Тендер - Поставка безметального проявителя. №269957487

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва. ул. Нагатинская, д.16А. стр.11.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.04.2024 по 16.04.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_ЮГ-06-24 - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку безметального проявителя.

(Только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

ЮГ-06-24

Москва

2024

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1 Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН) приглашает юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту – аукцион, ОАЭФ, электронный аукцион), на право заключения договора на поставку безметального проявителя. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки должны быть подтверждены доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

На Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru/223 (далее по тексту – «единая информационная система», ЕИС) и на сайте Единой электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru (далее по тексту – «электронная площадка») будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе (далее по тексту – документации об аукционе), а также все изменения или дополнения данной документации, в случае возникновения таковых.

1.2 Правовые основы проведения аукциона

Данный аукцион проводится в соответствии с положениями настоящей документации об аукционе, Положения о закупке ИНМЭ РАН (далее – Положением), а в части, не урегулированной указанными документами, положениями следующих законодательных актов Российской Федерации:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

– Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки;

– Постановление Правительства от 16.09.2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1.3 Общие сведения

1.3.1 Предмет аукциона

Заказчик – ИНМЭ РАН проводит аукцион с целью заключения договора на поставку товаров (проведения работ, оказания услуг) для нужд ИНМЭ РАН.

Информация о предмете аукциона с указанием количества поставляемого товара, содержится в информационной карте (Раздел 2 настоящей документации).

1.3.2 Регламент проведения аукциона

1. Для участия в аукционе участники закупки должны своевременно подготовить и направить оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе.

2. Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект договора, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения договора, который будет заключен по результатам закупки.

3. Комиссия по закупкам (далее по тексту – комиссия) рассмотрит заявки на участие в аукционе в порядке, установленном Положением и настоящей документацией об аукционе.

4. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона.

5. По результатам аукциона заключается договор в порядке и на условиях, установленных настоящей документацией и Положением.

6. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки не допускаются.

1.3.3 Требования к участникам закупки

1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя – закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества.

3. При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам закупки следующие квалификационные требования:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.

4. Заказчик вправе предъявить к участникам закупки иные измеряемые требования, в том числе:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 (Два) года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

5) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права.

1.3.4 Порядок формирования цены договора (цены лота)

В цену договора (лота) включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в том числе, НДС) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин. Дополнительные расходы, включенные в цену договора (лота) указываются в информационной карте (Раздел 2 настоящей документации об аукционе).

1.3.5 Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в информационной карте (Раздел 2 настоящей документации об аукционе).

1.3.6 Затраты на участие в аукционе

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

1.3.7 Разъяснение положений документации об аукционе

1.Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке.

2.В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе.

4.Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.3.8 Изменение документации об аукционе

1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и(или) документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

2. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оставалось не менее чем восемь дней.

3. В течение 1 (Одного) часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

1.3.9 Отказ от проведения аукциона

1. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки.

1.4 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, подает заявку на участие в аукционе в соответствии с регламентом данной площадки.

2. Заявка на участие в аукционе оформляется участником закупки в соответствии с требованиями Раздела 2 настоящей документации об аукционе (Информационная карта).

3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображения закупаемого товара.

4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки является основанием для признания такой заявки не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

1.5 Обеспечение заявки на участие в аукционе

1. Заказчик вправе установить в документации / извещении о проведении аукциона требование обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (Пять) миллионов рублей.

2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, размер такого обеспечения не может превышать 2 (Двух) процентов начальной (максимальной) цены договора.

3. 3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на счёт электронной площадки, либо предоставлением банковской гарантии.

4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 (Два) месяца с даты окончания срока подачи заявок.

5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии;

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных п. 1.6 настоящей документации.

7. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

*Участник закупки вправе предоставить независимую гарантию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. № 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

1.6 Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

1. Для участия в аукционе участник закупки получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в Разделе 2 документации об аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки.

2. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе либо внести в нее изменения не позднее срока окончания подачи заявок, указанного в Разделе 2 документации об аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и ценового предложения.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей документации, сведений о ценовом предложении. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения о данном участнике аукциона, информацию о его соответствии требованиям (если такие требования установлены в документации о закупке) и об иных условиях исполнения договора. Не допускается указание во второй части заявки на участие в конкурентной закупке сведений о ценовом предложении. В случае содержания во второй части заявки на участие в аукционе сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о закупке дату проведения аукциона.

4. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:

1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме

- не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона / документации о закупке;

2) вторые части заявок на участие в аукционе – в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений одновременно с направлением результатов осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информации о ценовых предложениях каждого участника аукциона. При этом указанный срок не может быть ранее сроков:

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора.

5. В случае, если на аукцион подана только 1 (Одна) заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона, документации о закупке.

6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок комиссией принято решение о допуске только 1 (Одного) участника закупки к участию в аукционе, вторая часть заявки такого участника аукциона направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок.

1.7 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе устанавливается в документации о закупке.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

2. Комиссия не допускает участника закупки к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, указанный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.

1.8 Проведение аукциона и подведение итогов

1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

2. Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

3. Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на электронной площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого аукциона.

Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона, вторые части заявок участников закупки, а также документы и информацию, направленную участником закупки оператору электронной площадки при аккредитации.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной выше, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона.

4. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией о закупке;

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;

3) наличия в указанных документах недостоверной информации

об участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

5. При подведении итогов аукциона на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, а также информации и документов, направленных Заказчику оператором электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

7. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации о закупке, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

8. В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, всех участников закупки, допущенных по результатам рассмотрения первых частей заявок. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

9. В день подведения комиссией итогов аукциона Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

10. Победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора или в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

1.9 Заключение договора по итогам проведения аукциона

1.9.1 Заключение договора по результатам аукциона

1. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

2. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.

3. В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров (проведении работ, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заключать договор увеличивается на 15 (Пятнадцать) процентов от предложенной победителем открытого аукциона платы.

4. Снижение цены договора не производится в случаях, если:

а) аукцион признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости, всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

5. Договор по результатам аукциона заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

6. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (Пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

7. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора.

8. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке / извещения о проведении аукциона (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении аукциона).

Если в извещении о закупке и (или) документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

9. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом по договору должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком.

10. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

• расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
• платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором,
• а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
• документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных п.п.1.10.1 настоящей документации.

13. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

14. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

15. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение исполнения договора не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

*Участник закупки вправе предоставить независимую гарантию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. № 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

1.9.2 Изменение количества поставляемых товаров (объема выполняемых работ, услуг) при заключении договора.

1. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим подпунктом.

2. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по следующим аспектам:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (Тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

3. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора.

1.10 Антидемпинговые меры

Если начальная (максимальная) цена договора составляет свыше одного миллиона рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается при выполнении таким участником следующих условий:

1) если в документации о закупке (извещении о проведении закупки – в случае запроса котировок) установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то только после предоставления таким участником одного из следующего:

а) обеспечения исполнения договора в размере, превышающем
в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный
в документации о закупке, но не менее, чем 10 (десять) процентов
от начальной (максимальной) цены договора;

б) обеспечения исполнения договора в размере, установленном
в документации о закупке, а также информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии
с пунктом 2 раздела Положения о закупке, и обоснования предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ или оказание услуг по предлагаемой цене.

2) если документацией о закупке (извещении о проведении закупки –
в случае запроса котировок) не установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то только после предоставления таким участником одного из следующего:

а) обеспечения исполнения договора в размере десяти процентов от НМЦД, указанной в документации о закупке;

б) информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 2 раздела Положения о закупке, и обоснования предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ или оказание услуг по предлагаемой цене.

2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в размещенном в Единой информационной системе реестре контрактов (договоров), заключенных Заказчиками с таким участником с указанием предмета, цены договора, информации об участнике и об исполнении договора, которая подтверждает исполнение таким участником до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров (при этом все договоры должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Цена каждого из таких договоров должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов цены, предложенной участником при заключении договора
в соответствии с пунктом 1 раздела Положения о закупке.

3. Обеспечение исполнения договора и информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 раздела Положения о закупке, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем закупки, данного требования, или признании информации, предусмотренной пунктами 1 и 2 раздела Положения о закупке, недостоверной или необоснованной, или отсутствии по истечении пяти рабочих дней с даты платежного поручения на счету Заказчика средств согласно представленному платежному поручению (его копии) договор
с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся
от заключения договора. Решение о признании такого участника уклонившимся принимается комиссией и оформляется протоколом, который размещается на электронной площадке и на сайте Единой информационной системе (при наличии такой технической возможности).

