Тендер - Поставка дезинфицирующего средства (хлорсодержащих таблеток) №305807161

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Бурятия
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.08.2025 по 13.08.2025Место предоставления документации:ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН https://etp.torgi-online.comПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):13.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:670042, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, г.о. ГОРОД УЛАН-УДЭ, Г. УЛАН-УДЭ, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 74Дата подведения итогов:14.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Расчет_и_обоснование_НМЦД_хлорсодержащие_таблетки_СМПxx

Приложение N 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Наименование предмета закупки: Поставка дезинфицирующего средства (хлорсодержащих таблеток)

Метод формирования начальной (максимальной) цены договора: начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При применении данного метода НМЦ рассчитывается путем вычисления среднеарифметического значения цен, указанных в ценовых источниках.

Начальная (максимальная) цена договора: для установления начальной (максимальной) цены договора, использовались следующие источники:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, доставку до места, разгрузку, налоги и другие обязательные платежи.

Запрос_цен_хлорсодержащие_таблетки_СМП - Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ГКШП

___________________ А.М. Шахова

«05» августа 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса цен в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку дезинфицирующего средства (хлорсодержащих таблеток)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение N 1"Техническое задание"

Приложение N 2"Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

Приложение N 3"Проект Договора"

Приложение N 1 Техническое задание

Техническое задание

на поставку дезинфицирующего средства (хлорсодержащих таблеток)

Наименование товара (объект закупки): поставка дезинфицирующего средства (хлорсодержащих таблеток) для нужд МАУ ГКШП на август 2025 г. – июнь 2026 г.

Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» г. Улан-Удэ.

Назначение Товара и цель использования Товара: организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Улан-Удэ.

Требования к качеству товара: при поставке товара Поставщик должен руководствоваться следующими нормативными и методическими документами:

• Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 и перечень стандартов к техническому регламенту;
• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-I;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Соглашение таможенного союза по санитарным мерам» от 11.12.2009.
  Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.
  Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, неперезаправленным или каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.
  Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, замена такого Товара на Товар с идентичными потребительскими свойствами и техническими характеристиками, аналогичного качества и по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.
  В цену Договора входит стоимость указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору) Товара, расходов на упаковку, тару, маркировку, погрузку, доставку до мест поставки, разгрузку, подъем Товара (при необходимости), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и затрат, связанных с исполнением настоящего Договора.
  5. Требования к безопасности товара:
  5.1. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к использованию на территории Российской Федерации.
  5.2. Безопасность товаров должна соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья человека.
  5.3. Сведения о всей сопутствующей документации, подтверждающей качество товара, должны быть зарегистрированы в едином реестре зарегистрированных нормативно правовых документов, о соответствии качества и безопасности товаров, оформленных по единой форме (декларации, сертификаты, свидетельства о государственной регистрации).
  5.4. Запрещается поставка товаров в рамках договора из стран, в отношении которых введены ограничения на экспорт в Российскую Федерацию, или изготовленные на предприятиях, в отношении которых введены ограничения на экспорт.
  6. Требования к упаковке, отгрузке товара:
  6.1. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара в упаковке (таре) (все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом и поставляться в оригинальной заводской упаковке), обеспечивающей сохранность Товара и его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также обеспечивать возможность количественного учета и контроля.
  Товар должен поставляться в оригинальной упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУслуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества (с Изменением № 1) (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);
  Упаковка Товара должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения» и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия».
  Товар должен быть промаркирован. При этом маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки.
  7. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74А и согласно перечню (Приложение №2 к Проекту договора) по согласованию с Заказчиком.
  7.1. Сроки поставки товара: с даты заключения договора по 30.06.2026 г.
  8. Порядок поставки товара.
  8.1. Товар поставляется Поставщиком партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня. При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о наименовании (ассортименте), количество, подлежащего поставке товара, срок, в который товар должен быть поставлен, а также адреса, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика, либо по предварительной договоренности с Поставщиком с помощью мессенджеров. Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной заявкой. В заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком контрольных образцов по каждому виду закупаемого товара в целях проведения оценки его качества. Такая оценка осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы или иных испытаний, результаты которых будут распространяться на всю партию товара. Контрольные образцы включаются в общий объем поставки по Договору. Также в заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком экспертизы или иных испытаний на отсутствие фальсификата и соответствие показателей нормам.
  8.2. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Договора. Срок замены некачественного товара составляет 1 (один) календарный день с момента получения Поставщиком письменного требования заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара заказчиком. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.
  9. Гарантии качества товара:
  9.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям, установленным в Техническом задании, в течение всего срока годности Товара. Поставщик прилагает к каждой партии товара соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара с указанием конечного срока их реализации. Качество поставляемого товара, должно соответствовать требованиям, указанным в п. 10 Технического задания «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные требования к товару».
  Весь Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора обеспечивается соответствующей гарантией производителя не менее 12 месяцев. Гарантийный срок в соответствии с п. 1 ст. 471 ГК РФ исчисляется с момента подписания Покупателем товарных накладных (форма Торг-12) или УПД. Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем как производителю/изготовителю Товара (в пределах гарантийного срока, установленного производителем/изготовителем), так и к Поставщику. При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.
  10. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные требования к товару: - Посмотреть таблицу с даннымиЦена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы поставщика, связанные с исполнением контракта, включая уплату всех видов пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
  Качество, маркировка, упаковка товара должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  Поставляемый товар является товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге или ином обременении.
  Приложение N 2 к Извещению
  ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
  Поставка хозяйственных товаров
  Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью метода анализа рынка.
  (приложено отдельным файлом)
  Приложение N3 к Извещению
  ПРОЕКТ ДОГОВОРА
  ДОГОВОР №____ - Посмотреть таблицу с данными
  Муниципальное автономное учреждение «Городской комбинат школьного питания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шаховой Аллы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом от «____» _______ 2025 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
• Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить дезинфицирующее средство (хлорсодержащие таблетки) согласно Техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) (далее, поставка товаров), а Заказчик обязуется оплатить поставленные товары.

1.2. Поставка товара осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика на основании заявок, переданных Поставщику посредством электронной почты указанной в разделе 14 настоящего Договора. Не заказанные Заказчиком товары не поставляются и не оплачиваются.

2. Цена договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему договору, составляет ________ (______________________) рублей _____________ копеек, в том числе НДС.

(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»)

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с выполнением обязательств по договору включены Поставщиком в цену договора.

2.3. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по договору производится в течение 7 рабочих дней после получения Заказчиком товара (партий товара по заявкам) и подписания сторонами сводного (итогового) реестра поставок (отгрузки) по всем учреждениям за прошедший месяц на основании общего счета на оплату в соответствии со сводным (итоговым) реестром поставок.

3. Место и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. пр. Строителей, 74А и согласно перечню (Приложение №2) по согласованию с Заказчиком.

3.2. Период поставки: с даты заключения договора по 30.06.2026 года, согласно заявок Заказчика.

3.3 Срок поставки: в рабочее время с 08:00 до 16:00 согласно п. 3.1. Товар поставляется Поставщиком партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня. При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о наименовании (ассортименте), количество, подлежащего поставке товара, срок, в который товар должен быть поставлен, а также адреса, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика, либо по предварительной договоренности с Поставщиком с помощью мессенджеров. Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной заявкой. В заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком контрольных образцов по каждому виду закупаемого товара в целях проведения оценки его качества. Такая оценка осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы или иных испытаний, результаты которых будут распространяться на всю партию товара. Контрольные образцы включаются в общий объем поставки по Договору. Также в заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком экспертизы или иных испытаний на отсутствие фальсификата и соответствие показателей нормам.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

Известить Заказчика о дате поставки телефонограммой или факсимильной связью;

Передать товары Заказчику в соответствии с заявкой.

Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

Передать Заказчику одновременно с товаром оригиналы актов приема передачи, товарных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По запросу Заказчика, в целях оценки качества закупаемого товара, предоставить результаты экспертизы закупаемого товара на отсутствие фальсификата. При проведении независимых экспертиз или иных испытаний Заказчиком своими силами или с помощью привлечения экспертов, экспертных организаций, компенсировать затраты на проведение данных экспертиз в полном объеме при несоответствии товара действующим стандартам качества, а также при обнаружении фальсификата.

До 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставить сводный (итоговый) реестр поставок (отгрузки) по всем учреждениям за прошедший месяц, а также общий счет на оплату согласно сводному (итоговому) реестру поставок.

Устранять недостатки и некомплектность товара в течение 3-х календарных дней со дня получения мотивированного отказа от приемки товара. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

Обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в договоре.

Формирует реестр по отгрузке поставляемого товара и отчитывается еженедельно (отчетный период) по исполнению договора в части объема и наименования поставленного товара, согласно перечню пищеблоков (Приложение №2 к договору), а также формирует и предоставляет предварительный счет на оплату согласно реестра (отчета). Такой реестр (отчет) предоставляется в течении 3-х календарных дней с момента окончания отчетного периода.

поставщик обязан в течение 3 (трех) дней по выборке всего объема товара, предоставить Заказчику подписанный Акт приемки - передачи всего объема Товара, предусмотренного договором.

4.2. Поставщик вправе:

Требовать оплаты поставленного товара;

Участвовать в приеме-передаче товара.

4.3. Заказчик обязан:

Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с направленной заявкой;

Осуществить оплату поставленного товара;

Взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий договора;

Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

4.4. Заказчик вправе:

Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, предупредив его за 3 календарных дней в письменном виде, посредством факсимильной связи, электронной почтой.

Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Требовать от Поставщика устранения за его счет недостатков, допущенных при исполнении договора.

5. Проведение экспертизы. Порядок приемки товара

5.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.2. Для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора Заказчик может создавать приемочную комиссию. Приемка поставленного товара осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, установленным Договором. Приемка осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения всех необходимых для приемки товара по Договору документов Заказчиком.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания товарных накладных, счетов-фактур, акта приема-передачи товара (документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа).

5.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5. Акт приема-передачи товара оформляется в течение 5 рабочих дней с даты приемки товара. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара и устранено Поставщиком.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока.

6.2. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Договора. Срок замены некачественного товара составляет 1 (один) календарный день с момента получения Поставщиком письменного требования заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара заказчиком. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

6.3. При установлении нарушений по качеству товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику о возврате уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего Договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.1.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1% цены Договора.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день оплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от не уплаченной в срок суммы.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить требование уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного главой 5 настоящего Договора), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 5% цены Договора.

8.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику и/или иной организации, обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика по Договору, требование об уплате неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены настоящего Договора.

8.3. Поставщик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика по реквизитам, указанным Заказчиком.

8.4. Оригинал или заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка о проведении операции по оплате неустойки следует в однодневный срок предоставить Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74А, а также сканированную копию данного документа в электронном виде по адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. До предоставления данных документов обязательства Поставщика по уплате неустойки считаются неисполненными и дают основание для обращения Заказчика в Арбитражный суд Республики Бурятия

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

8.7. Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.8. Неустойка (пени, штрафы) начисляется Поставщику до дня фактического исполнения им обязательства (включительно) в пределах его обязанности согласно условиям Договора и взыскивается вне зависимости от даты исполнения Поставщиком своих обязательств.

8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. Обеспечение исполнения договора

9.1. В целях обеспечения исполнения Договора Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или в форме внесения денежных средств на счет Заказчика:

МАУ «ГКШП»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей 74А;

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей 74А

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс: (8-3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанка России г. Улан-Удэ

Р/счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора, извещение № ____________________».

9.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) самостоятельно.

9.3. Факт предоставления обеспечение исполнения обязательств по Договору путем перечисления денежных средств подтверждается предоставлением платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) и фактическим поступлением таких средств на счет заказчика до заключения договора.

9.4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 коп.

9.5. Если при проведении конкурентной закупки предложена цена договора, которая на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц (демпинговое ценовое предложение), договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанном в п. 9.4, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

9.6. Обязательства по договору, надлежащее исполнение которых обеспечено:

1) обеспечение возврата аванса (Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется вернуть аванс в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансом) (при наличии);

2) обеспечение исполнения основных обязательств по договору;

3) обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиков, Исполнителем) своих обязательств по договору.

9.7. Условия предоставления обеспечение исполнения обязательств по Договору путем предоставления банковской гарантии:

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Договору не менее чем на 30 дней.

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, должна соответствовать следующим требованиям:

1) гарантия должна быть безотзывной;

2) бенефициаром в гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – участник закупки, гарантом – банк, выдавший гарантию;

3) гарантия должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации;

4) гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

5) сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения исполнения обязательств по договору;

6) гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;

7) в гарантии должны быть указаны наименование предмета конкретной закупки и номер извещения о проведении такой закупки в единой информационной системе в сфере закупок;

8) гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии – при предоставлении гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

9) в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств в предусмотренные сроки;

10) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

11) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

12) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии.

9.8. Основанием для отказа в принятии гарантии заказчиком является:

1) несоответствие гарантии законодательству Российской Федерации;

2) несоответствие гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и (или) проекте договора;

3) наличие в гарантии условий, которые противоречат обязательным требованиям к банковской гарантии.

9.9. Порядок возврата обеспечения исполнения договора:

Денежные средства, перечисленные победителем закупки или лицом, с которым был заключен договор, в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления письменного запроса от участника закупки о возврате денежных средств, после надлежащего исполнения обязательств по договору.

9.10. Возврат банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, не производится, но взыскания по ней не осуществляются, за исключением случаев, ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств.

9.11. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора в случае, если такое обеспечения утратило обеспечительные функции, в том числе при отзыве лицензии у банка, предоставлявшего банковскую гарантию. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора, из числа способов, предусмотренных в извещении и (или) в документации о проведении закупки.

9.12. В ходе исполнения договора Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае наличия разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию (требование). Сторона, к которой адресована претензия (требование), должна дать письменный ответ по существу претензии (требования) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

10.2. Спор, возникающий по настоящему договору, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати рабочих дней со дня направления претензии (требования).

11. Изменение условий договора

11.1. При заключении и исполнении договора изменение обязательств сторон, существенных и не существенных условий договора, в том числе цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), количества товара, объема работ (услуг), сроков исполнения договора, условий (графика) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, условий оплаты допускаются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МКП «Городской комбинат школьного питания».

11.2. Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами договора с надлежащим оформлением полномочий.

11.3. При исполнении договора по согласованию сторон допускается изменение срока исполнения Договора в случае, если потребность таких изменений возникла вследствие независящих от поставщика и заказчика причин после заключения Договора.

12. Срок действия договора, порядок расторжения договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.07.2026 г., а в части оплаты за поставленный товар – до полного исполнения.

12.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

12.3. По истечении срока поставки согласно п. 3.2. Договора и неполной выборки Заказчиком поставляемых товаров, Стороны заключают Соглашение о расторжении настоящего Договора.

13. Прочие условия

13.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев:

если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по данному договору проводиться (внутренняя/внешняя) качественная экспертиза поставленного товара, работ и услуг, либо по данному договору проводиться судебные разбирательства (если до расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество/объем продукции должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора).

13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

13.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

13.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме электронной почтой. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6.Приложение:

- Техническое задание;

- Перечень пищеблоков.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от

Техническое задание

Наименование товара (объект закупки): поставка дезинфицирующего средства (хлорсодержащих таблеток) для нужд МАУ ГКШП на август 2025 г. – июнь 2026 г.

Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» г. Улан-Удэ.

Назначение Товара и цель использования Товара: организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Улан-Удэ.

Требования к качеству товара: при поставке товара Поставщик должен руководствоваться следующими нормативными и методическими документами:

• Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 и перечень стандартов к техническому регламенту;
• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-I;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• «Соглашение таможенного союза по санитарным мерам» от 11.12.2009.

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.

Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, неперезаправленным или каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.

Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, замена такого Товара на Товар с идентичными потребительскими свойствами и техническими характеристиками, аналогичного качества и по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

В цену Договора входит стоимость указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору) Товара, расходов на упаковку, тару, маркировку, погрузку, доставку до мест поставки, разгрузку, подъем Товара (при необходимости), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и затрат, связанных с исполнением настоящего Договора.

5. Требования к безопасности товара:

5.1. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к использованию на территории Российской Федерации.

5.2. Безопасность товаров должна соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья человека.

5.3. Сведения о всей сопутствующей документации, подтверждающей качество товара, должны быть зарегистрированы в едином реестре зарегистрированных нормативно правовых документов, о соответствии качества и безопасности товаров, оформленных по единой форме (декларации, сертификаты, свидетельства о государственной регистрации).

5.4. Запрещается поставка товаров в рамках договора из стран, в отношении которых введены ограничения на экспорт в Российскую Федерацию, или изготовленные на предприятиях, в отношении которых введены ограничения на экспорт.

6. Требования к упаковке, отгрузке товара:

6.1. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара в упаковке (таре) (все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом и поставляться в оригинальной заводской упаковке), обеспечивающей сохранность Товара и его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также обеспечивать возможность количественного учета и контроля.

Товар должен поставляться в оригинальной упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУслуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества (с Изменением № 1) (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

Упаковка Товара должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения» и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия».

Товар должен быть промаркирован. При этом маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки.

7. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74А и согласно перечню (Приложение №2 к Проекту договора) по согласованию с Заказчиком.

7.1. Сроки поставки товара: с даты заключения договора по 30.06.2026 г.

8. Порядок поставки товара.

8.1. Товар поставляется Поставщиком партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня. При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о наименовании (ассортименте), количество, подлежащего поставке товара, срок, в который товар должен быть поставлен, а также адреса, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика, либо по предварительной договоренности с Поставщиком с помощью мессенджеров. Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной заявкой. В заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком контрольных образцов по каждому виду закупаемого товара в целях проведения оценки его качества. Такая оценка осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы или иных испытаний, результаты которых будут распространяться на всю партию товара. Контрольные образцы включаются в общий объем поставки по Договору. Также в заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном предоставлении Поставщиком экспертизы или иных испытаний на отсутствие фальсификата и соответствие показателей нормам.

8.2. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Договора. Срок замены некачественного товара составляет 1 (один) календарный день с момента получения Поставщиком письменного требования заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара заказчиком. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

9. Гарантии качества товара:

9.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям, установленным в Техническом задании, в течение всего срока годности Товара. Поставщик прилагает к каждой партии товара соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара с указанием конечного срока их реализации. Качество поставляемого товара, должно соответствовать требованиям, указанным в п. 10 Технического задания «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные требования к товару».

Весь Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора обеспечивается соответствующей гарантией производителя не менее 12 месяцев. Гарантийный срок в соответствии с п. 1 ст. 471 ГК РФ исчисляется с момента подписания Покупателем товарных накладных (форма Торг-12) или УПД. Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем как производителю/изготовителю Товара (в пределах гарантийного срока, установленного производителем/изготовителем), так и к Поставщику. При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.

10. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные требования к товару:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №

от

Перечень пищеблоков

- Посмотреть таблицу с данными