Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №316659250

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Анкета.docx

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР №

г. Кемерово «____» _________ 2025 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В. Батиевского» (ГАУЗ ККРБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Насибяна Геворка Размиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________ «______________________», в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ ККРБ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку Заказчику дезинфицирующие средства ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(далее - «товар») в количестве и по цене согласно спецификации (приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Требования, предъявляемые к товару, его качественным и техническим характеристикам устанавливаются Приложением № 2 к договору, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Место доставки: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 113;

1.4. Датой поставки товара Поставщиком считается дата, указанная уполномоченным представителем Заказчика в товарной накладной или в универсально передаточном документе в момент получения Товара.

1.5. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент получения товара в соответствии с п.1.4. настоящего Договора.

Стоимость товара и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость товара по настоящему договору составляет ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в сумме _______(__________) рублей____копеек/ НДС не предусмотрен на основании________.

2.2. Общая стоимость товара включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на поставку товара до склада Заказчика по адресу, указанному п.1.3., разгрузку и подъем товаров, все налоги, сборы, пошлины, иные обязательные платежи, а также иные издержки и расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. Оплата товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки каждой партии товара на основании подписанных Заказчиком товарных (транспортных) накладных (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству.

3. Порядок поставки

3.1. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара осуществляется в срок: со дня заключения Договора по 25.12.2025 г. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Заявка передается Заказчиком Поставщику по телефону или электронной почте. Срок исполнения заявок – не более 5 календарных дней. Периодичность поставок – не чаще 1 раза в месяц. Поставка осуществляется в будние дни с 08.00 до 15.00ч.

3.2. Товар поставляется в упаковке производителя с его маркировкой, с приложением документов, подтверждающих качество продукции и других необходимых документов, в т.ч. свидетельство о регистрации (СОГР). Маркировка каждой упаковки Товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию согласно действующему законодательству РФ. Упаковка товара обеспечивает его сохранность при транспортировке при условии надлежащего с ней обращения.

3.3. Приемка товара (партии товара) по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней. Приемка товара (партии товара) по количеству и качеству осуществляется на основании товарной (транспортной) накладной (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации специалистами Заказчика в соответствии с заявкой Заказчика на поставку товара в месте доставки товара.

3.4. В случае недопоставки товара либо поставки некачественного товара Заказчик составляет акт претензии с указанием фамилий и должностей лиц, участвующих в составлении акта.

3.5. Некачественный (несоответствующий требованиям настоящего договора, технической документации, требованиям законодательства РФ) товар, выявленный заказчиком при приеме, подлежит замене Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней по требованию Заказчика, предъявленному в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.6. При отказе представителя Поставщика от подписания акта претензий Заказчик составляет односторонний Акт, который подписывает комиссия, сформированная из представителей Заказчика.

3.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству и исполнение обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

3.8. Товарная (транспортная) накладная и акт претензии подписываются уполномоченными представителями сторон.

3.9. Подписание Заказчиком товарной (транспортной) накладной (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации является подтверждением передачи товара по количеству и качеству и исполнения обязательств по договору. Данная документация является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

3.10. Товар становится собственностью Заказчика с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной (транспортной) накладной (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку, разгрузку и подъем товара (партии товара), представить заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. При поставке Товара предоставить документы, подтверждающие качество и другие необходимые документы.

4.1.3. Вывезти товар, не принятый Заказчиком по качеству, сроку годности, наличию дефектов и брака и находящийся на ответственном хранении у Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после уведомления Заказчика об этом Поставщика. При этом Заказчик, осуществляющий ответственное хранение товара в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать от Поставщика возмещения понесенных расходов, в связи с принятием товара на ответственное хранение.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приёмку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора.

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочное исполнение обязательств по Договору.

4.4. Гарантийные обязательства:

4.4.1. Качество поставляемого товара соответствует требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. Поставляемый товар зарегистрирован в порядке, установленном законодательством РФ.

4.4.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.4.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе направить Заказчику требование об уплате неустоек.

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.4. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер такого штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены договора, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.10. Удержание с Поставщика штрафных санкций не освобождает его от выполнения обязательств по настоящему договору.

6. Реквизиты для обмена юридически значимыми сообщениями

6.1. Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам:

Для Поставщика:

- адрес (местонахождения):____________________________________________________;

- адрес для почтовых отправлений:___________________________________________;

- Контактное лицо:_______________________;

- телефон:__________________;

- адрес электронной почты:_____________________________.

Для Заказчика:

- адрес (местонахождения): Кемеровская область, г.Кемерово, пр. Шахтёров, 113;

- адрес для почтовых отправлений:650002, Кемеровская обл., г.Кемерово, пр. Шахтёров, 113;

- адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Контактное лицо:_______________________;

- телефон:__________________.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

8.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.3. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

8.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Соблюдение антикоррупционного законодательства

9.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

9.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

10. Порядок изменения, расторжения договора

10.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон с соблюдением положений ГК РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ ККРБ.

10.2. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

10.2.1. Увеличение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги.

10.2.2. Снижение либо уменьшение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

10.2.3. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.

10.2.4. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

10.2.5. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.

10.2.6. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

10.2.7 При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), при нарушении исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

11. Срок действия договора и другие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до действует полного исполнения принятых Сторонами обязательств на себя.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Уступка прав требования по настоящему Договору Подрядчиком осуществляется только с согласия Заказчика при соответствии правопреемника требованиям, установленных законодательством РФ.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ ___ от « » 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору

№ ___ от « » 2025 г.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными