Тендер - Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих и других средств бытовой химии и гигиены №268119873

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_чистящие,моющие_на_2024год..doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Нижегородская облМесто поставки (адрес):Городецкий район,г.Заволжье,ул.Чайковского,8А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.03.2024 по 20.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка в сети «Интернет» http://www.etp-ets.ru Национальная электронная площадкаПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ТЗ_чистящие,_моющие_2024xx

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Директор МУП «ТВК» г.Заволжья

____________________В.И.Фомин

«____ » _______________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку чистящих, моющих, дезинфицирующих и др. средств бытовой химии и гигиены для нужд МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья на 2024г.

Объект закупки: Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих и других средств бытовой химии и гигиены

Начальная (максимальная) цена договора: руб. с НДС 20%

Источник финансирования: собственные средства МУП «ТВК» г. Заволжья

Код ОКПД 2: 20.41.44.190

Перечень, описание, характеристики и количество поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

6 Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

Поставляемый товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим требованиям и нормам законодательства РФ и иметь сертификаты качества Изготовителя, заверенные печатью Поставщика.

7 Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: нет

8 Сроки выполнения работ: С момента заключения договора по 31.12.2024г. Поставка Товара осуществляется по предварительным заявкам Покупателя (один раз в месяц) транспортом и силами Поставщика, до склада Покупателя, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Чайковского, 8А.

9 Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора;

- Цена Товара включает в себя стоимость НДС, стоимость погрузки, разгрузки, упаковки, невозвратной тары, страховых и других сборов, предусмотренных действующим законодательством и доставки до склада Покупателя, цена Товара не подлежит изменению в течение 2024 г.

- отсрочка платежа до 7 рабочих дней с даты поставки и подписания товарно-транспортной накладной обеими сторонами.

Начальник ОПП и ЭО А.И.Филатов

Зам. директора по техническим вопросам А.Г.Конев

Исп. Н.А.Кряквина

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть701

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства,

проводимом с целью определения поставщика на поставку

чистящих, моющих, дезинфицирующих

и других средств бытовой химии и гигиены для нужд

МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья на 2024г.

г. Заволжье, 2024г.

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Законодательством Российской Федерации (в соответствии с условиями Федерального закона 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и положением о закупках МУП «Тепловодоканал»г.Заволжья и иными нормативными правовыми актами.

1.Сведения о заказчике:

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» г. Заволжья.

Место нахождения и почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область г. Заволжье, пр.Мира, д.28

Адрес электронной почты (e-mail): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Электронная торговая площадка: электронная площадка в сети «Интернет» https://www.etp-ets.ru (далее – электронная площадка). Подача заявки на участие в процедуре закупки осуществляется участником из личного кабинета посредством штатного интерфейса Торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» в порядке, установленном Регламентом национальной электронной площадки АО «ЭТС».

Предмет закупки: Поставка чистящих, моющих, дезинфицирующих и других средств бытовой химии и гигиены для нужд МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья на 2024г.

4. Место доставки товара: Транспортом и силами Поставщика, до склада Покупателя, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Чайковского, 8А.

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется по предварительным заявкам Покупателя (один раз в месяц).

Размер и форма обеспечения исполнения договора: не установлено

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,37 руб. с НДС

Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота):
Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договор.

Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль.

Источник финансирования: Собственные средства

Форма, срок и порядок оплаты договора: форма оплаты безналичная. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Поставщика счёта, счёт-фактуры (или УПД), аванс не предусмотрен.

Требования, предъявляемые участникам электронного аукциона:

Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: - установлено

14.Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать представить для участия в закупке:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места нахождения, учредительный документ, если участником является юрлицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физлица, зарегистрированного в качестве ИП, если участником является ИП;

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для иностранного лица);

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является юрлицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка подписана:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам;

б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица, если участником является юрлицо;

6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, если его наличие необходимо по законодательству РФ и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования):

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки вносятся денежные средства;

б) независимая гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки;

9) декларация:

На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника закупки следующее:

- не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

- не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;

- за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

- у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физлицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;

- участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

- участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора.

10) предложение участника в отношении предмета закупки;

11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в электронном аукционе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места нахождения, учредительный документ, если участником является юрлицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физлица, зарегистрированного в качестве ИП, если участником является ИП;

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для иностранного лица);

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является юрлицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка подписана:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам;

б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица, если участником является юрлицо;

6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, если его наличие необходимо по законодательству РФ и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования):

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки вносятся денежные средства;

б) независимая гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки;

9) Декларация, указанная в п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. (Декларация может быть представлена с использованием средств электронной площадки).

На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника закупки следующее:

- не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

- не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;

- за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

- у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физлицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;

- участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

- участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора.

10) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Размер обеспечения заявок на участие в закупке: не установлен

Дата начала подачи заявок на участие: с момента опубликования извещения

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 20.03.2024г. в 11:00 местного времени.

Дата окончания рассмотрения заявок: 21.03.2024г.

Дата проведения электронного аукциона: 22.03.2024 г.
Время электронного аукциона устанавливает оператор площадки

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляется в соответствии с критериями, установленными Положением о закупке МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, настоящей закупочной документацией.

Порядок предоставления разъяснений положений документации об аукционе:
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяснений положений документации об аукционе, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляется в соответствии с Положением о закупке МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья.

Требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: не предусмотрено.

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора: в соответствии с условиями договора.

Приложения к документации о проведении открытого электронного аукциона:

Техническое задание;

Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

Проект договора.

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________

г. Заволжье «____» _______ 20___г.

МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фомина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель электронного аукциона _______________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИП, Ф.И.О. физического лица)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. –для юридического лица)

действующий на основании _______________________________________________________

,(Устав, Положение, данные доверенности)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола ______________ №___ от «____» ___________ 20____ г. о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является поставка Заказчику чистящих, моющих, дезинфицирующих и других средств бытовой химии и гигиены для нужд МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья (далее - Товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору, является неотъемлемой его частью).
1.2. К отношениям сторон по настоящему договору применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА
2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Заказчика и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара и подтверждаться паспортом качества, либо сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).
2.2. Приёмка Товара Заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции № П-6, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 и Инструкции № П-7, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966, в части не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству РФ.
2.3.В случае нарушения количественных и (или) качественных характеристик поставляемого Товара Поставщик своими силами и без увеличения стоимости обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего количества и (или) качества Товара.
2.4. Заказчик вправе проводить экспертизу в целях определения качества и комплектности поставляемого товара либо поставленного товара (находящегося на складе Заказчика в период гарантийного срока). Заказчик вправе самостоятельно определять экспертную независимую организацию.
2.5.В случае установления факта несоответствия качества товара требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного товара, а также требованиям Договора, Поставщик обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы определения качества (комплектности) товара, в том числе при выборочном контроле качества.
2.6. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз определения качества (комплектности) товара, проведенных Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы товара проводятся за счет Поставщика, в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Момент передачи Товара Заказчику определяется по дате, зафиксированной в накладной (форма Торг-12). Место поставки Товара –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Чайковского, 8А в будние дни с 7-30 до 16-30.
3.2.Выборка товара по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно (1 раз в месяц), на основании письменных заявок, в которых Заказчик обязан указать наименование, цену и количество Товара, исходя из ассортимента, цены и в пределах количества товара, предусмотренных в Приложение №1 к договору. Заявка Заказчиком направляется Поставщику посредством электронной почты с возможностью подтверждения ее получения Поставщиком, до 10 числа каждого месяца в рамках сроках действия Договора. Срок исполнения заявки Поставщиком и доставки товара на склад Заказчика, в соответствии с п. 3.1. Договора, осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
3.3. Особые условия:
3.3.1. Отгрузка Товара с изменением количества допускается только с письменного разрешения Заказчика. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, отгрузка которого осуществлена по количеству, качеству или номенклатуре не соответствующей условиям Договора, и не несет за это ответственности.
3.3.2. Доставка товара к месту хранения, указанному Заказчиком, осуществляется силами и за счет поставщика.
3.3.3. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения на товар переходят от Поставщика к Заказчику в момент получения товара в соответствии с п.3.1. договора.

СУММА ДОГОВОРА И ЦЕНА ТОВАРА
4.1.Сумма настоящего Договора составляет ________________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 % _______ рублей ___ копеек. В период действия договора цена остается неизменной, за исключением случаев её изменения по соглашению сторон в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации. В случае если Договора заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
Источник финансирования: собственные средства.
4.2. Цена Товара включает в себя расходы на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, другие расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
5.1. Оплата за поставленный по настоящему договору товар производится Заказчиком отдельно по каждой поставленной партии товара, в течение 7 рабочих дней с момента согласования сторонами без каких-либо замечаний товарно-транспортной накладной, предоставляемой Поставщиком вместе со счетом, счет-фактурой или универсальным передаточным документом (далее УПД).
5.2. В случае несоответствия поставленного Товара ГОСТ (ОСТ, ТУ либо иному заявленному требованию) – оплата за поставленный Товар может не производится.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.5.1 Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).
6.3 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).
6.4 При возникновении претензий к Поставщику, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ по Договору, Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.
6.5 Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024г.
8.2 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, либо решению суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.3 Стороны до расторжения настоящего Договора урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически произведенными объемами работ (услуг), претензиями и неустойками в рамках настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской обл.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.3. Приложения к настоящему договору:
- Приложение № 1. Спецификация.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К договору № _____от ________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________ ( сумма прописью ) рублей _______ копеек.

В том числе НДС____%: ______________ (сумма прописью) рублей _______ копеек

- Посмотреть таблицу с даннымиобоснование_НМЦД