Тендер - пена монтажная №309317504

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• пена.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

г. Кызыл "____"___________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва» (ФКУ ОК УФСИН России по Республике Тыва), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Бруткова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили между собой настоящий Государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику материальные запасы

в рамках капитального ремонта (далее – товар) по адресу, цене, в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные Ведомостью поставки (приложение № 1), в соответствии с характеристикой предусмотренной приложением № 2 к Контракту, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. В Контракте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1.2.1. Представитель Государственного заказчика – лицо(а), уполномоченное ФКУ ОК УФСИН России по Республике Тыва по приемке товара, по проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара указанным(ми) в Ведомости поставки (приложение № 1), в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соотвествии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с пунктами 10.2 и 10.3 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанного без замечаний Государственным заказчиком и Поставщиком Акта приемки товара.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракты по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Осуществлять формирование и подписание электронной подписью электронных документов о приемке поставленного товара в рамках исполнения контракта (отдельного этапа его исполнения) по формату, утвержденному ФНС России для предоставления документа об отгрузке товаров.

2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. В период действия гарантийного срока на товар требовать безвозмездной замены товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 9 Контракта.

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом 12.4. Контракта.

2.2.3. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.2.4. Требовать замены товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.5. Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе по безопасности) и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить поставку товара в порядке и в сроки, установленные
в разделе 7 Контракта.

2.3.5. В период действия гарантийного срока на товар безвозмездно осуществлять замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 9 Контракта по месту нахождения Государственного заказчика.

2.3.6. Осуществлять формирование и подписание электронной подписью электронных документов о приемке поставленного товара в рамках исполнения контракта (отдельного этапа его исполнения) по формату, утвержденному ФНС России для предоставления документа об отгрузке товаров.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.

2.4.2. Требовать уплату пеней согласно пункту 10.1 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет: _______________________________ рублей в том числе НДС.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1. Контракта.

3.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.

3.2.2. Источник финансирования: федеральный бюджет.

3.3. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке по количеству и качеству Товара.

4. Тара, упаковка и маркировка, транспортировка

4.1. Товар должен быть затарен, упакован и промаркирован в соответствии
с действующими стандартами и техническими условиями, а также условиями Контракта, таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения. Упаковка, маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

4.2. Невозвратная тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта. При поставке товара в возвратной таре возврат тары осуществляется Поставщиком своими силами и средствами с подписанием между Поставщиком и Государственным заказчиком акта возврата оборотной тары в свободной форме.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Транспортировка товара должна осуществляться за счет сил и средств Поставщика до склада Государственного заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность товара при его транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика.

5. Оценка соответствия товара

5.1. В целях обеспечения поставки товара надлежащего качества, товар, указанный в Ведомости поставки (приложение № 1) до его передачи Государственному заказчику может подлежать оценке соответствия в форме контроля качества.

5.2. До момента отгрузки товара Государственному заказчику уполномоченные представители Государственного заказчика вправе осуществлять оценку соответствия товара.

5.3. По решению Государственного заказчика, при необходимости проводится выборочный контроль качества поставленного товара в независимой экспертной организации, у независимого эксперта.

6. Порядок проведения экспертизы товара

6.1. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами (уполномоченными представителями Государственного заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.2. Экспертиза на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки товара. По итогам проведения экспертизы уполномоченные представители Государственного заказчика в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

6.3. В случае выявления, уполномоченным представителем Государственного заказчика, несоответствия предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик вправе привлечь дополнительно к проведению экспертизы независимого эксперта, экспертную организацию, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.4. Контракта.

7. Сроки и порядок поставки товара

7.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку товара путем доставки и отгрузки Государственному заказчику по адресу, цене, в количестве и в сроки, указанные в Ведомости поставки (приложение № 1) и в соответствии с характеристикой (приложение № 2).

7.2. . Вместе с товаром Поставщик передает относящуюся к нему документацию в том числе:

- Счет на оплату;

- Универсальный передаточный документ (или счет-фактуру);

- Товарную накладную (или универсальный передаточный документ);

- Оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия, либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с товаром, подлежащим декларированию, либо сертификации);

- Документ, подтверждающий качество поставляемой партии (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляет один из перечисленных документов), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на поставленный товар или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- Гарантийный талон (при наличии гарантийного срока на товар);

- Акт приемки товара (приложение № 3) оформленный в 2х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика), подписанный Поставщиком.

7.3 В случае, если документы, указанные в пункте 7.2 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

7.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным
с момента подписания Государственным заказчиком Акта без замечаний.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной.

7.6. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику
с момента подписания сторонами Акта.

7.7. При нарушении срока поставки товара Государственный заказчик утрачивает интерес к Контракту. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Государственного заказчика.

8. Качество товара, порядок и сроки приемки

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим
в Российской Федерации требованиям к такому товару и условиям Контракта.

8.2. Приемка товара осуществляется:

- по качеству, путем проверки соответствия товара предъявляемым к нему настоящим Контрактом требованиям, с учетом данных сопроводительных документов, содержащих данные о качестве товара и на основании заключения эксперта;

- по количеству, путем сверки фактического поставленного товара с данными сопроводительных документов, отражающих количество отгруженного Поставщиком товара.

8.2.1. Общий срок приемки (каждой партии товара) товара составляет не более 5 рабочих дней с момента доставки товара Государственному заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций - не более 15 рабочих дней. В указанные сроки Государственный заказчик должен осмотреть товар, проверить его количество и качество, а также соответствие поставляемого товара, указанным в нормативных и технических документах в порядке, установленном Контрактом, подписать акт приемки (партии товара) товара.

8.3. По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика
и Государственного заказчика подписывают товарную накладную (счет-фактуру), в двух экземплярах. При получении товара Государственный заказчик проверяет соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Государственным заказчиком по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, 140, в течение пяти рабочих дней с даты получения товара. Государственный заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

8.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара
считается дата подписания Государственным заказчиком Акта без замечаний.

8.5. Товар, несоответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и приемке не подлежит. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания товарной накладной и в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет его Поставщику.

8.5.1. О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Государственный заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

8.6. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасность товара, поставляемого по Контракту, требованиям, действующим в Российской Федерации к такому товару и условиям Контракта.

9.2. Остаточный гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 3 лет. Начало гарантийного периода исчисляется с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих передачу Товара.

9.3. В случае обнаружения недостатков товара возникших не по вине Государственного заказчика, Государственный заказчик вправе в течение гарантийного срока на товар предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 20 (двадцать) дней с момента получения Поставщиком извещения Государственного заказчика с требованием о замене (о выявлении) товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

9.4. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщика. Все расходы (в том числе по приезду специалиста, возврату, доставке товара) связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

9.5. При замене товара срок годности/хранения на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным Заказчиком.

9.6. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 – 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

10.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта
и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11.4. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна
в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

11.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

12. Изменение и расторжение Контракта

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика либо иными средствами связи, обеспечивающих фиксирование данного уведомления.

12.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта (допустившая нарушение условий Контракта) не вправе требовать возмещения понесенного ущерба.

12.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

12.7. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Решение Государственного заказщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считаеться дата размещения такого решения в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

12.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.11. Нарушение Поставщиком срока поставки признается сторонами существенным нарушением и дает государствнному заказчику право потребовать расторжения Контракта.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Тыва в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

13.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

13.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии.

13.5. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

13.6 Государственный заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе по количеству и качеству товара.

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4.При наличии разногласий по факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок не позднее 30 дней после оплаты товара Государственным заказчиком Стороны могут составить акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями: уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте;

- телеграммой.

14.7. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

14.8. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

14.9. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

14.10. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.11. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 Ведомость поставки;

- Приложение № 2 Технические и качественные характеристики товара.

- Приложение №3 Акт приема-передачи товара

15. Срок действия Контракта

15.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 29 декабря 2025 г. включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

15.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарущение обязательств по Контракту.

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №_____ от _________2025г.

Ведомость поставки

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

Страна происхождения:

«Государственный заказчик» «Поставщик»

_________ ЭП________С.А. Брутков ___________ ЭП______

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Контракту №_____ от _________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

«Государственный заказчик» «Поставщик»

______ЭП_________ С.А. Брутков _ ЭП_________

М.П. М.П.

Приложение № 3

к Контракту №_____от _________2025 г.

(ФОРМА) АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

по контракту от «____» ___________ 2025г. № ______

ИКЗ ____________________________________________________

г. _________ «____» _________________ 2025 г. (дата составления акта)

Заказчик: ФКУ ОК УФСИН России по Республике Тыва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Калинина, 140.

Грузополучатель: ФКУ ОК УФСИН России по Республике Тыва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 140.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 140.

Поставщик: (наименование, адрес, ИНН)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны, представитель Грузополучателя в лице (должность, Ф.И.О. представителя) и членов приемочной комиссии Государственного заказчика, с другой стороны, составили настоящий Акт приемочной комиссии поставленного товара о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от _______2022 г. № _________, Поставщик передал (поставил), а Государственный заказчик принял, указанный в нижеприведенной таблице товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______; счет-фактура от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика; др. документы в соответствии с условиями контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в 2 подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

Председатель приемочной комиссии:

____________________________________ - _____________ ____________________

(указывается Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (должность)

Члены приемочной комиссии:

____________________________________ - _____________ ____________________

(указывается Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (должность)

____________________________________ - _____________ ____________________

(указывается Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (должность)

____________________________________ - _____________ ____________________

(указывается Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (должность)

____________________________________ - _____________ ____________________

(указывается Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (должность)

«Государственный заказчик» «Поставщик»

_______________ /________________/ _______________ /__________________/

М.П. М.П.

пена_монтажная

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта

на поставку материальных запасов

(указывается предмет контракта)

Наименование и характеристики товара (продукции)

Материальные запасы для капитального ремонта

Едйница измерения: у.е.

Количество: 1

Функциональные характеристики; пена монтажная.

И сП О Л Ь З З 'О Г Ь Г Й

лгстод Для определения* НМЦК применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в сосч'ветствии с

ЙМЦК частью 5 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2ЩЗ N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

определени51

с обоснованием:

Определение

совокупности

значений цены

Расчет НМЦК

Номер реестровой записи

№1

Вх-18/ТО/7-431от

18.09.2025

Номер реестровой записи

№2

Вх-18/ТО/7-432от

18.09.2025

Номер реестровой записи

№3

Вх-18/ТО/7-435от

18.09.2025

Средняя

арифметическая

величина цены за 1

л.

603,00 руб.

740,00 руб.

730,00 руб.

691,00 руб

Количество значений цен (п) 3

Среднее квадратичное отклонение (а) 93,65

Коэффициент вариации (V) 27,51

Совокупность значений: ОДНОРОДНЫЕ

НМЦК метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определялся по формуле:

НМЦК'’“" = - * У " и.

п

г

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

п - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с

}'нетом к'оэффициентов (индексов), лрименяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом

п.тншчиП характсрис'гиках товаров, ксчммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров,

!-:|>!1 | 1''!! 1еиия работ, оказания \ сл}т. онредс.'!яемых в соответствии с пунктом 3.17 настоящих

мок /нг'кскнх рекомендаций но нримо^еннь.' 'ьд одов определения началытон (>:;iKciiN)ajibHOH) цены

bXi l i ,

ia. H^ina контракта, ’iaKViiOHaoMoia' е единовеш члм поставщиком (подрядмнком. нп:

'О

'

НМЦКР“” ^ 1/3 *(603.00 -■700.00 i 730.00) - (1 *207S,00)/3= 691,00

М]u{пмальпая цена; 603,00 руб

Д ата п одготов к и обосн ован и я Н М Ц К : 18.09.2025г.

Исполнитель: начальник караула

ФКУ ОК кащ(тан внутренней службы______

(должность)

/ _____М.Д. Ооржак_____/

(подпись/расшифровка подписи)

сентября

20 25 г.

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон