Описание тендера: | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующего средства (группа 2) |
Сумма контракта: | 590 882,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 23.04.2024 |
Окончание: | 03.05.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 271402015 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Сибирский ФО / Томская область / Томск |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Томская область / Томск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка дезинфицирующего средства (группа 2)
Цена контракта: 590 882,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов : Указано в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему извещению) и проекте договора (Приложение № 4 к настоящему извещению). | - | - | 1512 | Упаковка |
ЗК в ЭФ Дез средство (группа 2) (590 882,00).rar | 140 КБ | 23.04.24 13:02 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413537418 (данные из ВСРЗ).html | 9 КБ | 23.04.24 13:02 | Действующая (версия 1) |
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме:
«Поставка дезинфицирующего средства (группа 2)»
Форма
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
Информация об участнике запроса котировок в электронной форме (далее – участник запроса котировок), подавшем настоящую заявку
- Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о товаре
- Посмотреть таблицу с даннымиПредлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе налог на добавленную стоимость (указывается, если участник запроса котировок является плательщиком налога на добавленную стоимость) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами).
1 Заполняется юридическим лицом. ↑
2 Заполняется юридическим лицом. ↑
3 Заполняется физическим лицом. ↑
Информация о товарном знаке включается участником запроса котировок в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок. ↑
Информация о конкретных показателях товара включается участником запроса котировок в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок. ↑
Участник запроса котировок может указать несколько стран происхождения товара. ↑
Предложение об общей стоимости товара не должно превышать начальную максимальную цену, указанную в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок). ↑
Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме:
«Поставка дезинфицирующего средства (группа 2)»
Декларация о соответствии
участника ЗАПРОСА КОТИРОВОК требованиям, установленным
в ИЗВЕЩЕНИИ о запросе КОТИРОВОК
Декларируем (ю), что ___________________________________________ соответствует следующим требованиям: (наименование участника запроса котировок)
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
7) участник запроса котировок не является иностранным агентом.
Приложение № 4. Проект договора.docxПриложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме:
«Поставка дезинфицирующего средства (группа 2)»
ДОГОВОР №_____________
на поставку дезинфицирующего средства (группа 2)
г. Томск «___» _________ 20__ г.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, c одной стороны, и _____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (итоговый протокол №__________________ от «______» ___________ 20__г.) о нижеследующем:
2.1. Цена договора составляет ______________(__________________________) рублей, в т.ч. НДС _______рублей, (если НДС не облагается, указать основание) из них:
- средства обязательного медицинского страхования __________________(_________________) рублей;
- средства бюджета ______________ (______________) рублей;
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ____________(________) рублей.
- стоимость товара;
- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;
- стоимость упаковки товара;
- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;
- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.
2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней после поставки партии товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.8 настоящего договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.
2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.8 договора.
3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.
3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной по результатам приемки поставленного товара.
3.1.5. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять товар и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию товара иным условиям договора.
3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по договору).
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого товара.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора и действующего законодательства Российской Федерации.
3.4.2. Представить документы, указанные в пункте 4.8 договора.
3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в пункте 12.3 договора.
3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору).
3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.1. Поставка и выгрузка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, аптека, 7 этаж в рабочие дни - с 8-00ч. до 15-40ч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).
4.2. Поставка товара осуществляется партиями не реже одного раза в месяц по заявкам Заказчика, не позднее 14 календарных дней с момента получения заявок Поставщиком заявок. В заявке Заказчик указывает наименование товара и количество (в том числе по каждому источнику финансирования). Заявка передаётся Поставщику в письменной форме представителем Заказчика. Заявка может быть передана с использованием факсимильной связи по тел. ________________ или направлена Поставщику по адресу электронной почты [1] ________________. Срок поставки последней партии товара по договору – не позднее 31.03.2025 г.
4.3. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях, указанных в договоре, Спецификации (Приложение №1 к договору).
4.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента отгрузки товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества товара и сроков доставки до места поставки. Уведомление производится в письменной форме представителем Поставщика. Уведомление может быть передано с использованием факсимильной связи по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, устно по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили направлено Заказчику по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
4.5. Разгрузка товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.
4.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема товара.
4.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику считается дата получения товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит на Заказчика.
4.8. Поставщик должен на момент передачи товара предоставить Заказчику следующие документы:
- товарную накладную (универсальный передаточный документ);
- счет;
- счет-фактуру (для плательщиков НДС);
- действующая инструкция по применению на товар;
а также документы по качеству товара:
- копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р или копии деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при наличии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
- копии свидетельств о государственной регистрации (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям договора и действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.
До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.
5. Приемка товара по количеству и качеству
5.1. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:
- проверка товара на соответствие условиям договора и Спецификации (Приложение 1 к договору);
- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 4.8 договора;
- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если товар поставляется в упаковке (таре);
- проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара (при наличии) на соответствие Спецификации (Приложение 1 к договору).
5.2. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение (акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей) о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ________________________. Номером факса для направления извещений является: _______________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.
5.3. По окончании приемки товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает товарную накладную либо Заказчик направляет акт в соответствии с п.5.2. договора. В случае обнаружения несоответствия товара условиям договора и (или) действующего законодательства Российской Федерации, товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.
5.4. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности товара.
5.5. При обнаружении недостатков товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком товара на товар надлежащего качества).
Устранение недостатков, в том числе, замена Поставщиком товара на товар надлежащего качества, осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.
6. Качество и упаковка товара
6.1. Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемого товара, иные характеристики и показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к договору), условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
6.2. Товар должен быть новым, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
6.3. Товар, подлежащий поставке, должен быть зарегистрирован как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.
6.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Упаковка (тара) товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.
6.5. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащую упаковку (тару), не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до места доставки товара.
6.6. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
6.7. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.8. Маркировка, наносимая непосредственно на товар, должна содержать: наименование изготовителя и/или его товарный знак; наименование изделия; габариты (при необходимости), срок годности или дату окончания срока годности, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, знак обращения; другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя.
6.9. Маркировка, наносимая на упаковку товара, должна содержать: наименование страны-изготовителя, наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя, наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, габариты, массу (при необходимости), способы ухода за изделием, срок годности или дату окончания срока годности, знак обращения, другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
6.10. Маркировка должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.
6.11. В маркировке указываются все необходимые сведения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию товара: ее основные технические характеристики, предупреждающие надписи, знаки опасности, сведения о материалах, из которых изготовлен товар, и т.п., требования к необходимости использования средств индивидуальной защиты, безопасные расстояния.
6.12. В случае, если информация, указанная на маркировке (этикетке) не в полной мере содержит сведения, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к договору) в части описания товара, Поставщик обязан подтвердить информацию одним из следующих документов: каталогом, инструкцией, ТУ, письмом производителя.
6.13. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключение возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.
6.14. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту его отгрузки оставалось не менее 9 месяцев до окончания срока годности, обозначенного на упаковке.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафной неустойки в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
7.3. В случае, если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям договора, Поставщик считается нарушившим сроки поставки товара и несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора.
7.4. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафной неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Поставщика.
7.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости договора.
7.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки в полном объеме. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.
7.8. В случае расторжения договора по соглашению сторон по инициативе Поставщика, в том числе в случае невозможности поставки товара по независимым от Поставщика обстоятельствам, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости не поставленного товара.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8. Изменение и расторжение договора
8.1. При заключении и исполнении договора внесение изменений в договор осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
8.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При расторжении договора по соглашению сторон по инициативе Поставщика, Поставщик оплачивает штраф в размере, предусмотренном п. 7.8. настоящего договора.
8.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в договоре.
9. Форс-мажор
9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензии - 15 календарных дней с момента отправления.
10.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения, если иной срок ответа не установлен настоящим договором.
13.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
13.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6. Все приложения к договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями договора, являются его неотъемлемой частью.
13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.
При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в договоре.
12.8. Ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика является заведующая аптекой – Лапицкая Ольга Савельевна, телефон 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Ответственным исполнителем по приёмке товара является провизор – Пузикова Ирина Николаевна,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4741, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
12.9. Ответственным исполнителем по договору со стороны Поставщика является __________________________________, телефон_________________.
13. Приложения к договору
13.1. Приложениям к договору являются следующие документы:
Приложение № 1 – Спецификация.
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к договору поставки
дезинфицирующего средства (группа 2)
№ ________ от «___» _________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК
____________________/_______________/ __________________/____________/
В целях предотвращения реализации угроз безопасности информации, на Едином почтовом сервисе исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений Томской области (далее - Единый почтовый сервис) настроена фильтрация нежелательного контента. При обмене почтовыми сообщениями с Единым почтовым сервисом необходимо использовать почтовые интернет сервисы, находящиеся на территории Российской Федерации. Электронные письма, поступающие с зарубежных почтовых сервисов (Gmail, Yahoo Mail и т.д.) будут полностью блокированы. ↑
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#271781753 |
279 450
|
6 дней
27.04.2024 16.05.2024 |
|
Запрос котировок
#271789290 |
279 450
|
6 дней
27.04.2024 16.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271903666 |
290 348
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
2 903 |
3 дня
02.05.2024 13.05.2024 |
|
Запрос предложений
#271923924 |
5 дней
02.05.2024 15.05.2024 |
||
Электронный аукцион
#271971573 |
157 810
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
1 578 |
3 дня
03.05.2024 13.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#271402013 |
511 200
|
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271402000 |
989 916
|
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271401999 |
989 916
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
|
Тендер №271401943
ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (с результатом)
|
Запрос предложений
#271401943 |
297 000
|
срок истек
23.04.2024 02.05.2024 |
Тендер №271401926
Приобретение хозяйстенных товаров. (с результатом)
|
Запрос предложений
#271401926 |
65 500
|
срок истек
23.04.2024 30.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#271402013 |
511 200
|
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271401419 |
574 867
Обеспечение контракта:
30% |
11 дней
23.04.2024 21.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271401390 |
574 867
Обеспечение контракта:
30% |
11 дней
23.04.2024 21.05.2024 |
|
Тендер №271401321
Поставка конвертов почтовых
|
Электронный аукцион
#271401321 |
42 796
|
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
Электронный аукцион
#271401273 |
42 796
|
срок истек
23.04.2024 03.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |