРГ-12, счет-фактура и/или УПД, подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатями Сторон.

6. Гарантии качества товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием копий документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия / сертификат качества (при наличии), декларация соответствия (при наличии)), паспорт, инструкцию (руководство) по эксплуатации и тому подобное;

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не содержать восстановленных элементов. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям действующего законодательства, установленным для данной категории товара.

В случае выявления недостатков Товара (в том числе скрытых), в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление, содержащее выявленные недостатки Товара, требования, связанные с недостатками Товара и сроки их удовлетворения.

Поставщик обязан в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика, удовлетворить требования Заказчика, связанные с недостатками Товара.

Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо вины третьих лиц, либо непреодолимой силы.

В период действия гарантийных обязательств доставка, погрузка, разгрузка, хранение Товара для замены осуществляются силами и средствами Поставщика.

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Товар поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения Договора стандартов. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок производителя.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах до конечного пункта назначения.

Условия хранения товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему

Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства, указанные в п.8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Договору, и ведут поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Свердловской области.

8.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных обязательств по Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Поставщика.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных обязательств по Договору. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 3 % от цены Договора ________ (_________) рублей ___ копеек.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, штрафов и пеней.

10. Порядок урегулирования споров

Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора (за исключением требований Заказчика о расторжении Договора в связи с нарушением Поставщиком существенных условий Договора), были урегулированы путем переговоров.

В случае возникновения претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного Суда Свердловской области или Договор расторгается в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Изменение условий Договора

Заключение дополнительных соглашений к Договору по соглашению сторон в отношении изменения существенных условий Договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора;

2) изменения не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренного Договором объема товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара, работы, услуги. При этом допускается изменение цены Договора не более чем на десять процентов цены Договора.

При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, установленный Правительством Российской Федерации, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий.

В случае заключения дополнительного соглашения к настоящему договору проект дополнительного соглашения должен быть направлен Поставщиком Заказчику в форматах PDF и Word.

12. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до «31» января 2024 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от неисполненных на момент окончания срока действия Договора обязательств.

Договор считается исполненным после полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, то есть полностью осуществлена приемка и оплата оказанных услуг.

Расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком в следующих случаях:

Неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по

Договору;

Документального подтвержденного факта предоставления поставщиком недостоверных

сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией требованиям при подаче заявки

12.4.3. По основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4.4. В случае установления в ходе исполнения Договора, поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке или товар, предлагаемый к поставке, не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, либо информация о предлагаемом к поставке товаре в заявке участника содержит недостоверную информацию.

Односторонний отказ Поставщика от исполнения Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик при расторжении Договора в одностороннем порядке по вине исполнителя предъявляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также вправе обратиться к исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

13. Прочие условия

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

При исполнении настоящего Договора в целях уведомления, направления заявок, претензий и иных документов допускается использование почтовой связи, средств факсимильной связи, а также электронной почты в сети «Интернет». При этом копии уведомлений или иных документов Сторон, направляемые посредством почтовой связи, факсимильной связи и сети «Интернет» должны содержать подпись руководителя стороны договора, либо лица, уполномоченного настоящим договором или доверенностью, а также иметь печать стороны. Допускается направление Уведомлений и иных документов в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью. После отправки уведомлений и иных документов посредством факсимильной связи и сети «Интернет» стороны обязаны направлять друг другу оригиналы уведомлений и иных документов на бумажном носителе почтовым отправлением. В целях надлежащего исполнения настоящего пункта Стороны обязаны обеспечить бесперебойную работу, безопасность использования, а также к исключению несанкционированного доступа к электронной почте.

Заказчик направляет и получает уведомления и иные документы посредством сети «Интернет» с использованием адресов электронных ящиков.

Поставщик направляет и получает уведомления и иные документы посредством сети «Интернет» с использованием следующего адреса электронной почты▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Надлежащим уведомление лица считается направление письма или иного документа как почтовым отправлением, так и использование факсимильной связи и электронной почты в сети «Интернет». Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор заключается в электронной форме, путем подписания электронной цифровой подписью Сторон.

Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 – Спецификация.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__________

от «____» ___________2024года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: (_______________________) рублей.

- Посмотреть таблицу с данными