Тендер - Поставка Дезинфицирующего средства "Детро Опа" №269098180

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, д. 81, аптека ГАУЗ «ГБ №2 г. Миасс».
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.03.2024 по 01.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_аукцион_СМП_товар_и

от _________2024г. №_______________________

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении аукциона в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка Дезинфицирующего средства "Детро Опа"

г. Миасс, 2024 год

1.СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ЗАЯВКА В ДВУХ ЧАСТЯХ.

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон о закупках) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №2 г. Миасс» », подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области (далее по тексту - Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание на поставку товара

(описание закупаемого товара, работы, услуги; функциональные характеристика, свойства, параметры и т.д.)

- Посмотреть таблицу с данными

*Совместимость с моечно-дезинфицирующим репроцессором марки DetroWash, имеющимся у заказчика.

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев

Требования к качеству товара: Передать товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющейся предметом залога и т.п.

Поставить товар строго соответствующий указанным характеристикам, иметь качество, принятое для данного вида товара. Иметь документ, удостоверяющий качество и безопасность товара – свидетельство о регистрации (СОГР).

Требования к упаковке:Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, отгрузке и хранении.

Приложение №1.1 к Информационной карте документации об

электронном аукционе

График поставок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Информационной карте документации об электронном аукционе

Обоснование НМЦД

Поставка Дезинфицирующего средства "Детро Опа"

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) НМЦК определяется по формуле:

НМЦрын= (V /n ) * ∑n i=1цi, где: НМЦрын - НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

– цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 26.11 Положения о закупке.,

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

Среднее квадратичное отклонение по следующей формуле:

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

- Посмотреть таблицу с данными

*в соответствии с пунктом 25.2 Положения о закупке Заказчиком принято решение снизить цену за единицу товара, работы, услуги исходя из имеющегося объема финансового обеспечения.

Итого НМЦД заключаемого с поставщиком составляет:475200(четыреста семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Коэффициент вариации составляет 7,68%, что не превышает 33 %, совокупность значения считается однородной.

Старший специалист по закупкам Ерачина Елена Витальевна, 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 13.03.2024г.

Приложение № 3 к Информационной карте документации об электронном аукционе

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

г. Миасс "__"__________202____ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс» (ГАУЗ «ГБ № 2 г. Миасс») в лице руководителя контрактной службы Мальцевой Елены Сергеевны, действующей на основании доверенности № ______ от _____________ г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________, в лице________________________ , действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", пп._____ п. ______ Положения о закупке для нужд государственного учреждения (ГАУЗ «ГБ №2 г. Миасс»), подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области (далее Положение), на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме №_____________________ от_____________ г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется осуществить поставкудезинфицирующего средства "Детро Опа", ОКПД 2 -20.20.14.000—Средства дезинфекционные (далее – товар) дляГАУЗ "ГБ № 2 г. Миасс»,а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставка товара осуществляется в количестве, по наименованиям и цене, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и в срок, установленные договором.

1.3. Наименование, характеристики, количество товара, остаточный срок годности определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся его неотъемлемой частью.

1.4. Обязательства Поставщика по договору считаются выполненными, а договор исполненным Поставщиком при условии поставки товара в полном объеме и надлежащего качества.

1.5. К настоящей закупке применяется положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (с изм. и доп.).

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024 года.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем ее доставки Заказчику по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, д. 81, аптека ГАУЗ «ГБ №2 г. Миасс».

3.2. Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставок ( Приложением № 2 к настоящему договору) в рабочие дни (понедельник-пятница) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо местному времени. Обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 12-45. Поставщик обеспечивает соблюдение персоналом Поставщика внутриобъектового и пропускного режимов и иных правил, действующих на территории Заказчика.

Доставка товара, отгрузка-разгрузка товара, подъем до места передачи товара Заказчику осуществляется силами и средствами Поставщика или привлекаемыми им третьими лицами. Поставщик несет полную ответственность за действия (бездействие) свои и привлекаемых по настоящему договору третьих лиц.

3.3.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента его передачи от Поставщика. Датой передачи товара Заказчику считается дата подписания сторонами документа о приемке товара.

4. Порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет ________(__________) рублей, ______ копеек, в том числе НДС начисляется/не начисляется (_______ % , __________________(___________) рублей _______копеек.

4.2.Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена договора включает все расходы, в том числе стоимость товара, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора.

4.3. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, должен составлять не более 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара. Ответственным за надлежащее оформление документов является Поставщик.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, при этом обязанности Заказчика в части оплаты по договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с его счета.

4.4. Источник финансирования -средства ОМС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условием договора.

5.1.2. Своевременно предоставить Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.3. Обеспечить приемку поставленного товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.Передать заказчику товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.2.2. Поставить товар новым, то есть не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не менялись составные части и не восстанавливались потребительские свойства.

5.2.3.Передать товар, являющейся его собственностью, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющейся предметом залога, поручительства и т.п.

5.2.4. Поставить товар строго соответствующий указанным характеристикам, иметь качество, принятое для данного вида товара. Предоставить при поставке товара документ, подтверждающей качество и безопасность товара (свидетельство о государственной регистрации).

5.2.5. Поставить товар в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товаров при транспортировке, отгрузке и хранении.

5.2.6. Поставить товар с информацией на русском языке на каждую единицу товара.

5.2.7. Нести ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

5.2.8. Соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также нормативных актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной, пожарной безопасности.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты поставляемого товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством или договором.

5.3.2. При передаче Поставщиком товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок;

- возмещение своих расходов на устранение недостатков товара в 10-дневный срок.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. По своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора, если заказчик в нарушение договора отказывается принять и (или) оплатить товар.

5.4.2. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением договора, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения договора и потребовать от заказчика возмещения убытков, вызванных его прекращением.

6. Порядок приемки

6.1. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором.

6.2. Поставщик в день доставки товаров по адресу Заказчика, указанному в п. 3.1. настоящего договора, должен передать последнему документ о приемке товара ( товарную (ые) накладную (ые), УПД, иной документ по форме Поставщика), счета и счета-фактуры (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется). Указанные документы предоставляются в 2 –х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида товара (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, протоколы санитарно-химических испытаний, сертификаты пожарной безопасности и др.). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

6.4. Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 6.2., 6.3. настоящего договора, при приемке товара может являться основанием для отказа в приемке товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки товара в соответствии с условиями настоящего договора.

6.5. Приемка поставленного товара ( результата отдельного этапа исполнения договора) осуществляется лицом, ответственным за приемку или специально созданной Комиссией по приемке товара ( результата отдельного этапа исполнения договора).

6.6. Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, приемка осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поставки товара (включая срок на оформление и подписание документа о приемке, проведение экспертизы и оформление ее результата).

Поставщик обеспечивает участие в приемке товара своего уполномоченного представителя, не явка которого означает согласие Поставщика на проведение приемки товара Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный таким образом документ о приемке имеет полную юридическую силу.

6.7. Приемка осуществляется по месту поставки, указанному в п. 3.1. настоящего договора.

6.8. Приемка товара Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

- осмотр поставленного товара (отдельного этапа исполнения договора);

- проверка соответствия количества, комплектации, характеристик товара требованиям договора и предусмотренными им нормативной и технической документацией и другими документами, а также совершение всех иных необходимых действий по приемке поставленного товара, за исключением случаев, когда заказчик вправе в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации потребовать замены всей партии товара или отдельной ее части или отказаться от исполнения договора;

- проверка документов, подтверждающих факт поставки товара на предмет соответствия указанного товара количеству и качеству, комплектности, объему, безопасности, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, установленным договором;

- проверка представленных поставщиком отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, доверенности, промежуточные и итоговые акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и договора, а также устанавливают наличие предусмотренного условиями договора количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;

-при необходимости запросить у поставщика недостающие отчетные документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам;

-в случае, если по условиям договора товар должен быть установлен (собран, запущен, смонтирован, введен в эксплуатацию) обеспечение возможности проведения соответствующих работ (услуг), а также проверка их хода и качества;

-проверка наличия гарантийных обязательств о соответствии товара условиям договора о качестве, если такой срок установлен договором, действующим законодательством, нормативной и технической документацией.

6.9. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

6.10. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, УПД или иными документами, подтверждающими поставку товара по форме Поставщика). Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

6.11. В случае установления заказчиком при приемке полного соответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, а также маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества товаров (установленных органолептическим методом), требованиям договора и предусмотренными им нормативной и технической документации товар им принимается с оформлением всех необходимых приемочных документов, определенных договором.

6.12. При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, а также маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества товаров (установленных органолептическим методом), требованиям договора и предусмотренными им нормативной и технической документации Заказчик товар не принимает, а составляет акт приемки по фактическим результатам.

6.13. При отсутствии замечаний и разногласий по результатам приемки документ о приемке оформляетсяпо форме представленной Поставщиком при поставке товара, подписывается со стороны Заказчика лицом (-ами), ответственными за приемку.

6.14. Документ о приемке составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и передается (направляется) поставщику не позднее10–ти календарных дней после его подписания (утверждения) Заказчиком.

6.15. При наличии выявленных несоответствий или недостатков замечания и разногласия по результатам приемки отражаются в документе о приемки по форме Заказчика (Акт приемки), который подписывается со стороны Заказчика лицом (-ами), ответственными за приемку, который в тот же срок ( п.6.14.) направляется Поставщику, при этом последнему предоставляется срок на устранение выявленных по результатам приемки несоответствий или недостатков - 10 рабочих дней со дня получения им указанного документа о приемке (Акта приемки).

В случае устранения выявленных несоответствий или недостатков товара, повторная приемка производится в сроки и в порядке для приемки товара.

6.16. Документ о приемке составляется и подписывается с учетом заключения экспертизы. Срок проведения экспертизы входит в срок для приемки товара, предусмотренный в п. 6.6. договора.

6.17.При приемке поставленного товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.18. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товаров ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.19. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Подписанный Заказчиком документ о приемке передается (направляется) Поставщику в течение 3 –х рабочих дней со дня его подписания Заказчиком.

6.20. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в разделе 1 и 5 настоящего договора, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

6.21. Ответственное лицо за приемку от Заказчика ______________, тел.____.

7. Ответственность сторон

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора.

7.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

7.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

7.5. В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему договору (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты пени в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.9.Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.10. Заказчик имеет право удержать суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), из суммы, подлежащей оплате Поставщику, о чем уведомляет его в письменном виде.

8. Порядок изменения договора

8.1. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, предусмотренных разд.19 Положения о закупке Заказчика.

8.2. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти;

6) изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.3.Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

2) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

3) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

5) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

9.3. Решение об отказе от исполнения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Разрешение споров в порядке исполнения настоящего договора осуществляется путем переговоров.

10.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения. Право на предъявление претензии возникает у Стороны чье право было нарушено на следующий день после его нарушения.

Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены и будут считаться направленными надлежащим образом Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов по реквизитам сторон, указанным в договоре:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

—заказным или ценным письмом с описью вложения, а также курьерской доставкой, передачей лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись по адресу места ее нахождения;

— факсом.

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения.

В случае если ответ на претензию не будет получен направившей ее Стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня ее направления, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям,Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Челябинской области.

10.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно являлось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших воли и желания сторон, и некоторые нельзя было предвидеть или предотвратить.

11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия неопределимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влияния на исполнение обязательств по договору.

12. Обеспечение исполнения договора

12.1. Обеспечение исполнения договора предоставлено Поставщиком составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет23 760, 00 руб.

Способ обеспечения исполнения договора Поставщиком определяются самостоятельно, в том числе он может быть в следующих формах:

внесения денежных средств / предоставлением независимой гарантии.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств):

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс» ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Министерство финансов Челябинской области (ГАУЗ «ГБ № 2 г. Миасс», ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39ВР) Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКазначейский счет входящий в состав ЕКС №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области г. Челябинск БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12.2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

12.3. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте договора, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренныйчастью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

12.6. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

12.7. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

12.8. Если при проведении аукциона предложенная цена договора, уменьшилась на двадцать пять и более процентов начальной (максимальной) цены договора, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения договора (безотзывной банковской гарантией или внесением денежных средств), в порядке и размере, предусмотренном разд. 13. настоящего договора.

12.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии.

12.10. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательства по договору и предъявления Заказчиком соответствующих требований об уплате возмещению убытков пени, штрафов, Заказчик вправе удержать суммы начисленных и неоплаченных Поставщиком пени, штрафов из денежных средств, перечисленных Поставщиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения договора, или обратиться с требованием об их уплате по независимой гарантии. В случае, если размер начисленных Поставщику пени, штрафов превышает сумму обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе обратиться за взысканием оставшихся сумм пени, штрафов в судебном порядке.

12.11. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение, размер которого может быть уменьшен в порядке п.12.3. договора.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика не позднее 7 (семь) рабочих дней ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

12.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если она была предусмотрена).

12.13. В случае отзыва в соответствии сзаконодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором.

12.14. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разд. 7 настоящего договора.

13.Антидемпинговые меры

13.1.Если победителем закупки была предложена цена ниже начальной (максимальной) цены договора на 25 (двадцать пять) и более процентов, договор заключается только после предоставления победителем закупки обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб., но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

13.2.В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Антикоррупционная оговорка

14.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

14.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15. Прочие условия

15.1. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и содержат ссылку на договор.

15.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер.

15.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действия таких изменений.

15.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 15.4 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным вразделе 16 настоящего договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные вразделе 16 настоящего договора, либо с использованием факсимильной связи с подтверждением о получении.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.8.Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15.9.К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 –График поставок

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

*Совместимость с моечно-дезинфицирующим репроцессором марки DetroWash, имеющимся у заказчика.

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 2

к Договору

от "__" ____ 20__ г. N ___

График поставок

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

___________________________ _______________________________

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)