Тендер - Поставка чистящих, моющих средств и предметов личной гигиены №292862719

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Город Санкт-Петербург город федерального значения
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.03.2025 по 11.03.2025Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ЗК_(средства_по_уходу)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПб ГАСУСОН

«ДСО «Серафимовский»

____________________Е.В. Чистяков

«03» марта 2025 года

ЗАКУПКА

запрос котировок в электронной форме на поставку

чистящих, моющих средств

и предметов личной гигиены

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Санкт-Петербург

2025

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку чистящих, моющих средств

и предметов личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень приложений к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, являющихся

его неотъемлемой частью

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 3 – Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме.

Приложение № 4 - Инструкция по заполнению заявки в части показателей товара п.3 формы котировочной заявки.

Приложение № 5 – Рекомендуемая форма согласия на обработку персональных данных.

Приложение№6 – Рекомендуемая форма «Декларация о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме».

Приложение № 7 - Ценовое предложение участника запроса котировок в электронной форме.

Приложение № 8 – Проект договора.

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

Техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора

1. Предмет запроса котировок в электронной форме: поставка чистящих, моющих средств

и предметов личной гигиены

2. Начальная (максимальная) цена договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,03 рублей.

2. Цели и правовое основание для поставки товара

1. Целью закупки является обеспечение функционирования учреждения в рамках Уставной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

2. Основание для закупки:

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ";

- Выполнение государственного задания в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год.

3. Источник финансирования

1. Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1. Оплата осуществляется в безналичной форме.

2. Оплата товара производится Заказчиком после фактической поставки партии товара за счет собственных средств ВР 244, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

3. Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, страхование и другие обязательные платежи.

4. Оплата производится в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96 [1] ) на основании предоставленных Поставщиком документов на оплату (счет, акт приема-передачи товара, товарная накладная, счет-фактура [2] ) (или универсального передаточного документа 1 ), подтверждающих факт и цену поставленного товара и оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. Акты приема-передачи товаров должны содержать их характеристики, соответствующие спецификации товаров, предусмотренные в договоре.

5. Авансирование не предусмотрено.

5. Порядок формирования цены Договора

1. Расчет начальной (максимальной) цены договора произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и формируется на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены (Приложение № 2) к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

2. В начальную (максимальную) цену Договора включены стоимость товара, упаковки и маркировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора по 30.04.2025г, отдельными партиями по заявке Заказчика. Количество партий: не более 5.

2. Поставка товара, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика и за счет средств Поставщика по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, дом 1, до этажа и помещения, указанного Заказчиком.

3. Поставка выполняется по заявке Заказчика в письменной форме (по факсу, либо по e-mail) или устной форме (по телефону). Срок выполнения заявки в течение 7 (семи) дней с 09.00 до 15.00 часов по рабочим дням. За 1 (один) рабочий день перед началом выполнения заявки обязательно созвониться и согласовать с Заказчиком конкретнее время приезда по телефону.

4. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора

7. Требования к количественным характеристикам (объему) поставляемого товара

1. Поставка товара должна осуществляться в объеме (количестве) в соответствии с Приложениями №1 и № 2 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

8. Требования к качеству товара, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам поставляемого товара

1. Заказчик устанавливает требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

8.1. Требования к качеству и безопасности товара

1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и к поставке товара должны прилагаться надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, если они предусмотрены законодательством для данного вида товара.

2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Товар соответствующего рода, материалы и комплектующие для его изготовления должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.

4. Качество товара должно быть подтверждено действующим сертификатом соответствия/ декларацией о соответствии установленного образца в отношении поставляемого товара (для товаров, требующих указанных сертификатов/деклараций) в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащего обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 2467 и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5. Регистрация товара должна быть подтверждена действующим регистрационным удостоверением установленного образца в отношении поставляемого товара (для товаров, подлежащих регистрации) в соответствие с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 г.

6. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7. При исполнении договора по соглашению сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

8. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям Договора или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям Договора в сроки, определенные Заказчиком.

9. В случае поставки товара с нарушением условий Договора замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

8.2. Требования к упаковке товара

1. Поставляемый товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки заказчиком.

2. Упаковка должна соответствовать стандартам, техническим условиям, другой нормативно - технической документации и условиям Договора и отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды.

3. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды, содержать необходимые маркировки, штрих-коды, наклейки. К товару, имеющему инструкции или руководство по эксплуатации, в упаковку должны быть вложены инструкция и руководство по эксплуатации на русском языке.

Раздел 3. Требования сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика. Убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком, возмещаются Заказчику в полном размере.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 – Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

Главная медицинская сестра Черчевич А.С.

Приложение № 1 к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Предмет закупки: «Поставка чистящих, моющих средств

и предметов личной гигиены»

1.Сведения об участнике закупки:

1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица) _________________________________________________________________________________.

1.2. Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, физического лица (самозанятого))____________________________________________________________________________.

1.3. ИНН участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО_______________________________________________

1.4. ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (для юридического лица) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц _____________________________________.

1.5. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

Расч. счет ___________________________ в _________________________(наименование банка)

Корр. счет __________________________; БИК _______________________.

1.6. Контактное лицо ________________________________________________.

1.7. Телефон _____________факс__________ адрес электронной почты _____________________.

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме для СМСП (включая все изменения и разъяснения к ней), техническое задание, проект Договора «____________» (указывается наименование закупки в соответствии с извещением), ___________ (указывается наименование участника закупки (для юридического лица) или Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя, физического лица) сообщает о согласии исполнить требования и условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме для СМСП № _____________________ от «___» ____ 202_г. (указывается номер и дата извещения о проведении запроса котировок в электронной форме для СМСП).

3. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме для СМСП (включая все изменения и разъяснения к ней), техническое задание, проект Договора «____________» (указывается наименование закупки в соответствии с извещением), ___________ (указывается наименование участника закупки (для юридического лица) или Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя, физического лица), предлагаем поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

В п.3 котировочной заявки «Наименование, технические, функциональные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара» участник закупки указывает конкретные показатели, предлагаемого к поставке товара, которые должны соответствовать значениям, установленным в техническом задании (Приложение № 1), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Конкретные показатели необходимо указывать в соответствии с инструкцией по заполнению заявки (Приложение №4 к настоящему извещению).

4. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке запроса котировок в электронной форме сведений.

5. Приложение:

- копии документов, установленные в п.16 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

- любые другие документы по усмотрению участника закупки.

Участник закупки* ____________________(расшифровка подписи)

(уполномоченный представитель с указанием должности) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

*Подписывает руководитель участника для юридического лица, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности.

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

Инструкция по заполнению заявки в части показателей товара п.3 формы котировочной заявки

Участник указывает конкретные показатели, предлагаемого к поставке товара, которые должны соответствовать значениям, установленным в техническом задании (Приложение №1), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При предоставлении сведений о значениях показателей товаров участник закупки не вправе изменять наименования показателей. Изменение названия показателя товара трактуется комиссией как непредставление сведений о показателе.

Конкретные показатели должны быть указаны по каждому значению, с указанием каждой позиции, в соответствии с техническим заданием.

Все сведения (независимо к какому виду показателей они относятся), содержащиеся в заявке участника закупки не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «требуется», «допустимо», «необходимо», «должны быть», «должен», «может», «может быть», «на выбор заказчика», «по усмотрению заказчика» (и их производные) и должно быть сформулировано таким образом, чтобы заказчик имел возможность оценить предлагаемый к поставке товар на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1), т.е. заменены на слова, исключающие двоякое толкование показателя товара.

Все сведения (независимо к какому виду показателей они относятся), содержащиеся в заявке участника закупки не должны сопровождаться формулировками в будущем времени (с использованием слова «будет» и т.п.), так как заявка участника становится неотъемлемой частью договора, при этом данные формулировки не отражают конкретного момента времени, т.е. заменены на слова, исключающие двоякое толкование показателя товара.

В случае установления соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее», «не ниже», «не меньше», «не ранее», знака «≥» участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленное техническим заданием.

В случае установления соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не более», «не выше», «не превышает», «не больше», «не позже», знака «≤» участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, равное или меньшее значение, установленное техническим заданием.

В случае установления соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов «более», знака «>» участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, превышающее значение, установленное техническим заданием.

В случае установления соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов «менее», знака «

В случае описания однородных неизменяемых вариантов значения показателя с использованием для их разделения обозначения «и/или», участник закупки должен указать как минимум одно из представленных вариантов значений, соответствующих требованиям технического задания, при этом участник вправе указать несколько вариантов значений, разделяя их союзом «и», если эти значения удовлетворяют характеристикам предлагаемого товара.

Применение заказчиком союзов «или», «либо», знака «/», «±» означает, что заказчику требуется товар только с одним вариантом значения показателя из указанных, участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение и указать его в своей заявке.

В случае установления значений показателей, для которых указан диапазон значений, участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, входящее в установленный диапазон. Для указания диапазона значений заказчик использует: «…±…», «…-…», «от…до», «не менее…не более», «≥…≤», «>…≤», «≥…

Участник обязан представить значения в неизменном виде, если указан диапазон при описании погрешности, точности (отклонения), временной диапазон, температурный режим, срок годности (гарантийный срок), напряжения питания для электрооборудования и других установленных диапазонов применения товара, но необходимо гарантировать соответствие показателя требованиям заказчика, установленным в диапазоне. При указании значений, которые необходимо предоставить в диапазоне, возможно использовать термины из п. 6-7, 12 или знаки «+…», «-…» и «±…». В остальных случаях использование данных слов считается предоставлением неконкретного показателя, вне зависимости от места их использования в описании товара.

Если показатели перечислены через знаки препинания следом друг за другом, следует указывать все перечисленные показатели.

В случае, если для показателя, установлена единица измерения, конкретные показатели необходимо представить с предложенной заказчиком единицей измерения.

Все показатели, которые расписаны иначе, чем в инструкции, являются неизменными и должны быть указаны участником закупки в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

Все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, указанные в техническом задании к настоящему извещению (Приложение № 1), обязательны для предоставления в заявке в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

Скопированное техническое задание или часть технического задания без выполнения правил настоящей инструкции не является указанием конкретных показателей товара.

19. В соответствии с установленным ограничением закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара при являются: а) для подтверждения происхождения товаров, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» или

б) для подтверждения происхождения товаров, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров

При заполнении заявки участник должен учитывать тот факт, что конкретные показатели товара, указанные в заявке участника, полностью включаются в проект договора, направляемый участнику, с которым заключается договор по результатам запроса котировок в электронной форме (конкретные показатели из заявки участника в точности копируются в спецификацию проекта договора, направляемого участнику, с которым заключается договор по результатам запроса котировок в электронной форме).

Приложение № 5

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

Рекомендуемая форма согласия на обработку персональных данных

(предоставляется при подаче заявки участником закупки, являющимся физическим лицом)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________

(адрес места жительства/пребывания)

_____________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации

серия: ________ номер _________________ выдан «_____» ___________________ _____ г.

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Оператору – СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» на обработку моих персональных данных.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации по оказанию адресной социальной помощи, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Настоящее согласие действует бессрочно

__________________________________________________________

ФИО

____________________________ «____» ________________ 20 ____ г.

Подпись

Приложение № 6

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

«Декларация о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства №______(указывается номер и дата извещения о проведении запроса котировок в электронной форме)»

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии), Ф.И.О. (для физического лица) участника запроса котировок в электронной форме) подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) отсутствие проведения ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) отсутствия приостановления деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности)

Приложение № 7

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

Ценовое предложение участника запроса котировок в электронной форме

Предмет закупки: «Поставка чистящих, моющих средств

и предметов личной гигиены»

1. ____________ (указывается наименование участника закупки (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) согласен осуществить поставку ______ (указывается наименование закупки в соответствии с извещением) и заключить договор на сумму (в российских рублях цифрами и прописью): ___________________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС __% - _____ руб. __ коп. (Либо «НДС не облагается» в случае применения упрощенной системы налогообложения).

Цена договора включает стоимость товара, упаковки и маркировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все изменения и разъяснения к ней), техническое задание, проект Договора на поставку на ____________ (указывается наименование закупки в соответствии с извещением), ___________ (указывается наименование участника закупки (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица), предлагаем поставить товар на условиях, которые мы представили в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке запроса котировок в электронной форме.

Участник закупки* ____________________(расшифровка подписи)

(уполномоченный представитель с указанием должности) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

*Подписывает руководитель участника для юридического лица, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности.

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия

Приложение № 8

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме для СМСП

Проект договора

ДОГОВОР № _______

Санкт-Петербург «____» ____________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания «Серафимовский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чистякова Е.В., действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _______________, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола __________ №__________ от __________, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих, моющих средств и предметов личной гигиены для нужд СПб ГАСУСОН «Дом социального обслуживания «Серафимовский» (далее – товар), в соответствии со спецификацией (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и обеспечить его оплату.

1.2. Объем (количество), цена товара определяются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Договором;

2.1.2. Требовать представления Поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору;

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора;

2.1.6. Предъявлять претензии Поставщику по срокам и качеству поставляемого товара.

2.1.7. Осуществить оплату по договору в размере договора, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов в порядке, предусмотренном п.п. 3.7-3.10 Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять товар надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

2.2.2. Оплатить поставленный товар в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика;

2.3.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Поставить товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1) в сроки, установленные Договором. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора;

2.4.2. Обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТ, ТУ и (или) иными документами, регламентирующими их качество;

2.4.3. Приступить к исполнению Договора в сроки, установленные Договором.

2.4.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором;

2.4.5. Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих поставке товара;

2.4.6. Исполнять полученные в ходе поставки товара указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в поставке товара или иные отступления от условий настоящего Договора.

2.4.7. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 3.7-3.10 Договора.

2.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ___________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 5 ___% _____________ руб., в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, страхование и другие обязательные платежи.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Оплата товара производится Заказчиком после фактической поставки партии товара за счет собственных доходов ВР 244, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.4. Оплата производится в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96 [4] ) на основании предоставленных Поставщиком документов на оплату (счет, акт приема-передачи товара, товарная накладная, счет-фактура [5] ) (или универсальный передаточный документ 4 ), подтверждающих факт и цену поставленного товара и оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. Акты приема-передачи товаров должны содержать их характеристики, соответствующие спецификации товаров, предусмотренные в договоре.

3.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора.

3.6. Авансирование не предусмотрено.

3.7. В случае предъявления Заказчиком требования о начислении Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) о возмещении убытков Поставщик в праве в добровольном порядке до момента оплаты поставленного товара оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) и (или) возместить убытки в сроки и по реквизитам, указанным в требовании.

3.8. В случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) и (или) не возмещения суммы убытков в добровольном порядке, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) сумму убытков и итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщиком по Договору.

3.9. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком документов на оплату или удерживается из обеспечения исполнения договора исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера суммы убытков.

3.10. В случае отказа Поставщика от подписания Акта взаимосверки Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара с удержанием неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещении суммы убытков или удержать из обеспечения исполнения договора размер неустойки (штрафа, пени) и (или) сумму убытков исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера суммы убытков.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора по 30.04.2025г, отдельными партиями по заявке Заказчика. Количество партий: не более 5.

4.2. Поставка товара, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика и за счет средств Поставщика по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, дом 1, до этажа и помещения, указанного Заказчиком.

4.3. Поставка Товара должна осуществляться в пределах срока поставки товара, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, в точном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) по месту доставки Товара, указанному в пункте 4.2 настоящего Договора.

4.4. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара осуществляется в пункте поставки, указанном в пункте 4.2. Договора. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты поставки товара Заказчику.

5.2. При приемке товара Заказчик проверяет:

- наличие транспортных и сопроводительных документов на товар (п. 3.4, п. 5.4 настоящего Договора), а также целостность упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

- соответствие количества товара путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Приложении № 1 к Договору. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Приложении № 1 к Договору.

- соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, а также соблюдение требований к маркировке, упаковке, иных требований, предъявляемых к товарам подобного рода.

- соответствие сведений, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, ассортименту, количеству, характеристикам, качеству товара, сроку поставки товара.

5.3. Поставка товара считается оконченной после подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96 [6] ) в двух экземплярах, в которых указываются сведения о поставке товара в полном объеме на условиях настоящего Договора, в том числе, общее количество, качество, ассортимент поставляемого товара, фактические сроки поставки товара, сведения о недопоставке, иных недостатках поставленного товара, выявленных нарушениях условий настоящего Договора при осуществлении поставки, иные сведения об обстоятельствах, влиявших на выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Поставщик обязан передать Заказчику при поставке товара комплект надлежащим образом заверенных копий сертификатов соответствия/деклараций о соответствии, выданных территориальными органами по сертификации (по товарам, требующим указанных сертификатов/деклараций), паспорт (при наличии), инструкцию по применению / использованию на русском языке (по товарам, требующим инструкций по применению/использованию).

5.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений о наименовании, объемах, ассортименте и стоимости товара, отраженных в акте приема-передачи товара, товарной накладной (или универсальном передаточном документе) и сопроводительных документах фактически поставленному товару и их сведениям, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, Заказчик не подписывает документы до внесения Поставщиком в них соответствующих изменений.

5.6. Заказчик своими силами проводит экспертизу поставленного товара на предмет его соответствия условиям настоящего Договора.

5.7. В случае отказа принять товар Заказчик обязан во всех экземплярах акта приема-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа) сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

5.8. Заказчик вправе отказаться принимать товар в следующих случаях:

- если поставка товара просрочена;

- если количество, ассортимент и качественные характеристики поставленного товара не соответствуют сведениям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

- при обнаружении недопоставки товара;

- при предоставлении неправильно оформленных транспортных и сопроводительных документов фактически поставленному товару и их сведениям, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору;

- при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность поставленного товара, если они предусмотрены законодательством для данного вида товара;

- поставка совершена в нарушение требований настоящего Договора;

- при отсутствии уполномоченного представителя Поставщика при приемке.

5.9. В случае обнаружения некачественного товара или недопоставки составляется акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика. Участие представителя Поставщика при приемке товара, а также составлении указанного акта обязательно.

5.10. О выявленных несоответствиях по количеству, качеству товара, отсутствия или неполного комплекта документов, относящихся к товару, Заказчик уведомляет Поставщика, направляя ему письменную претензию.

5.11. Поставщик обязан безвозмездно устранить указанные в претензии недостатки в сроки, определенные Заказчиком. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара или направить Поставщику уведомление о досрочном расторжении Договора без исполнения обязательства по оплате, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.12. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

6. УПАКОВКА ТОВАРА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Поставляемый товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки заказчиком.

6.2. Упаковка должна соответствовать стандартам, техническим условиям, другой нормативно - технической документации и условиям Договора и отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды.

6.3. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды, содержать необходимые маркировки, штрих-коды, наклейки. К товару, имеющему инструкции и руководство по эксплуатации, в упаковку должны быть вложены инструкция и руководство по эксплуатации на русском языке.

6.4. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и к поставке товара должны прилагаться надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, если они предусмотрены законодательством для данного вида товара.

6.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Товар соответствующего рода, материалы и комплектующие для его изготовления должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.

6.7. Качество товара должно быть подтверждено действующим сертификатом соответствия/ декларацией о соответствии установленного образца в отношении поставляемого товара (для товаров, требующих указанных сертификатов/деклараций) в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащего обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 2467 и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

6.8. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.9. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

6.10. Товары не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют при их нормальной эксплуатации.

6.11. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего договора, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном его использовании в обычных условиях.

6.13. При исполнении договора по соглашению сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.14. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика.

6.15. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям Договора или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям Договора в сроки, определенные Заказчиком.

6.16. В случае поставки Товара с нарушением условий Договора все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок. Убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком, возмещаются Заказчику в полном размере.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное или несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени. Пени начисляются за каждый день просрочки неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного товара.

7.3. В случае нарушения Поставщиком всех иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком сроков (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от суммы Договора.

7.4. В случае просрочки предоставления правильно оформленных документов на оплату, документов на товар более чем на 5 календарных дней Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,01% от суммы Договора за каждый документ.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков, Заказчик направляет Поставщику требование об оплате неустойки (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) сумму убытков, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков в порядке, предусмотренными п.п. 3.7-3.10 Договора или удержать из обеспечения исполнения договора размер неустойки (штрафа, пени) и (или) сумму убытков исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера суммы убытков.

7.7. За несвоевременную оплату поставленного товара Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от цены неоплаченного товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока оплаты.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Договору.

7.10. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. В соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьдесят шесть тысяч двадцать девять) рублей 55 копеек

Способ обеспечения: ___________________.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставление безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечислением суммы денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком, с которым заключается Договор, самостоятельно.

7.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости непоставленного товара или поставленного товара ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков.

7.13. В случае, если Поставщиком закупки, с которым заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств, то обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения исполнения Договора. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Поставщиком документов, подтверждающих исполнение Поставщиком своих обязательств по договору. Днем исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается день подписания акта приема-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа).

7.14. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре.

7.15. В ходе исполнения договора Поставщик при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по исполнению договора, вправе предоставить Заказчику по соглашению с Заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора.

7.16. В ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа обеспечения исполнения договора.

7.17. Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения между сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

Договор подлежит регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиком.

8.2. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При исполнении договора по соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения, могут быть изменены условия договора, за исключением предмета договора, в следующих случаях:

9.1.1. снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

9.1.2. изменение предусмотренного договором количества, объема товаров, при изменении потребности в таких товарах на поставку которых заключен договор. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

9.1.3. однократное изменение срока исполнения обязательств по договору в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора либо необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в половину срока, предусмотренного договором при его заключении. При этом изменение договора осуществляется после предоставления поставщиком обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в соответствии с настоящим Положением в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

9.1.4. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

9.1.5. при исполнении договора по соглашению сторон осуществляется поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

9.1.6. при исполнении договора по соглашению сторон производится замена поставляемого товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого соответствует качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в договоре, в случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно осуществить поставку товара, указание на товарный знак которого содержится в условиях договора;

9.1.7. а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и договором.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае существенных нарушений стороной по договору следующих условий договора:

9.3.1. поставки товара (выполнения работы, услуг) ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, предусмотренный таким договором;

9.3.2. нарушения срока поставки (выполнения работ, услуг) такого договора;

9.3.3. в случае, если будет выявлен факт предоставления Поставщиком недостоверных сведений, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

9.3.4. в случае установления факта проведения в отношении Поставщика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении Поставщика, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

9.4. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков и упущенной выгоды.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), или по копии паспорта, если Поставщик - физическое лицо, посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении участнику, с которым заключен договор. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика, с которым заключен договор, об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком, подтверждения о вручении последнему указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об Поставщика по его адресу, указанному в договоре, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), или по копии паспорта, если Поставщик - физическое лицо. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

9.6. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны, об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен договором, уведомлением либо не определен соглашением сторон.

9.7. Поставщик, с которым заключен договор вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Требование о расторжении договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления стороны.

9.9. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2 Договора, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки (штрафы, пени), предусмотренных разделом 7 Договора.

10. Действия обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание нормативных или ненормативных актов государственных органов, а также действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела данного Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, («отмыванию») доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения результатов рассмотрения и подтверждения Стороной, что нарушения не произошло или не произойдет. Результат рассмотрения уведомления в письменной форме, Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае совершения одной Стороной действий, запрещенных настоящим разделом Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им от Заказчика или ставшей известной ему в ходе оказания услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия с Заказчиком.

12.2. Требования п. 12.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

12.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований, раздела 12 Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Срок рассмотрения претензии 5 дней с момента ее получения.

13.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Договор заключен по результатам запроса котировок в электронной форме в форме электронного документа с использованием программных средств и подписан сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Договор может быть изменен или дополнен Сторонами только по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, которое должно быть заверено подписями уполномоченных представителей сторон и скреплено печатями Сторон; а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения заключаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней сообщать друг другу об изменении реквизитов, контактов, наименования, руководителя и банковских реквизитов в письменной форме.

14.4. Стороны признают, что информационные письма об изменении контактов, руководителя, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.5. В период действия Договора не допускается замена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика.

14.6. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами любым из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении; курьерской доставкой; по факсу, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

14.7. Почтовый адрес получения извещений для Поставщика является: _________________.

Адресом электронной почты получения извещений для Поставщика является: _________________.

Номером факса получения извещений для Поставщика является: ___________________.

14.8. Почтовый адрес получения извещений для Заказчика является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Красногородская, д.1.

Адресом электронной почты получения извещений для Заказчика является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номером факса для получения извещений для Заказчика является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. 14.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:

14.9.1. Приложение № 1 – Спецификация.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____________

от «_____»___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Указывается полная информация о товаре, указанная в котировочной заявке Победителя закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:______________ ( ) руб.

- Посмотреть таблицу с данными

если взамен товарной накладной и счет-фактуры будет использоваться универсальный передаточный документ, который объединяет в себе счет-фактуру и товарную накладную ↑

при упрощённой системе налогообложения деятельность НДС не облагается и счет-фактура не требуется. ↑

при упрощённой системе налогообложения деятельность НДС не облагается ↑

если взамен товарной накладной и счет-фактуры будет использоваться универсальный передаточный документ, который объединяет в себе счет-фактуру и товарную накладную ↑

при упрощённой системе налогообложения деятельность НДС не облагается и счет-фактура не требуется. ↑

если взамен товарной накладной и счет-фактуры будет использоваться универсальный передаточный документ, который объединяет в себе счет-фактуру и товарную накладную ↑

при упрощённой системе налогообложения деятельность НДС не облагается ↑