4. В случае признания победителя закупки уклонившимся
от заключения договора, на участника закупки, с которым в соответствии
с Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящего пункта в полном объеме.

Участник закупки предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

Уважаемые участники закупки!

В случае, если Вы нашли опечатку, ошибку, несоответствие, в процессе изучения Документации, или у Вас появились вопросы (в том числе по заполнению заявки), просьба сообщить об этом по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае наличия разночтений между Документацией и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", преимущество имеет 223-ФЗ в действующей редакции.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона, указанные в разделе «Информационная карта», являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Документации

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

*ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанной в заявке на участие в аукционе, несет участник.

Срок поставки товара: ___________________________________________________________.

2. Расходы, включенные в цену предлагаемого к поставке товара: _________.

3. Порядок расчета (условия оплаты): _________________________________________.

4. Гарантийный срок товара: _________________________________.

5. Перечень документации, представляемой одновременно с товаром: ______.

Участник закупки по своему усмотрению вправе указать дополнительные сведения о поставляемом товаре и условиях его поставки.

Приложение №2 к Документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / уполномоченный представитель

участника открытого аукциона в электронной форме __________________/__________________________________________________

М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение №1 к анкете участника закупки – Декларация соответствия участника закупки;

Приложение №1

к анкете участника закупки

Декларация соответствия участника закупки

Настоящим подтверждаем, что _______________________________________________________________________

(наименование участника закупки, адрес места нахождения)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в электронной форме:

1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки и административного наказания в виде дисквалификации.

6. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

7. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации / уполномоченный представитель

участника открытого аукциона в электронной форме __________________/__________________________________________________

М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

«__» _____________ 20__ г.

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку «Безметального проявителя ПКР-236-МФ или эквивалент».

Общие требования

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Остаточный срок годности должен быть не менее 50%.

Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку товара в штатной упаковке на склад Заказчика.

В стоимость поставки включена тара.

Срок поставки – 22 недели с возможностью досрочной поставки.

Место поставки – Россия, Москва, Нагатинская улица, дом 16А, строение 11.

Техническая спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки товаров № ЮГ-06-24

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе Павлова Александра Александровича, действующего на основании доверенности № 244 от 03.04.2023г., с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _______________________________________________________________________________, заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить товар, указанный в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору) (далее по тексту – Товар) в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2 Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара Заказчику, Товар является новым, ), не восстановленным, принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки, определяются в Спецификации.

1.4 Товар должен иметь сертификаты качества или соответствия, а так же иные документы, предусмотренные Спецификацией, которые подлежат передаче в момент поставки Товара Заказчику.

1.5 Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, а также иным требованиям сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

1.6 Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить его повреждение, порчу или загрязнение во время перевозки в условиях, принятых для грузов гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта, в том числе с соблюдением требований, если таковые установлены Спецификацией.

1.7 Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.

1.8 Качество, комплект и комплектность, тара, упаковка и маркировка поставляемого согласно Договору Товара, должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в предусмотренном законом порядке для товаров (доставки товаров) того или иного вида, наименования, ассортимента, для использования его по его прямому целевому назначению, а также условиям Договора.

1.9 Стороны признают, что срок поставки является существенным условием Договора.

2. Порядок поставки и приемки товара

2.1 Срок, место (адрес) и иные условия поставки указаны в Спецификации.

2.2 Допускается досрочная поставка.

2.3 Передача Товара осуществляется по товарной накладной (или универсальному передаточному документу – УПД). Одновременно с товарной накладной Поставщик передает, счет и счет-фактуру (или только УПД), а также иные документы, предусмотренные настоящим Договором, Спецификацией и законодательством РФ.

2.4 Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе некомплектный, некачественный (бракованный), подлежит замене на качественный. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены товара в срок, не превышающий срок действия Договора. Все расходы по доставке, разгрузке, замене товара, несоответствующего требованиям Договора, несет Поставщик.

2.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику по товарной накладной (или УПД) лежит на Поставщике.

2.6 Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной (или УПД).

2.7 О скрытых недостатках, которые не были выявлены или не могли быть выявлены в процессе приемки, Заказчик сообщает по телефону и в письменной форме Поставщику, а Поставщик за собственный счет устраняет обнаруженные недостатки в срок не превышающий 10 календарных дней с даты уведомления.

2.8 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (или УПД) Сторонами составляется двухсторонний акт отказа от приемки с перечнем необходимых доработок и согласованных сроков их выполнения. При этом Поставщик не освобождается от ответственности за просрочку срока поставки Товара. В случае отказа от приемки Товара, предположительно несоответствующего условиям Договора, Стороны могут назначить срок проведения экспертизы, который указывается в акте отказа от приемки Товара. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, инициировавшая проведение экспертизы, а компенсирует Сторона, признанная впоследствии неправой в споре.

3. Гарантийные обязательства

3.1 Гарантийный срок (срок годности) и объем гарантии указаны в Спецификации к настоящему Договору, если это применимо к данному виду товаров.

4. Стоимость и порядок оплаты товара

4.1 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. В цену Договора включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

4.2 Цена Договора составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - _______________ (___________________________) рубль ___ копеек.

4.3 Аванс равен 30 % от общей стоимости Товара и составляет ________ (________________________) рубля _____ копеек, в том числе НДС 20 % _____________________.

Оплата аванса производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании выставленного счета, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета. В счете обязательно указывается номер и дата Договора. Поставщик обязан выставить Счет на аванс не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

Подтверждением оплаты является списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4 Окончательный расчет производится на основании подписанной Сторонами товарной накладной (или УПД) по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (или УПД) Заказчиком, при условии своевременного предоставления Заказчику надлежаще оформленного счета. В счете обязательно указывается номер и дата Договора.

4.5. Возврат аванса осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней в случаях:

- нарушения срока поставки более, чем на 3 (три) рабочих дня;

- досрочного расторжения Договора по любым причинам.

В случае нарушения Заказчиком срока исполнения обязательств более чем на три рабочих дня, сумма оплаченного Заказчиком аванса считается предоставленной на условиях коммерческого кредита, и Поставщик обязан уплатить Заказчику проценты за пользование суммой аванса со дня, следующего за днем, когда аванс поступил на расчетный счет Поставщика по день фактического исполнения обязательств по Договору или возврата аванса.

Начисление процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в случае, предусмотренном настоящим пунктом Договора, производится из расчета одна трехсотая ключевой ставки ЦБ РФ от суммы аванса за каждый день пользования денежными средствами, но не более 25% (двадцати пяти процентов) от суммы аванса.

4.6. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки, указанной в п. 7.2. Договора, а так же суммы по коммерческому кредиту, согласно п. 4.5. Договора, путем удержания суммы неустойки, суммы по коммерческому кредиту при окончательном расчете с Поставщиком (частичное прекращение обязательства зачетом). В соответствии со ст. 410 ГК РФ для зачета достаточно требования одной стороны. Стороны договорились о том, что направление уведомления об удержании неустойки по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 настоящего договора, считается требованием, направленным надлежащим образом.

4.7. Заказчик вправе приостановить оплату в случае обнаружения недостатков товара согласно п. 2.4, 2.7 настоящего Договора.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 требовать от Поставщика надлежащей и своевременной поставки Товара соответствующего качества и объема в установленные в Договоре сроки с соблюдением иных требований, предусмотренным настоящим Договором;

5.1.2 требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащим образом оформленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара;

5.1.3 принять решение об одностороннем отказе (полностью или частично) от исполнения Договора или о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг и/или оказание услуг, не соответствующих условиям Договора (в т.ч. с нарушением технических требований Заказчика, некачественного оказания услуг), по иным основаниям;

5.1.4 требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки;

5.2.2 обеспечивать своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.2.3 обеспечить приемку Товара в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с даты получения Товара;

6. Права и обязанности Поставщика

6.1 Поставщик вправе:

6.1.1 требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД) на основании представленных Поставщиком отчетных документов;

6.1.2 требовать своевременной оплаты поставленного товара на основании настоящего Договора и подписанной Сторонами товарной накладной (или УПД), своевременно и надлежащим образом выставленного счета на оплату.

6.2 Поставщик обязан:

6.2.1 своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором;

6.2.2 безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.2.3 указывать в счете, в УПД или накладной, а так же во всех отчетных документах страну происхождения и год выпуска товара.

6.2.4 предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 30% цены договора – _____________ (_____________________________) рубля ___ копеек.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации или внесением денежных средств на счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Обязательства, надлежащее исполнение которых обеспечивается: все обязательства по Договору, в т.ч. (но не ограничиваясь), указанные в п.1.1-1.8, 2.3-2.4, 2.7, 4.6, 6.2.1-6.2.3, 7.2 Договора.

6.3 К Поставщику, как к участнику закупки, предъявляются следующие обязательные требования, соответствие которым обязательно:

6.3.1 соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

6.3.2 не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.3.3 не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.3.4 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6.3.5 отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.3.6 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6.3.7. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества

6.3.8. участник закупки не является иностранным агентом;

6.3.9 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон №223-ФЗ);

6.3.10 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

7. Ответственность Сторон

7.1 Ответственность Заказчика:

7.1.1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7.1.2 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного Договором, Поставщик вправе предъявить письменное требование Заказчику об уплате пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выплаты пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2 Ответственность Поставщика:

7.2.1 в случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (в т.ч., но не ограничиваясь: срока поставки товара, нарушения срока замены (допоставки, доукомплектовки, устранения недостатков и т.д.) Товара, не соответствующего условиям Договора и иные обязательства), Заказчик вправе предъявить письменное требование Поставщику об уплате пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выплаты пени, от цены Договора (уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных обязательств) за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, сверх установленной неустойки, но не более стоимости настоящего Договора.

7.2.3 уплата Поставщиком неустойки или применение к нему иной формы ответственности, предусмотренной действующим законодательством, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1 Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает, но не ограничивается такими явлениями, как военные действия, террористические акты, общественные беспорядки, массовые заболевания (эпидемии, пандемии), стихийные бедствия (землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие);

7.3.2 форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору;

7.3.3 форс-мажором не является отсутствие достаточных средств у Стороны;

7.3.4 Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки возобновить выполнение своих обязательств по настоящему Договору;

7.3.5 Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону о таком событии, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, сообщить о восстановлении нормальных условий;

7.3.6 Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора;

7.3.7 при этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 60 (Шестидесяти) календарных дней Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

7.3.8 Форс-мажорные события должны быть подтверждены свидетельствами соответствующих государственных органов.

7.4. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки, указанной в п. 7.2 Договора, путем удержания суммы неустойки при окончательном расчете с Поставщиком (частичное прекращение обязательства зачетом). В соответствии со ст. 410 ГК РФ для зачета достаточно требования одной стороны. Стороны договорились о том, что направление уведомления об удержании неустойки по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 настоящего Договора, считается требованием, направленным надлежащим образом.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2 Претензия оформляется в письменной форме.

8.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения.

8.4 Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.5 При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

9.2 Настоящий Договор действует до 30 ноября 2024г., а в части гарантийных обязательств - до полного их исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств по оплате ранее поставленного Товара.

9.3 Изменение положений настоящего Договора возможно, если это предусмотрено действующим законодательством, по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору.

Все приложения являются неотъемлемой частью Договора. Изменения, относящиеся к смене реквизитов одной из Сторон, оформляются путём направления информационного письма.

9.4 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством, в том числе в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ (ст. 523 ГК РФ).

10. Заключительные положения

10.1 Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.2 Настоящий Договор составлен в электронном виде и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон соответственно.

10.3 Стороны договорились, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Данный формат документов Стороны договорились использовать при обмене документами посредством электронной почты.

10.4 Для мониторинга исполнения настоящего Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора, стороны предоставляют друг другу информацию о контактных лицах, в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их номеров телефонов и электронной почты.

Со стороны Заказчика (номер телефона, e-mail):

_____________________________________________________________________________;

со стороны Поставщика (номер телефона, e-mail): _____________________________________________________________________________.

Телефоны контактных лиц должны функционировать по рабочим дням с 09:00 до 17:30 часов.

10.5 В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит положениям Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то приоритет имеют положения закона № 223-ФЗ в действующей редакции.

11. Список приложений

11.1 Приложение №1 – Спецификация.

12. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

13. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки

от ____________ № ЮГ-06-24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г.Москва __________________2024г.

1. Наименование, количество, цена товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

В т.ч. НДС 20%

2. Условия поставки товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Технические требования:

4. Настоящая Спецификация вступает в силу с даты ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки товаров от ___________№ ЮГ-06-24.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА.