Тендер - Поставка автомобильных масел. №269072465

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):1.Владимирская обл, Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, дом 177; 2.Владимирская область, Александровский м.р-н, Следневское с.п., Автодорога Брыковы Горы – Зазевитово тер., соор.34. Место доставки Заказчик указывает в заявке.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.03.2024 по 29.03.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№1_(рекомендуемая_форма_заявки)xx - Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящей заявкой мы, [Наименование (для юридического лица), Ф.И.О., (для физического лица)] согласны исполнить условия договора, указанные в извещении №____ о проведении запроса котировок [Предмет договора].

- Посмотреть таблицу с данными

С условиями исполнения договора, указанными в извещении о проведении запроса котировок согласны.

Цена с учетом НДС 20% ____________________ рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Если ОКПД-2 включено в ПП №2013 от 03.12.20г., которое устанавливает минимальную долю закупок товаров российского происхождения, просьба вписать реестровый номер данной продукции и производителя из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, который ведет Минпромторг России (gisp.gov.ru) или написать письмо об отсутствии в данном реестре.

Позиции, включенные в ПП №2013 от 03.12.20г., смотреть в проекте договора, приложение №1 (спецификация) (выделен красным).

Декларация_соответствия_Участника ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящей заявкой ____________________________________________________подтверждаем (-ю) соответствие нас (меня) следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), ведение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ.

- не является иностранным агентом.

Участник закупки ____________________ _________________________________

(подпись, Ф.И.О)

Приложение_№3(_описание_товара_) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_(проект_договора)xx

Договор

на поставку автомобильных масел

№ ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Владимирское карьероуправление», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Борисова Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________, далее именуемое «Поставщик» в лице _____________________________________________, действующего (-ей) на основании _______ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с законодательством Российской Федерации и «Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП «ВКУ», и на основании протокола (решения) подведения итогов процедуры № ___________ от «__» _______ 2024г. заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить автомобильные масла (далее - Товар), в количестве, качеством и по цене согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1.Качество, комплектность и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам, техническим условиям, иным документам, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного вида Товара, а также конкретным показателям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

2.2.Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не состоящий под арестом.

Поставщик должен обеспечить сохранность Товара, предотвратив его повреждение или порчу во время доставки.

2.3. Гарантийный срок.

2.3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть 12 месяцев, но не менее гарантийного срока, указанного производителем товара и исчисляется со дня подписания Товарной накладной.

2.3.2.Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

2.3.3.Гарантийные обязательства включают 100% безвозмездную замену некачественного Товара на новый. Транспортные расходы, связанные с заменой Товара , полностью ложатся на Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.Цена Договора составляет ___________ (___ ) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ________ (__________) рублей 00 копейки, и включает в себя: стоимость Товара, транспортные расходы на поставку и отпуск Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Источник финансирования: внебюджетные средства (за счет собственных средств Заказчика). Расчеты по Договору осуществляются в рублях.

Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.2.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе:

а) снизить цену договора без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого товара и иных условий договора;

б) изменить не более, чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен договор. При уменьшении предусмотренного договором, количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

3.3. Заказчик производит оплату за фактически полученный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки партии Товара. 3.4.Расчеты по Договору осуществляются на основании выставленного счета и (или) счета-фактуры подписанного обеими Сторонами в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре. 3.5.Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в Договоре. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 4.1.Поставщик обязуется поставить Товар в срок и на условиях предусмотренных «Техническим заданием» (Приложением № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 4.2.Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым к данному виду Товаров и требованиям пункта 2.1. настоящего Договора. 4.3. Если Поставщик не поставляет Товар своевременно по исполнению Договора или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 4.4. Если во время поставки Товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить замену Товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков. 4.5. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им Товаров, а также за предоставление Товаров, обремененных правами третьих лиц.

4.6. При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков (повреждений, дефектов и т.д.) Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки Товара.

4.7. Устранение Поставщиком в установленные сроки, выявленных Заказчиком недостатков, не освобождает его от уплаты штрафа и неустойки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются независимая гарантия или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

5.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 рублей (Двести двадцать две тысячи шестьсот сорок рублей 80 копеек).

5.3. Обеспечение исполнения Договора должно полностью покрывать срок действия обеспечиваемых им обязательств. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен по соглашению сторон до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

5.4. Возврат Поставщику внесенного денежного обеспечения производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору и получения письменного извещения от Поставщика об исполнении своих обязательств по настоящему Договору, оформленного надлежащим образом и переданного любыми доступными способами, позволяющими подтвердить его получение адресатом.

5.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

5.6. Независимая гарантия, предоставленная в обеспечение исполнения Договора должна соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий", "Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий").

5.7. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

5.8. Независимая гарантия должна быть в реестре независимых гарантий по 44-ФЗ в ЕИС.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1 настоящего Договора. Отгрузка, доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресам: 1.Владимирская обл, Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, дом 177;

2. Владимирская область, Александровский м.р-н, Следневское с.п., Автодорога Брыковы Горы – Зазевитово тер., соор.34.

Место доставки Заказчик указывает в заявке.

6.2. Поставщик письменно, с использованием факсимильной связи или посредством электронной почты уведомляет Заказчика о дате готовности Товара к отгрузке не менее чем за 3 (три) рабочих дня до ее начала.

6.3. Поставщик в день передачи Товара обязан передать представителям Заказчика, следующие документы:

-доверенность на представителя Поставщика с полномочиями на осуществление сдачи-приемки результатов исполнения Договора;

- документ, подтверждающий допуск и одобрение ПАО «Автодизель», ПАО «Камаз» на моторное масло;

-сертификат качества, или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

-товарно-транспортная накладная, счет-фактура или упд (оформленные в соответствии с ч.1, ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

6.4. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара, указанном Заказчиком, представителями Заказчика и с условиями настоящего Договора.

6.5. Приемка Товара осуществляется представителями Заказчика с обязательным участием уполномоченного на то представителя Поставщика в день поставки Товара.

6.6. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

- в присутствии представителей Заказчика и уполномоченного представителя Поставщика осуществляется проверка наличия комплекта необходимых документов на поставленный Товар на предмет соответствия требований п. 6.3. Договора.

- в присутствии представителей Заказчика и уполномоченного представителя Поставщика осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества Товара, указанным в заявке Заказчика. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в заявке Заказчика. Одновременно проверяется соответствие наименования, количества, качества, указанных в Приложение № 1, Приложение № 2 к Договору, с фактическим наименованием, количеством, качеством и содержащимся в сопроводительных документах на Товар.

6.7. В случае обнаружения недостатков качества поставленного Товара Заказчик, при условии возможности определить недостатки непосредственно в ходе проведения приемки, извещает об этом уполномоченного представителя Поставщика и направляет Поставщику претензию в порядке, предусмотренном пунктом 6.9. Договора.

В случае выявления недостатков, которые не могли быть выявлены непосредственно в ходе проведения приемки и выявлены в процессе использования Товара по его прямому назначению, Заказчиком направляется Поставщику претензия в порядке, предусмотренном пунктом 6.9. Договора.

6.8. В случае если Поставщик не согласен с предъявленной Заказчиком претензией Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара, заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется и согласовывается Сторонами Договора. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также все сопутствующих расходов, в том числе доставкой экспертов, осуществляется Поставщиком.

6.9. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, качестве Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Претензия о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием точных требований и сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику или его уполномоченному представителю под расписку. В случае невозможности вручить претензию Поставщику или его уполномоченному представителю под расписку, претензия направляется Поставщику по почте (заказным письмом с уведомлением) либо нарочным способом с отметкой о принятии.

6.10. Поставщик в установленный в претензии срок обязан устранить все допущенные нарушения. В случае, если Поставщик в установленный в претензии срок, не устранит допущенные нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара или на возмещение ущерба, причиненного имуществу Заказчика, вследствие использования по прямому назначению некачественного Товара или принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик. 6.12. При просрочке передачи или приемки Товара риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также поставки Товара несет сторона, допустившая просрочку. 6.13. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкциями о порядке приема продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. с изменениями и дополнениями. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Двести шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 00копеек) (10 процентов цены договора).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из «Сторон» свои обязательства по настоящемуДоговору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли «Сторон», если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Договора, срок исполнения «Сторонами» своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами, обязана в течение одного дня с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении. Если сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением внесения изменений по соглашению сторон в разрешённых действующим законодательством случаях.

9.1.1. Договор считается изменённым с момента подписания соглашения об этом обеими сторонами Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством, условиями настоящего Договора.

9.3. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения Договора одной из сторон.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае существенных нарушений условий Договора Поставщиком в части срока обеспечения Товаром, выполнения Работ, а также требований к качеству Товара, выполнения Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.1. Заказчик вправе провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством о Договорной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9.4.2. Если заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения конкретного вида обязательств.

9.6. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков поставки, неоднократной поставки Товаров ненадлежащего качества.

9.6.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6.2. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров Сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня подписания его Сторонами и действует до 11.10.2024г., за исключением обязательств по оплате, возмещению убытков, выплате неустойки, штрафов, исполнения гарантийных обязательств.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. К Договору прилагаются: Спецификация (Приложение №1), Техническое задание (Приложение №2).

13. АДРЕСА,РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Договору №__________

от « » __________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _______________________ (__________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) в сумме _____________ (___________________________) руб. 00 коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №____________

от « »____________2024 г.

Техническое задание

Наименование объекта закупки с указанием количества Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу: 1.Владимирская обл, Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, дом 177;

2. Владимирская область, Александровский м.р-н, Следневское с.п., Автодорога Брыковы Горы – Зазевитово тер., соор.34.

Место поставки Заказчик указывает в заявке.

3. Сроки поставки Товара.

С момента заключения договора в течение 6 месяцев. Товар поставляется партиями, согласно предварительной согласованной заявке, в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

Поставщик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает доставку Товара в рабочие дни с 08.00 до 15.00.

4. Описание объекта закупки. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, выполнен из первичного сырья), свободным от прав третьих лиц.

5. При поставке Товара должны быть предоставлены следующие документы:

-доверенность на представителя Поставщика с полномочиями на осуществление сдачи-приемки результатов исполнения Договора;

- документ, подтверждающий допуск и одобрение ПАО «Автодизель», ПАО «Камаз» на моторное масло;

-сертификат качества, или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

-товарно-транспортная накладная, счет-фактура или упд (оформленные в соответствии с ч.1, ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

6. Требования к гарантийному сроку на Товар и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, технических условий, правил и нормативов, подтверждающих соответствие и безопасность товара и подтверждаться соответствующими документами, предоставляемые Поставщиком при поставке товара, наряду с товарной накладной.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть 12 иесяцев, но не менее гарантийного срока, указанного производителем товара и исчисляется со дня подписания Товарной накладной.

Гарантийные обязательства включают 100% безвозмездную замену некачественного товара на новый. Транспортные расходы по замене Товара полностью ложатся на Поставщика.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЗК_223_с_измен. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к приказу

Директора ГУП "ВКУ"

22.03.2024г. №238 -ОД

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Информация о заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

Условия договора

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к участнику закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Общая информация

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_(обоснование_цены) - Посмотреть таблицу с данными