Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №270963135

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):г.Кемерово, ул.Терешковой, 7
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_ЗК_СМСП

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

Государственного автономного учреждения здравоохранения

«Кемеровская городская детская клиническая больница №2»

_________________ Т.М.Панибратова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

«Поставка дезинфицирующих средств» - Посмотреть таблицу с данными

Инструкция для участников закупки

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Закупка проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ-223), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ-135), другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ КГДКБ №2 (далее – Положением).

1.2. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

1.3. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Закупка считается отмененной с момента размещения в ЕИС решения об отмене закупки.

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить такую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

22.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном ФЗ-223 и Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

2.2. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки подается в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП.

2.3. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки должен быть направлен в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В случае если запрос был направлен в нарушение указанного срока, заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

2.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

3.1. Участниками закупки могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, информация о которых включена в единый реестр СМСП, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 ФЗ-223.

3.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3.3. Коллективные участники могут участвовать в закупках при наличии соглашения между ними (иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер такого коллективного участника. В соглашении должна быть установлена ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора. Лидер коллективного участника – лицо, являющееся одним из членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов коллективного участника в отношениях с Заказчиком, осуществляющее при необходимости перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора, подписание и представление документов от имени коллективного участника.

3.4. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках, участники закупки должны пройти аккредитацию на электронной торговой площадке. Аккредитация участников закупки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

3.5. Участник закупки в электронной форме обязан самостоятельно ознакомиться и соблюдать регламент электронной торговой площадки.

3.6. Обязательные требования к участникам закупки:

3.6.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и /или наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ).

3.6.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.6.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

3.6.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

3.6.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.6.6. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

3.6.6.1. Физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки.

3.6.6.2. Руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки.

3.6.6.3. Единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

3.6.7. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

3.6.8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

3.6.9. Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

3.6.10. У участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством РФ.

3.7. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 ФЗ-223, и/или в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 ФЗ-44.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

4.1. Для участия в запросе котировок участнику закупки необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП, и подать заявку на участие в запросе котировок в сроки, которые установлены извещением о проведении запроса котировок.

4.2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в форме электронного документа в соответствии с регламентом ЭТП и требованиями извещения о проведении запроса котировок.

4.3. Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части, включающей предложение участника запроса котировок о предлагаемых товаре, работе, услуге, о цене договора или, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 22 главы 1 Положения, цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

4.4. Порядок приема и регистрации заявок определяется регламентом ЭТП.

4.5. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

4.6. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие.

4.7. Заявка на участие в запросе котировок подается участником запроса котировок по форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок и должна содержать следующие документы и информацию:

- Предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки (Форма №1). При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

1) Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении. Указанная информация не включается в первую часть заявки в случае включения заказчиком в описание предмета закупки проектной документации или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

2) Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 ФЗ-223.;

- Анкету участника закупки по форме, предусмотренной извещением (Форма №2);

- Копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:

1) Индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель.

2) Лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

- Учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

- Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

- Декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

1) Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2) Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

3) Отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

4) Отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

6) Соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

7) Обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

8) Обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

- Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен извещением;

- Заявка на участие в запросе котировок может содержать иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, которые установлены в извещении.

4.8. Участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку, в том числе по отдельному лоту, не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок. Отзыв и изменение заявки осуществляется участником закупки из личного кабинета на ЭТП, с учетом особенностей, установленных регламентом ЭТП.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

5.2. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание предлагаемых Участником закупки товаров, работ, услуг производится в соответствии с требованиями, установленными настоящим извещением.

5.3. Сведения, которые содержатся в заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

5.4. При описании поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг участник указывает:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении. Указанная информация не включается в заявку в случае включения заказчиком в описание предмета закупки проектной документации или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства;

- наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара в случае установления заказчиком в извещении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами).

6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

6.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок в течение не более 1 (одного) рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

6.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по осуществлению закупок принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и/или участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки.

6.3. Условия допуска к участию в закупке:

Участник закупки допускается к участию в закупке в случае, если такой участник закупки и поданная им заявка на участие в закупке соответствуют требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в закупке в случаях:

6.3.1. Непредоставления документов и сведений, требование о наличии которых установлено в извещении об осуществлении закупки.

6.3.2. Наличия в документах заявки участника закупки недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в извещении об осуществлении.

6.3.3. Наличия в документах заявки участника закупки недостоверных сведений о товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка.

6.3.4. Наличия в заявках предложения о цене договора, превышающего НМЦД, начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги.

6.3.5. Несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в извещении о закупке, требованиям, установленным к ним в извещении об осуществлении закупки, обязательным требованиям и/или дополнительным требованиям, предъявляемым к участнику закупки, а также соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) в случае, установленном в настоящем подпункте Положения, указанным в извещении об осуществлении закупки.

6.3.6. Несоответствия предоставленной информации, предусмотренной в извещении об осуществлении закупки, установленным требованиям извещения об осуществлении закупки.

6.3.7. При осуществлении закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов предлагаемая участником закупки предельная отпускная цена лекарственных препаратов не зарегистрирована и/или предлагаемая участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок НМЦД превышает десять миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей.

6.3.8. При осуществлении закупки с участием коллективных участников в случае установления обстоятельств, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьраздела 14 главы 1 Положения заявка такого коллективного участника подлежит отклонению.

6.3.9. В случае отсутствия в составе заявки коллективного участника документа, указанного в пункте 3.3. настоящего раздела и/или в таком документе отсутствуют условия о солидарной ответственности лиц, входящих в состав коллективного участника, заявка, поданная таким коллективным участником, подлежит отклонению.

Отстранение участника закупки от участия в закупке осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в извещении об осуществлении закупки, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

В случае выявления фактов, предусмотренных в настоящем разделе в момент рассмотрения заявок, информация об отказе в допуске участнику к участию в закупке отражается в протоколе. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

Если факты, перечисленные в настоящем разделе выявлены на ином этапе закупки, комиссия по осуществлению закупок составляет протокол отстранения от участия в закупке.

6.4. Оцениваются только заявки на участие в запросе котировок, допущенные комиссией по осуществлению закупок по результатам рассмотрения.

6.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по осуществлению закупок оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

6.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

6.8. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую цену договора или, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 22 главы 1 Положения, - наиболее низкую цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги.

6.9. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые предложения о цене договора или, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 22 главы 1 Положения, о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, победителем такого запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других таких заявок.

6.10. В случае, если ТОЛЬКО ОДНА ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в запросе котировок, поданная участником запроса котировок, ПРИЗНАНА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

В таком случае, заказчик заключает договор с участником запроса котировок на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по минимальной цене договора, предложенной участником запроса котировок при проведении запроса котировок.

6.11. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по осуществлению закупок приняла решение ОБ ОТКЛОНЕНИИ ВСЕХ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ, ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК, такой запрос котировок признается несостоявшимся.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор по результатам проведенной конкурентной закупки заключается с учетом положений части 15 статьи 3.2 ФЗ-223 не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, или с даты размещения в ЕИС протокола о признании участника такой закупки уклонившимся от заключения договора.

7.2. По результатам конкурентной закупки договор заключается с победителем закупки, а в случаях, предусмотренных Положением, - с иным участником этой закупки (далее по тексту настоящего раздела Положения - победитель).

7.3. Договор по результатам проведенной конкурентной закупки заключается на условиях, предусмотренных проектом договора, извещением об осуществлении конкурентной закупки, путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

7.4. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

7.5. В течение 5 (пяти) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, заказчик с использованием программно-аппаратных средств ЭТП размещает на ЭТП без своей подписи проект договора.

7.6. Победитель в течение 5 (пяти) дней со дня размещения заказчиком проекта договора подписывает его электронной подписью, размещает на ЭТП подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора.

7.7. В случае наличия разногласий по проекту договора, размещенного заказчиком, победитель составляет протокол разногласий, с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется победителем заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП не более чем 1 (один) раз.

7.8. В течение 3 (трех) дней с даты направления победителем протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет победителю доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания победителя к положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика.

7.9. Победитель в течение 3 (трех) дней со дня размещения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 7.8. настоящего раздела, подписывает проект договора в порядке, установленном в пункте 7.6 настоящего раздела.

7.10. Заказчик не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС протокола, указанного в пункте 1 настоящего раздела Положения, подписывает с использованием программно-аппаратных средств ЭТП договор электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

7.11 В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

7.12. Победитель признается уклонившимся от заключения договора в следующих случаях:

7.12.1 Предоставление победителем закупки письменного отказа от заключения договора.

7.12.2. Непредоставление победителем закупки в указанные в извещении об осуществлении закупки сроки подписанного со своей стороны проекта договора.

7.12.3. Непредоставление победителем закупки обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в извещении об осуществлении закупки требуемом размере и с соблюдением требуемого порядка, при наличии таких требований.

7.12.4. Предоставление победителем закупки подписанного проекта договора в иной редакции чем тот, который был ему направлен заказчиком, в отсутствие направленного протокола разногласий.

7.12.5. Непредоставление победителем закупки иных документов и информации, предоставление которых является обязательным согласно требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

7.13. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником такой закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

7.14. В проект договора, прилагаемый к извещению об осуществлении закупки, заказчиком включаются условия исполнения договора, предложенные таким участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком такому участнику в срок, не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

7.15. Участник, указанный в пункте 7.14 настоящего раздела, вправе подписать проект договора, предоставить обеспечение исполнения договора, в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим разделом, либо отказаться от заключения договора.

7.16. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем по результатам конкурентной закупки (путем проведения торгов), за исключением случая, указанного в пункте 7.20 настоящего раздела, в следующих случаях:

7.16.1. Если победитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки.

7.16.2. Если победитель представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, а также недостоверные сведения в заявке на участие в закупке.

7.16.3. Если договор, заключаемый по итогам закупки, является для какой-либо из сторон крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством РФ.

7.17. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем по результатам конкурентной закупки (путем проведения торгов) в следующих случаях:

7.17.1 Предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых победителем, не зарегистрирована.

7.17.2. Предлагаемая победителем цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если победитель является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок НМЦД превышает 10 (десять) миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

7.18. При осуществлении закупок, участниками которых являются только

СМСП, заказчик принимает решение об отказе от заключения договора с победителем в случае:

7.18.1. Отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении победителем, субподрядчиком (соисполнителем), специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

7.18.2. Отсутствия информации о победителе, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре СМСП.

7.19. В случае отказа заказчика от заключения договора заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в ЕИС протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов (при наличии), подтверждающих этот факт. Протокол в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его подписания направляется любым доступным способом заказчиком победителю, в отношении которого принято решение об отказе от заключения договора. Заказчик вправе заключить договор с участником такой закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер в порядке, установленном настоящим разделом Положения для заключения договора в случае уклонения победителя от заключения договора.

7.20. В случае, если закупка способами, предусмотренными настоящим Положением признана несостоявшейся по причине подачи по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (путем проведения торгов) только одной заявки на участие в закупке, либо признания по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке (путем проведения торгов) только одной заявки на участие в такой закупке соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заказчик не вправе отказаться от заключения договора.

Заказчик вправе провести переговоры с победителем по снижению цены договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения таких переговоров.

7.21. Заключение договора с коллективным участником конкурентной закупки осуществляется по правилам, установленным в настоящем разделе.

7.22. В случае, если после признания коллективного участника победителем закупки хотя бы один участник, входящий в состав коллективного участника, отказывается от заключения договора, данный коллективный участник признается уклонившимся от заключения договора в порядке, установленном настоящим разделом.

7.23. При заключении договора заказчик вправе провести преддоговорные переговоры с участником, с которым заключается договор. Переговоры должны быть направлены исключительно на улучшение условий исполнения договора.

Заказчик в ходе преддоговорных переговоров по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе изменить следующие условия договора:

7.23.1. Снизить цену договора без изменения количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

7.23.2. Увеличить количество товаров, объем работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор и НМЦД.

7.23.3. Улучшить условия исполнения договора для заказчика, в том числе: сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, увеличить сроки и объем гарантии.

7.23.4. Уточнить сроки исполнения обязательств по договору, если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством.

7.23.5. Включить условия, обусловленные изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

ТЕхническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33 руб.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Форма №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№

« »

Дата _______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы

- Посмотреть таблицу с данными

в лице

- Посмотреть таблицу с данными

действующего на основании

- Посмотреть таблицу с данными

заявляемся на участие в запросе котировок в электронной форме, сообщаем о согласии с условиями исполнения договора на условиях, установленных извещением о закупке и направляем настоящую заявку.

В случае, если наша заявка будет признана соответствующей требованиям, установленным извещением о закупке, наша цена договора окажется наиболее низкой, будем признаны Победителем, обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и по цене, предложенной нами в настоящей заявке.

Мы согласны выполнить условия настоящей заявки на участие в запросе котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма №2

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Подав настоящую заявку, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение) наших персональных данных*.

* При подаче заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

** Поля необязательные для заполнения

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Кемерово «____» _________ 2024 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская городская детская клиническая больница №2» (ГАУЗ КГДКБ №2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Панибратовой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________ «______________________», в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ КГДКБ №2, заключили настоящий Договор на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от -- г. № -- о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее - «товар») в количестве и по цене согласно спецификации (приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Требования, предъявляемые к товару, его качественным и техническим характеристикам устанавливаются Приложением № 2 к договору, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Место поставки: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Терешковой,7.

2. Стоимость товара и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость товара по настоящему договору составляет ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в сумме _______(__________) рублей____копеек/ НДС не предусмотрен.

Оплата производится за счет средств ОМС, областного бюджета.

2.2. Общая стоимость товара включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на поставку товара до склада Заказчика по адресу, указанному п.1.4., разгрузку и подъем товаров на склад, все налоги, сборы, пошлины, иные обязательные платежи, а также иные издержки и расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. Оплата товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки каждой партии товара на основании подписанных Заказчиком товарных (транспортных) накладных (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству.

2.4. Стоимость товара, подлежащая оплате Заказчиком по настоящему Договору, подлежит уменьшению путем удержания неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика.

3. Порядок поставки

3.1. Сроки (периоды) поставки товара: со дня, следующего за днем заключения договора, по 29.11.2024 г. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Заявка передается Заказчиком Поставщику по телефону или электронной почте. Срок исполнения заявок – не более 5 календарных дней. Периодичность поставок – не чаще 1 раза в месяц. Поставка осуществляется в будние дни с 08.00 до 15.00ч.

3.2. Товар поставляется в упаковке производителя с его маркировкой, с приложением документов, подтверждающих качество продукции и других необходимых документов. Маркировка каждой упаковки Товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию согласно действующему законодательству РФ. Упаковка товара обеспечивает его сохранность при транспортировке при условии надлежащего с ней обращения.

3.3. Приемка товара (партии товара) по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней. Приемка товара (партии товара) по количеству и качеству осуществляется на основании товарной (транспортной) накладной (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации и специалистами Заказчика в соответствии с заявкой Заказчика на поставку товара в месте доставки товара.

3.4. В случае недопоставки товара либо поставки некачественного товара Заказчик составляет акт претензии с указанием фамилий и должностей лиц, участвующих в составлении акта.

3.5. Некачественный (несоответствующий требованиям настоящего договора, технической документации, требованиям законодательства РФ) товар, выявленный заказчиком при приеме, подлежит замене Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней по требованию Заказчика, предъявленному в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.6. В случае наличия претензий по следующим основаниям:

а) отклонения по качеству Товара (скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки) в течение срока годности Товара, установленного производителем;

б) выявления фактов поставки забракованного, фальсифицированного Товара либо приостановления обращения поставленной партии Товара (по данным уполномоченного федерального органа исполнительной власти и/или на основании отзыва серии производителем), в течение срока годности Товара, установленного производителем, Заказчик сообщает информацию о данном факте Поставщику. Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный и/или на Товар, свободно обращающийся на рынке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии/требования от Заказчика с отнесением всех расходов по замене Товара на свой счет (т.е. на счет Поставщика).

3.7. При отказе представителя Поставщика от подписания акта претензий Заказчик составляет односторонний Акт, который подписывает комиссия, сформированная из представителей Заказчика.

3.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству и исполнение обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

3.9. Товарная (транспортная) накладная и акт претензии подписываются уполномоченными представителями сторон.

3.10. Подписание Заказчиком товарной (транспортной) накладной (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации является подтверждением передачи товара по количеству и качеству и исполнения обязательств по договору. Данная документация является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

3.11. Товар становится собственностью Заказчика с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной (транспортной) накладной (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной отчетной документации.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку, разгрузку и подъем товара (партии товара) на склад, представить заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. При поставке Товара предоставить документы, подтверждающие качество и другие необходимые документы.

4.1.3. Вывезти товар, не принятый Заказчиком по качеству, сроку годности, наличию дефектов и брака и находящийся на ответственном хранении у Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после уведомления Заказчика об этом Поставщика. При этом Заказчик, осуществляющий ответственное хранение товара в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать от Поставщика возмещения понесенных расходов, в связи с принятием товара на ответственное хранение.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести приёмку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Произвести оплату в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора.

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочное исполнение обязательств по Договору.

4.4. Гарантийные обязательства:

4.4.1. Качество поставляемого товара соответствует требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. Поставляемый товар зарегистрирован в порядке, установленном законодательством РФ.

4.4.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.4.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки составляет не менее 70% от общего срока годности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе направить Заказчику требование об уплате неустоек.

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.4. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер такого штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены договора, указанной в пункте 2.1. настоящего договора, или начальной (максимальной) цены договора, если договор заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом, предложившим наиболее высокую цену на право заключения договора), и составляет - руб. - коп.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.10. Удержание с Поставщика штрафных санкций не освобождает его от выполнения обязательств по настоящему договору.

5.11. В случае, если Поставщик добровольно не уплачивает неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) из средств обеспечения исполнения договора.

6. Реквизиты для обмена юридически значимыми сообщениями

6.1. Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам:

Для Поставщика:

- адрес (местонахождения):____________________________________________________;

- адрес для почтовых отправлений:___________________________________________;

- Контактное лицо:_______________________;

- телефон:__________________;

- адрес электронной почты:_____________________________.

Для Заказчика:

- адрес (местонахождения): Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Терешковой,7;

- адрес для почтовых отправлений:650002, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Терешковой, 7;

- Экономический отдел: телефон: +7(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Контактное лицо:_______________________;

- телефон:__________________.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

8.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.3. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

8.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Соблюдение антикоррупционного законодательства

9.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

9.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки в виде денежных средств или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком осуществляется участником закупки.

10.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 32 коп.

10.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется до подписания договора.

10.4. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора в виде денежных средств, они должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Получатель: МИНФИН КУЗБАССА (ГАУЗ КГДКБ №2, л/с 30396Я66390)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(казначейский счет)

К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(единый казначейский счет)

Банк: Отделение Кемерово Банка России//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код доходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть510 (поле 104 в платежном поручении).

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора по № закупки» (с точным наименованием предмета закупки).

10.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

10.5.1. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 ФЗ-44.

10.5.2. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.5.3. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

10.5.4. Независимая гарантия должна содержать:

- Условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

- Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством РФ.

- Указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного срока исполнения основного обязательства.

10.5.5. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

10.6. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником конкурентной закупки требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 настоящего договора, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

10.7. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

10.8. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора не позднее 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором.

10.9. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Изменение размера обеспечения исполнения договора производится в следующем порядке:

10.9.1. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии (путем предоставления новой независимой гарантии с измененными условиями). В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора, срок действия независимой гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.

10.9.2. При увеличении цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения установленным порядком денежных средств в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика, внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии (путем предоставления новой независимой гарантии с соответствующими измененными условиями).

10.9.3. При уменьшении цены договора заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора, отказывается от части соответствующих прав по независимой гарантии. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае их предъявления заказчиком.

11. Порядок изменения, расторжения договора

11.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон с соблюдением положений ГК РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ КГДКБ №2.

11.2. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

11.2.1. Увеличение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги.

11.2.2. Снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

11.2.3. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.

11.2.4. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

11.2.5. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.

11.2.6. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 9 раздела 7 главы 1 Положения не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.2.7 При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), при нарушении исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

12. Срок действия договора и другие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до действует до 29.11.2024 года, а в части оплаты – до полного исполнения принятых Сторонами обязательств на себя.

12.2. Договор считается исполненным после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором. Под исполнением понимается оформление приемки и оплаты товаров, работ, услуг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позже.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Уступка прав требования по настоящему Договору Подрядчиком осуществляется только с согласия Заказчика при соответствии правопреемника требованиям, установленных законодательством Российской Федерации.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№1 к договору

№ ___ от « » 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору

№ ___ от « » 2024 г.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными