Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Покрытие из резиновой крошки и клей №315043239

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_2._Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора

Проект

Гражданско-правовой договор № ____

г. Нефтекамск «___ » ________ 2025 г.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Зиятдинова Рафаэля Зульфекаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", на основании п.4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку покрытия из резиновой крошки и клея для приклеивания резиновых покрытий (далее – Товар), согласно спецификации (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Срок поставки – в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять доставку и разгрузку Товара по адресу: Респ. Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, д.21, в сроки, предусмотренные п. 1.2.
2.1.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.
2.1.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно количества, качества, комплектности и других характеристик товара, подписать Акт приемки товара, передать один экземпляр Поставщику и оплатить Товар.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Осуществлять фото, видеосъемку и аудиозапись процедуры приемки товара, самого товара и лица присутствующего при приемке товара по доверенности от Поставщика. При необходимости Заказчик имеет право передавать фото, видео и аудио материалы в правоохранительные органы.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и в установленные п. 1.2. сроки.
3.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
3.3.Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98). В случае выявления некачественного товара или количественной недопоставки Заказчик составляет претензию и направляет Поставщику в установленном порядке.
3.4. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
3.6. Предоставить Заказчику вместе с Товаром следующую документацию (на русском языке) в 2-х экземплярах:
- Счет на оплату;
- Счет-фактуру;
-Товарную накладную ;
- Акт о приемке товаров;
-Сертификат качества (декларацию о соответствии);
3.7.В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара, Заказчик и Поставщик подписывают товарную накладную, отражающую количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику, акт приемки товара. В случае отсутствия у Поставщика печати подтвердить полномочия в соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ.
3.8. Товар не принимается в виде посылок и бандеролей. Присутствие представителей Поставщика в момент передачи Товара обязательно. Полномочия представителя для приема–передачи товара должны быть оформлены надлежащим образом, в соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ. В случае неявки представителя Поставщика товар подлежит возврату за счет средств Поставщика.
3.9. Заказчик в течение 20-ти рабочих дней со дня получения акта приемки товара, подписывает его, либо дает мотивированный отказ. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.
3.10. Датой фактической поставки Товара считается дата поставленная в товарной накладной при подписи должностного лица Заказчика, подписывающего товарную накладную при приемке.
3.11. Доставка партии Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08:00 до 16:00). Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
3.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими товарной накладной.
3.13. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 4 рабочих дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (далее – сумма Договора) составляет _______ (____________) руб. ____ коп., в том числе НДС / без НДС

4.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товаров и иных условий Договора.

4.3. Цена Договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.4. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Оплата Товара по настоящему Договору производится Заказчиком при предъявлении счет-фактуры, товарной накладной, акта приемки товара, поставленного в соответствии с установленными Договором сроками, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

4.6. Финансирование осуществляется за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

4.7. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по договору, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

5.2. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией (сертификат соответствия).

5.3. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

• безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление Поставщиком;

• замены некачественного Товара на аналогичный качественный Товар.

5.4. Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.3. гражданско-правового договора, в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

5.5. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы. В случае если экспертизой установлено, что недостаток Товара возник по вине Поставщика, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.

5.6. Поставщик принимает на себя ответственность за качество изготавливаемого и поставляемого Товара, в связи, с чем обязуется оградить Заказчика от необходимости разбирательств с изготовителем (производителем) по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Товаре.

5.7. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

6. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

6.2. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.3. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Поставщика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы).

6.4. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим 44-ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 ст.41 44-ФЗ эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

7.1. Качество Товара определяется внешним видом, техническими характеристиками, соответствующего качеству товара, определенного спецификацией договора (Приложение №1 к договору).

7.2. Требования к качеству упаковки.

7.2.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, быть невскрытой, с отсутствием следом механических повреждений, следов воздействия влаги и т.п.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором (контрактом), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором (контрактом), Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором (контрактом), начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором (контрактом) срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором (контрактом) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором (контрактом), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом). Размер штрафа устанавливается договором (контрактом) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчиком направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором (контрактом), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором (контрактом) срока исполнения обязательства, и устанавливается договором (контрактом) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (контрактом) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором (контрактом). Размер штрафа устанавливается договором (контрактом) в порядке (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042) , установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором (контрактом), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора (контракта), размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором (контрактом), и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора (контракта) не превышает начальную (максимальную) цену договора (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены договора (контракта), если цена договора (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора (контракта), если цена договора (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора (контракта) превышает начальную (максимальную) цену договора (контракта):

10 процентов цены договора (контракта), если цена договора (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (контракта), если цена договора (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором (контрактом), которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре (контракте) таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором (контрактом), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора (контракта) не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), не может превышать цену договора (контракта).

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором (контрактом), не может превышать цену договора (контракта).

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором (контрактом), произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3.Сторона, для которой настоящее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, предоставив в доказательство справки, выдаваемые местными компетентными органами

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Для рассмотрения споров, возникающих при исполнении настоящего Контракта, устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в электронной форме с использованием единой информационной системы, в порядке, установленном ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае направления претензии, в ней перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Сторона должна предоставить ответ на документ, направляемый при применении мер ответственности и совершении иных действий, связанных с нарушением условий Контракта, по существу в срок не позднее десяти календарных дней с даты получения такого документа.

В случае, если в результате обязательного досудебного порядка урегулирования споров Стороны не могут достичь согласия, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфе.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению сторон в случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

11.2 При заключении договора заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

11.3 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке.

11.4.Заказчик и поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 ФЗ№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. Договора и действует по «31» декабря 2025г.

13.2. В случае если договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, цена договора подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение №2 - УПД

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№____ от « __» октября 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору №__

от « » 2025г.

- Посмотреть таблицу с данными