Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" №271417520

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67, 3 этаж.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.04.2024 по 02.05.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договор_хим_реакт ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №____

г. Ростов-на-Дону «___»_____________2024 г.

подписан согласно протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ___________________ от ________________

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО») в лице главного врача Г. В. Карпущенко, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и_________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

Предмет договора

Настоящий договор заключен во исполнение решения Единой комиссии протокол №__________________________ от «__»__________2024 г., по которому Поставщик поставляет ___________________________________________ (далее – товар) путем доставки (в том числе, погрузка, разгрузка) по месту нахождения Заказчика, Заказчик принимает и оплачивает товары.

Перечень _________________________________, форма выпуска, количество, цены, сумма по каждому наименованию и общая сумма поставки, приведены в спецификации закупаемого товара (Приложение №1), подписанной сторонами договора и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Право собственности на товар переходит в момент передачи товара Поставщиком Заказчику.

2.Количество и порядок поставки товара

Поставщик поставляет товар по адресу: г. Ростов-на-Дону, 7 линия, 67, 3 этаж. Товар должен быть поставлен в полном объёме в течение 30 дней со дня заключения договора, при этом транспортные расходы включаются в цену поставляемого товара.

На каждую партию поставляемого товара оформляется товарная накладная, в которой указывается полное наименование товара, серия, срок годности, номер сертификата качества, количество, единица измерения, цена за единицу измерения, общая стоимость товара.

3.Требования к качеству

Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации (фармакопейным статьям, стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, декларациям, утвержденным в установленном порядке для данного вида Товара). При поставке Товара Поставщик обязан предъявить документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

Остаточный срок годности Товара на день поставки должен быть не менее 70 % от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем.

Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат качества на данный товар с указанием даты выработки, даты продажи и срока реализации товара, а также другие документы, подтверждающие качество по отдельным группам товара.

При поставке товара, не соответствующего требованиям к качеству и количеству, Заказчик вызывает представителя Поставщика по телефону для составления двухстороннего акта. Представитель должен явиться не позднее 3 часов после вызова. В случае неявки представителя Поставщика акт составляется в одностороннем порядке Заказчиком. Товар ненадлежащего качества Поставщик вывозит своими средствами и силами.

Товар ненадлежащего качества заменяется Поставщиком в течение 3 рабочих дней с момента составления акта. При приемке товара Заказчиком и выявлении нарушений требований к количеству товара, Поставщик обязан поставить недостающее количество товара в течение 3 рабочих дней с момента составления акта и уведомления Поставщика о недостаче.

4. Цена товара и порядок платежей

Сумма договора составляет ____________________________, в том числе НДС - ____________ (при наличии). Указанная сумма является окончательной и не подлежит корректировке.

4.2 Цены на товар, поставляемый по договору, определены в российских рублях, включают расходы по доставке (в т.ч. погрузке, разгрузке) товара в адрес Заказчика, стоимость упаковки, маркировки, тары, все налоги и пошлины, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате и указанные в спецификации к настоящему договору.

4.3. Расчёты по настоящему договору производятся по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приёмке (товарной накладной).

4.4. Обязательство Покупателя по оплате продукции считается выполненным со дня зачисления стоимости продукции на расчётный счёт Поставщика.

5. Ответственность сторон

5.1 Стороны принимают необходимые меры, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия, в ином случае ответственность сторон устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

5.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер данной неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка РФ.

5.3 При нарушении условий п. 3.1 настоящего договора Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы поставленного товара с нарушенным остаточным сроком годности (сроками годности) за каждый день просрочки до полного выполнения обязательств договора.

5.4 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер данной неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Порядок приемки

6.1 Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления NП-6 от 15.06.65 г. и N П-7 от 25.04.66 с последующими изменениями и дополнениями.

7. Разрешение споров и разногласий

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем дружественных переговоров.

7.2 При возникновении у сторон спора по условиям исполнения настоящего договора, они разрешаются в претензионно-исковом порядке.

7.3 В случае не урегулирования споров в досудебном порядке, все разногласия предаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

8. Форс – мажор

8.1Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, должна немедленно известить другую сторону и предоставить подтверждение в соответствии с требованиями действующего законодательства о наличии этих обстоятельств. В этом случае сроки выполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9. Прочие условия

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 30 июня 2024г.

9.2 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

9.3 В случае изменения реквизитов, а также номеров телефонов стороны сообщают об этом друг другу в 2-дневный срок.

9.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.5 Настоящий договор вместе с приложениями содержит ___ листа.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

344019, г. Ростов-на-Дону, 7 линия, 67, Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», л/с 20586U63640)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ПОСТАВЩИК

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Главный врач

Г. В. Карпущенко__________ __________________

М.п. М.п.

Приложение № 1

к договору №________

от «____»_______________2024 г.

Спецификация закупаемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма договора составляет _________________________________.

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Главный врач

Г. В. Карпущенко__________ __________________

М.п. М.п.

кот_дез_средства_бак_лаб_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАКУПКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Участниками закупки могут быть только:

- субъекты малого и среднего предпринимательства, статус которых определяется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Наименование заказчика: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-ая линия, 67.

Контактное лицо по данному запросу котировок: Серёдкина Ольга Николаевна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://corp.roseltorg.ru

Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств для ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" (перечень товаров, их характеристики приведены в Приложении 1 к запросу котировок).

Количество товара: 10 наименований в соответствии с приложением 1 к данному запросу котировок.

Срок поставки товара: товар должен быть поставлен в течение 30 дней со дня заключения договора.

Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67, 3 этаж.

Порядок формирования цены договора: цена договора должна включать в себя расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, НДС и других обязательных сборов и платежей, которые были выплачены или подлежат выплате, стоимость тары, упаковки, маркировки.

Условия оплаты: безналичный расчет.

Срок и порядок оплаты: расчёт производится по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приёмке (товарной накладной).

Максимальная цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

Частичная поставка: товар должен быть поставлен в полном объёме, согласно перечню. Указание в котировочной заявке неполного объема либо неполной номенклатуры закупаемых товаров трактуется как частичная поставка и несоответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. Котировочная заявка, содержащая предложение на частичную поставку, отклоняется.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления. Предоставление документации о проведении запроса котировок осуществляется без взимания платы. Срок предоставления: с 23.04.2024 до 02.05.2024 г.

Срок и порядок отказа от проведения запроса котировок: заказчик может отказаться от проведения данного запроса котировок до окончания срока приёма котировочных заявок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе.

Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса котировок разъяснений: в соответствии с "Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"; с 23.04.2024 до 24.04.2024 г.

Место подачи котировочных заявок; срок подачи котировочных заявок; дата и время окончания подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются в виде электронного документа на сайте https://corp.roseltorg.ru. Срок подачи котировочных заявок с 23.04.2024 г. до 17:00 02.05.2024 г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки: на электронной площадке, 03.05.2024 г.

Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик: в заявке необходимо прописать наименование предлагаемого к поставке товара, характеристики предлагаемого товара, количество, цену, страну происхождения товара.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:

Форма котировочной заявки: прилагается (Приложение 2 и Приложение 3).

Участнику необходимо заполнить формы по всем пунктам.

Заявка на участие в запросе котировок состоит из частей: «основная часть» и «ценовое предложение».

Информация о предлагаемом к поставке товаре: наименование, характеристики, страна происхождения товара, количество товара - обязательно должна содержаться в «основной части» заявки участника при заполнении формы на электронной площадке (необходимо заполнить и прикрепить Приложение 2 к данному запросу котировок).

Ценовое предложение (Приложение 3 к данному запросу котировок) необходимо прикрепить на электронной площадке в разделе «ценовое предложение».

В составе заявки участник закупки предоставляет декларацию о своём соответствии требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4, 6 раздела "Требования к участникам процедуры закупки" данной документации.

Срок подписания победителем запроса котировок или иным его участником договора: победитель запроса котировок должен подписать договор в течение пяти дней со дня размещения проекта договора заказчиком на электронной площадке. Договор должен быть заключён не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной системе.

Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия этим требованиям:

Участником закупки может быть любое лицо (юридическое, физическое, в том числе индивидуальный предприниматель) либо несколько таких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки. Данные лица должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

правомочность участника закупки заключать договор;

отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для подтверждения своего соответствия по пунктам 2, 3, 4, 6 участники закупки предоставляют в составе своей заявки декларацию о соответствии.

Критерии оценки котировочных заявок и порядок их оценки: победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

Условия допуска к участию в закупке приведены в п. 8 "Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области".

Размер обеспечения котировочной заявки: обеспечение заявки не требуется.

Размер обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора не требуется.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); для расчёта использовалась информация, полученная из документов: коммерческое предложение 1, сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,5 руб., коммерческое предложение 2, сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,5 руб., коммерческое предложение 3, сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,0 руб.

Приложение 1

к запросу котировок от 23.04.2024 года

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к запросу котировок от 23.04.2024 года

Главному врачу

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Карпущенко Г. В.

Котировочная заявка

к запросу котировок № ______________, размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru

Изучив извещение о проведении запроса котировок и все прилагаемые к нему документы, мы, ___________________________________ , в лице _____________________ согласны поставить _______________________________________________

в соответствии с прилагаемой спецификацией закупаемых товаров, которая является неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания нашей котировочной заявки победителем, мы обязуемся в течение установленного извещением о проведении запроса котировок срока заключить договор и осуществить поставку ___________________________________________________

по адресу: __________________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны исполнять условия договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что относимся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

К заявке прилагаются:

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4, 6 раздела "Требования к участникам процедуры закупки" на ___ листах.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Ф.И.О., должность ______________________________.

Приложение 3

к запросу котировок от 23.04.2024 года

Главному врачу

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Карпущенко Г. В.

Ценовое предложение

к запросу котировок № ______________, размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru

Мы, ___________________________________ , в лице _____________________

согласны поставить _________________________________________________________

________________________________________________________________ на общую сумму _____________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС - _______________ (при наличии), подтверждаемую прилагаемым расчётом – спецификацией закупаемых товаров, которая является неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена нашей котировочной заявки включает затраты на ___________________________________________.

Место нахождения участника закупки: ___________________________________

Почтовый адрес, телефон: ______________________________________________

ИНН/КПП: ___________________________________________________________

ОКПО _______________________________________________________________

ОГРН: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________

_____________________________________________________________________

Контактное лицо: (ФИО, номер телефона, эл. почта) ________________________

Ф.И.О., должность ______________________________.