Описание тендера: | Поставка бытовой химии и механизма для замка |
Сумма контракта: | 1 354,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 29.03.2024 |
Окончание: | 03.04.2024 09:00:00 |
Тендер №: | 269644216 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Саратовская область / Энгельс |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Саратовская область / Энгельс |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка бытовой химии и механизма для замка
Цена контракта: 1 354,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пятновыводитель, вес 500 г, BiMax Орлеанский жасмин порошкообразный | 223 | 223 | 1 | ШТ |
2 | Отбеливатель БОС-плюс MAX (максимум), вес 600г | 307 | 153 | 2 | ШТ |
3 | Механизм цилиндровый ECO Z ЛВ-80 (хром) (40-40) Нора-М | 342 | 342 | 1 | ШТ |
4 | Моющее средство Аос, вес 900г | 482 | 160 | 3 | ШТ |
Извещение.docx | 16 КБ | 29.03.24 12:21 | Действующая |
Проект договора.docx | 21 КБ | 29.03.24 12:21 | Действующая |
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК «Саратовский
областной театр оперетты»
________________В.В. Емельянов
Извещение
Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, иметь сертификат, либо декларацию соответствия.
Поставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки товара. Поставка осуществляется силами и средствами поставщика.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, экологической безопасности, а также иным требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.
Проект_договораПРОЕКТ
Договор поставки № _________
г. Энгельс «____» ________ 2024 г.
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной театр оперетты», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Емельянова Виталия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» («Сторона»), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую химию и механизм для замка (далее - Товар) согласно Спецификации к данному договору.
1.2. Срок поставки Товара: в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора. Товар может быть поставлен досрочно.
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.
1.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
1.5. Поставщик гарантирует:
-соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
-упаковку Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования;
-Товар свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
1.6. Адрес доставки: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Театральная, д. 2.
2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 года.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Доставить Товар в упаковке, исключающей возможность его порчи (уничтожения) при транспортировке, по адресу, указанному в п. 1.6. настоящего договора.
3.1.2. Сохранять Товар до наступления срока передачи его Покупателю, не допуская его ухудшения.
3.1.3. Незамедлительно заменить Товар ненадлежащего качества на соответствующий Товар надлежащего качества.
3.1.4. Возместить расходы Покупателя, связанные с ответственным хранением Товара.
3.1.5. Передать Товар надлежащего качества.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять Товар по товарной накладной.
3.2.2. Оплатить стоимость поставленного Товара в соответствии с п. 5 настоящего договора.
3.2.3. Обеспечить сохранность Товара до момента передачи Поставщику в случае отказа от Товара.
3.3. Покупатель вправе:
3.3.1. Не возвращать тару, средства пакетирования и упаковку, в которой был передан Товар.
4. Порядок приемки-передачи Товара.
4.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар по товарной накладной.
4.2. В момент принятия Товара Покупатель обязан осмотреть Товар на соответствие качеству, количеству и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно уведомить Поставщика.
4.3. В случае, если Товар доставлен транспортной организацией Покупатель обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
5. Стоимость Товара и порядок расчетов.
5.1. Цена договора составляет ____________ (_____________________) рублей __ копеек, «в т.ч. НДС» или «НДС не облагается».
5.2. Поставщик самостоятельно несет издержки любого вида, возникшие при исполнении настоящего договора.
5.3. Оплата по договору осуществляется Покупателем в рублях безналично в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Товара по товарной накладной и подписания акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
5.4. Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ и/или внебюджетные средства учреждения.
5.5. Покупатель вправе по соглашению сторон внести изменение относительно размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Учредителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставлении Субсидии.
6. Качество Товара
6.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.2.Гарантия Поставщика составляет не менее срока гарантии изготовителя.
6.3.Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, экологической безопасности, а также иным требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон.
7.1. В случае просрочки поставщиком срока поставки Товара, Поставщик уплачивает покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
7.2. В случае просрочки оплаты Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
7.3. Неустойка выплачивается исключительно при предъявлении письменного требования заинтересованной стороны путем направления претензии.
7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в полном объеме.
8. Форс-мажор.
8.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9. Расторжение договора.
9.1. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случае его существенного нарушения Поставщиком, а именно:
- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Покупателем срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
9.2. Если в разумный срок после расторжения настоящего договора вследствие нарушения обязательств Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене Товар взамен предусмотренного настоящим Договором, Покупатель может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в настоящем Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10. Порядок разрешения споров.
10.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами они подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров между руководителями Поставщика и Покупателя. Переговоры могут вести юристы как представители Сторон.
10.2. Если разногласия между Сторонами не будут урегулированы, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.
10.3. До обращения в Арбитражный суд Стороны должны принять меры по урегулированию спора в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена по юридическому адресу организации в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Срок рассмотрения и ответа на претензию не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. Моменты, не оговоренные в настоящем Договоре, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение
к договору поставки № ________ от «___» ___________ 2024г.
Спецификация
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#271673199 |
1 день
26.04.2024 08.05.2024 |
||
Анализ цен
#271679605 |
1 день
26.04.2024 08.05.2024 |
||
Тендер №271815893
Поставка средства моющего для туалетов и ванных комнат
|
Электронный аукцион
#271815893 |
14 143
|
9 дней
27.04.2024 16.05.2024 |
Электронный аукцион
#272029563 |
3 342 622
Обеспечение заявки:
33 426 |
9 дней
03.05.2024 16.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272096142 |
4 800
|
5 дней
06.05.2024 13.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269644095
поставка с доставкой хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#269644095 |
11 950
|
срок истек
29.03.2024 01.04.2024 |
Тендер №269643754
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
|
Электронный аукцион
#269643754 |
6 750
|
срок истек
29.03.2024 01.04.2024 |
Тендер №269643709
Хозяйственные товары для Пришкольного интерната (с результатом)
|
Запрос предложений
#269643709 |
19 100
|
срок истек
29.03.2024 05.04.2024 |
Тендер №269643598
Поставка хозяйственных товаров (с результатом)
|
Запрос котировок
#269643598 |
25 785
|
срок истек
29.03.2024 05.04.2024 |
Тендер №269643568
Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269643568 |
562 416
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
29.03.2024 08.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#269642570 |
64 392
|
1 день
29.03.2024 08.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#269642568 |
63 309
|
1 день
29.03.2024 08.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#269642435 |
1 260 000
|
6 дней
29.03.2024 13.05.2024 |
|
Единственный поставщик
#269640499 |
671 059
|
срок истек
- 31.03.2024 |
|
Тендер №269638686
Поставка расходных материалов для изготовления декораций
|
Малая закупка
#269638686 |
1 210
|
срок истек
29.03.2024 03.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |