Описание тендера: | Перекись водорода 6% (с результатом) |
Сумма контракта: | 66 500,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 09.04.2024 |
Окончание: | 10.04.2024 12:11:51 |
Тендер №: | 270355865 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
Регион поставки: | Центральный ФО / Орловская область / Орел |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Перекись водорода 6%
Цена контракта: 66 500,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Перекись водорода 6% | 66500 | 950 | 70 | шт |
Приложение №1 (Проект договора).doc | 57 КБ | 09.04.24 12:18 | Действующая |
Приложение №2 (Описание объекта закупки).docx | 18 КБ | 09.04.24 12:18 | Действующая |
Приложение № 2
«Описание объекта закупки»
1. Требования к качеству товара: Безопасность и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантированного срока, установленного соответствующими государственными стандартами, техническими условиями или иными документами, действующими на территории РФ.
Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.
2. Требования к безопасности товара: товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.
4. Требования к таре, упаковке, маркировке, поставке товара: Товар должен быть поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
5. . Требования к сроку годности товара: Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять: не менее 12 месяцев до окончания срока годности, установленного производителем
Приложение_№1_(Проект_договора) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ДОГОВОР №
(проект)
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская станция переливания крови», в лице главного врача Михеевой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг БУЗ Орловской области «ОСПК» от 29.09.2022 г заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязан полностью поставить, а Заказчик принять и оплатить перекись водорода 6% (далее – Товар) в ассортименте, в соответствии с наименованиями и в количестве, указанными в спецификации (приложение № 1 к договору).
1.2. Безопасность для здоровья и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и хранения.
1.3. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.
2. Порядок передачи и приемки Товара
2.1. Поставка Товара производится в течение 25 (двадцать пять) календарных дней с даты заключения договора.
Доставка Товара, разгрузочные работы, транспортировка Товара до места хранения (складирования) должны осуществляться силами и за счёт Поставщика. Поставка и выгрузка товара осуществляется по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.2, в рабочее время с 8:00 до 15:00 местного времени.
2.2. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки.
2.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной (универсального передаточного документа).
2.4. Для обеспечения качества Товара Поставщик организует перемещение и транспортировку Товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность Товара.
2.5. Непосредственно при доставке товара Поставщик передает Заказчику товарные накладные, счета-фактуры или универсальный передаточный документ, документы, удостоверяющие качество доставленного товара (при необходимости), инструкции по эксплуатации товара на русском языке (при необходимости).
2.6. Прием Товара по наименованию, количеству и качеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара.
2.7. Проверка качества Товара, в том числе на наличие скрытых дефектов (недостатаков), осуществляется Заказчиком также в процессе использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
2.8. При обнаружении несоответствия качества Товара Заказчик направляет Поставщику претензию с приложением соответствующего акта с требованием заменить Товар, качество которого не соответствует условиям настоящего договора, на качественный, с обязательным указанием номера и даты товарной накладной. Заказчик вправе отказаться от части Товара, качество которого не соответствует условиям настоящего договора.
В случае несоответствия Товара условиям настоящего договора, Поставщик своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии обязан по требованию Заказчика осуществить замену поставленного Товара либо возврат Товара на склад Поставщика с уменьшением кредиторской задолженности со стороны Заказчика либо возмещением Заказчику стоимости некачественного Товара.
2.9. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара, в том числе и при транспортировке его до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.
2.10. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные. Срок приемки поставляемого товара Заказчик, установленный п. 2.6. настоящего договора, продлевается до 30 календарных дней в случае привлечения экспертов, экспертных организаций.
3. Цена договора и порядок расчетов по договору
3.1. Цена договора составляет _______________, в т.ч. НДС _____ руб., является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных ниже, и включает в себя цену Товара, а также расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, включающие в себя транспортировку до помещения указанного заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
3.4. Оплата по договору осуществляется в форме безналичного расчета, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной (универсального передаточного документа). Товарная накладная (универсальный передаточный документ), счет и счет-фактура должны заполняться в соответствии со спецификацией договора. В товарной накладной (универсальном передаточном документе) необходимо указать основание поставки, а именно дату и номер договора. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с не перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.
4. Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
– осуществить поставку Заказчику Товара надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Договора;
– обеспечить соблюдение срока поставки Товара;
- незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
- своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке.
4.2. Поставщик в праве:
- требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
- требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3. Заказчик обязуется:
- своевременно осуществить приемку и оплатить Товар в порядке, определённом в Договоре, при условии надлежащего качества Товара и соответствия Товара условиям Договора.
4.4. Заказчик в праве:
- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
- запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
- требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
- привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
5. Качество товара.
5.1. Безопасность и качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, предъявляемым к данному наименованию Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантированного срока, установленного соответствующими государственными стандартами, техническими условиями или иными документами, действующими на территории РФ.
5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.
5.3. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5.4. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.
5.5. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.
Коробки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными. На пачки и на коробки должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, формат, плотность, количество листов в пачке количество пачек в коробке).
5.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов (деклараций), обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
5.7. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, в том числе нарушения срока, установленного пунктом 2.8 настоящего договора, он уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты, за каждый день просрочки.
6.4. Уплата пени, штрафа или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. В случае просрочки поставки Товара Заказчик вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном п. 6.2 настоящего договора, из суммы, подлежащей уплате за Товар.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Не признаются форс-мажорными обстоятельствами: резкое изменение валютных курсов, возникновение непредвиденных расходов у какой-либо Стороны договора, отказ в поставках (покупках) или банкротство Заказчика или Поставщика, отсутствие транспортных средств для доставки Товара.
7.4. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует по «28» июня 2024 г., а в части расчетов по оплате за поставленный Товар и по уплате начисленных пеней и штрафов за просрочку исполнения или неисполнение обязательств – до полного их завершения.
8.2. Изменения и дополнения договора, допустимые в соответствии с законодательством РФ, совершаются только в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. В случае расторжения договора по основаниям предшествующих пунктов настоящего раздела, Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения договора.
8.5. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области в соответствии с действующим законодательством.
8.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Приложение №1 к Договору №_____ от «__» ___________ 2024 г. (без Договора не действительно)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Итого за весь товар:
(указать прописью в рублях)
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#274943249 |
81 884
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №270355753
Поставка лабораторных реактивов Техпластин-тест
|
Малая закупка
#270355753 |
6 000
|
срок истек
09.04.2024 12.04.2024 |
Тендер №270355748
Поставка поставку лабораторных реактивов эритроцитов
|
Малая закупка
#270355748 |
19 000
|
срок истек
09.04.2024 12.04.2024 |
Электронный аукцион
#270355127 |
5 922 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
59 220 |
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270355063 |
5 922 000
|
срок истек
09.04.2024 17.04.2024 |
|
Тендер №270355033
Поставка смазки пластичной
|
Малая закупка
#270355033 |
166 648
|
срок истек
09.04.2024 15.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#270355348 |
50 000
|
срок истек
09.04.2024 21.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#270355344 |
200 000
|
срок истек
09.04.2024 21.05.2024 |
|
Единственный поставщик
#270353144 |
153 783
|
срок истек
09.04.2024 10.04.2024 |
|
Малая закупка
#270352518 |
37 143
|
срок истек
09.04.2024 10.04.2024 |
|
Тендер №270352481
поставка продуктов согласно спецификации
|
Малая закупка
#270352481 |
478
|
срок истек
09.04.2024 09.04.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |