Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №288138069

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора

Договор №_____

г. Кингисепп «_____»_____________2025 год

Муниципальное автономное учреждение «ОЛИМП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Баландина Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения «ОЛИМП», утвержденного Наблюдательным советом муниципального автономного учреждения «ОЛИМП» от 12.12.2024 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить товар (далее - Товар) в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора и спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Товара и оплатить цену Договора, в пределах утвержденных средств, при условии соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором и спецификацией (приложение № 1).

1.3. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки поставок.

Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания, доходы от оказания платных услуг.

Порядок, сроки и условия поставки, срок действия Договора

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика, по мере возникновения у него необходимости в его приобретении до полной выборки товара. Заявка по каждой партии товара должна быть сформирована не позднее 7 дней до даты предполагаемой поставки. Максимальное количество Заявок по настоящему договору – 4 (три).

2.2. Поставка Товара осуществляется согласно места доставки Товара и количества поставляемого Товара, периода поставки.

2.3. Поставщик производит доставку Товара, а также его выгрузку по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Шадрина, зд.14/1.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента приема Товара Заказчиком.

2.5. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, уполномоченное лицо Заказчика ставит в товарно-транспортных или товарных накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, печать.

2.6. Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной или товарной накладной после поставки партии Товара в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

2.7. Товарные накладные должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

2.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям настоящего Договора и спецификации (приложение № 1) Товара по ассортименту и количеству, а также расходы связанные с проведением контроля качества Товара несет Поставщик.

2.9. Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет до адреса Заказчика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, а в части взаиморасчетов не позднее 31.12.2025 года.

Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и составляет ____________ рублей (с учетом НДС/НДС не предусмотрен), включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи РФ.

В случае, если Поставщик является физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

В случае, если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора.

3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются Заказчиком в безналичной форме. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Поставщика цену Договора на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком товарно-транспортных или товарных накладных на поставленный Товар, а также на основании выставленного счёта в течение 7 (Семи) календарных дней после подписания Поставщиком и Заказчиком выше перечисленных документов.

3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов количество всего предусмотренного настоящим Договором Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Договор. При поставке дополнительного количества Товара, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на двадцать процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящем Договоре в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество такого Товара.

При этом изменение количества Товара и цены Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора, а также поставка дополнительного количества Товара возможны в течение срока поставки, установленного условиями настоящего Договора.

3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема поставленного Товара и других условий исполнения Договора.

3.6. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора пени, подлежащей взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета ее, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пени, рассчитанной и подлежащей оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пени.

Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного настоящим Договором.

4.1.2. Требовать расторжения Договора, если Товар не свободен от прав третьих лиц.

4.1.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору осуществить сверку расчетов совместно с Поставщиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принимать и хранить поставленный Товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам хранения групп продуктов.

4.2.2. Контролировать качество поставляемого Товара.

4.2.3. Оплатить поставленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором при условии соответствия поставленного Товара требованиям Договора и спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

4.2.4. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Договору.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

4.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3.3. Привлечь к исполнению настоящего Договора субпоставщиков.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в заявке на поставку Товара.

4.4.2. Поставить Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3. настоящего Договора.

4.4.3. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный свободный от любых требований третьих лиц.

4.4.4. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 2-3 часов с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия настоящего Договора.

4.4.5. Одновременно с поставкой Товаров передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- счет, счет фактуру;

- товарно-транспортные накладные или товарные накладные, или УПД;

4.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию по исполнению Договора, а также предъявлять для осмотра транспорт и помещения, используемые Поставщиком для хранения Товаров.

4.4.7. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Поставка Товара производится в таре Поставщика. Тара возвращается транспортом Поставщика обратным рейсом.

4.4.8. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, действующим на территории РФ.

4.4.9. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных Заказчика, переданных для обработки, обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком по настоящему Договору, не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам, или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

Упаковка, маркировка и качество Товара, порядок приемки поставленного Товара.

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого по настоящему Договору Товара всем действующим стандартам и требованиям. Поставщик прилагает к каждой партии Товара соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого Товара.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

5.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту поставки.

5.4. Приемка Товара осуществляется уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика на месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка поставляемого Товара на соответствие требованиям настоящего Договора и спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по качеству и количеству, проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов;

- в случае отсутствия документов на поставленный Товар, или несоответствие их требованию спецификации (приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по количеству и качеству приемка Товара не производится;

- при необходимости от Поставщика запрашиваются разъяснения по представленным документам;

- проверка наличия сопроводительных документов на поставляемый Товар в соответствии с п.4.4.5 Договора;

- подписание товарно-транспортной накладной или товарной накладной на поставленный Товар.

5.6. Приемка Товара производится во время передачи (выгрузки) Товара по месту нахождения Заказчика по адресу, указанному в п. 2.3. настоящего Договора, с обязательным участием представителя Поставщика. При соответствии поставленного Товара требованиям настоящего Договора, спецификации (Приложение № 1) и отсутствия претензий со стороны Заказчика подписывается товарно-транспортная накладная или товарная накладная.

5.7. Если при приемке Товара будет обнаружено несоответствие качества, количества или ассортимента Товара заявке Заказчика, в товарно-транспортной или товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте. О выявленном несоответствии или недостаче Товара составляется акт, о чем Заказчик уведомляет Поставщика. Поставщик обязан произвести допоставку соответствующего Товара, его замену или возвратить уплаченную за него стоимость в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления претензии.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества Товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления претензии.

5.8. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи Товара со всей предусмотренной согласно п. 4.4.5 Договора документацией Заказчику и подписания уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика, представителем Поставщика товарно-транспортной накладной или товарной накладной.

Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей, что составляет 5 процентов цены Договора.

6.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Договора.

6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей, что составляет 5 процентов цены Договора.

6.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора Сторону от выполнения принятых обязательств.

6.9. Претензии к качеству Товара предъявляются Поставщику Заказчиком в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Поставщиком Товара и подлежат рассмотрению Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии.

6.10. Поставщик несёт перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки поставки Товара привлечёнными субпоставщиками. Заказчик не имеет обязательств перед субпоставщиками.

6.11. Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком вправе произвести вычет суммы неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Договором, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций.

Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

Расторжение, изменение Договора, порядок разрешения споров.

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

8.5. При расторжении Договора по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в количестве, определяемом итоговым актом взаиморасчётов, подписанным Заказчиком и Поставщиком. Заказчик оплачивает Поставщику фактически понесенные им расходы, а Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки.

8.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора Заказчик имеет право требовать от Поставщика причиненные убытки.

8.7. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.8. В случае, если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ленинградской области.

8.9. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара увеличивается не более чем на двадцать процентов или уменьшается не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на двадцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара;

в) изменение срока исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком Договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания Договора было невозможно.

9. Прочие условия.

9.1. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления изменений, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника Договора, не известившего об этих изменениях.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе настоящего Договора, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.4. Во всем, что не было предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Договору:

1. Приложение № 1 – спецификация.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _______

от «___» ___________2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными