Тендер - Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами №297633117

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт (Проект) № 28А25 (1).docx
• Расчет НМЦК (2).xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 28.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Нижегородской области / Муниципальные округа Нижегородской области / Сергачский муниципальный округ / г Сергач, обл Нижегородская, м.о. Сергачский, г Сергач,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Сергач, пос. Юбилейный д. 12а.

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в соответствии со сроком годности, установленным изготовителем Товара, но не менее 12 месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

Требования к гарантии производителя товара

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в соответствии со сроком годности, установленным изготовителем Товара, но не менее 12 месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в соответствии со сроком годности, установленным изготовителем Товара, но не менее 12 месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Контракт_(Проект)_№_28А25_(1)

КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № 28А25

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Сергач «____» _____________ 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач Нижегородской области", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________(должность, фио), действующего на основании______, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, далее Стороны, в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключили настоящий контракт (далее контракт) по итогам электронной процедуры (Протокол № _______________________ от «___» __________2025 г.) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является Поставка Этиленгликоля ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 в количестве 2300 кг.

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Товар должен соответствовать цене, количеству, характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также неиспользованным до момента поставки в качестве рекламных и (или) выставочных образцов, свободным от любых прав третьих лиц. Дата изготовления Товара – не ранее 2025 года. По своим свойствам товар должен соответствовать санитарным правилам и не должен причинять ущерб Заказчику и окружающей среде.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта определена по итогам электронной процедуры и составляет ___________________________ (_________________________) рублей, НДС/НДС не облагается.

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе, стоимость товара, стоимость тары/упаковки, выполнение гарантийных обязательств, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку товара до места поставки и его установку на указанном месте, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона (в том числе НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения).

2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ:

- В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

- В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 51 Закона № 44-ФЗ;

2.4. Порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней со дня подписания товарной накладной, акта приема – передачи Товара (Приложение №2) на основании выставленного счета/счета-фактуры в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта заказчика на расчетный счет поставщика.

2.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

3.Общий порядок приемки и сроки поставки товара

3.1. Поставщик осуществляет поставку товара одной партией в полном объеме с даты подписания настоящего контракта в течение 5 календарных дней.

3.2. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан поставить Заказчику Товар, предусмотренный Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара в части соответствия количества, объема и качества, установленных настоящим Контрактом.

3.3. Поставщик своими силами и за свой счёт, либо с привлечением третьих лиц, обязуется осуществить доставку Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 12А, разгрузить и переместить Товар в указанное Заказчиком (его представителем) место поставки свободным от возвратной тары Поставщика, в целой упаковке, которая соответствует установленным стандартам, характеру Товара, требованиям изготовителя, цели использования и обеспечивает сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке; подготовить и оформить документацию в отношении поставки.

Все необходимые для приёмки физические манипуляции с Товаром по указанию представителя Заказчика осуществляются представителем Поставщика и под ответственность Поставщика.

3.4. Поставщик уведомляет Заказчика о запланированном времени доставки Товара в рабочее время не менее чем за 24 часа с указанием номера и даты Контракта, общих сведений о Товаре.

3.5. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком сведений о доставке по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех мер, чтобы уведомить Заказчика и удостовериться в таком уведомлении, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке, связанные с пропускным и внутриобъектовым режимом работы Заказчика, а также дают Заказчику право в одностороннем порядке перенести срок приёмки Товара на другое время в пределах 24 часов с момента, когда Заказчику стало известно о запланированной доставке.

3.6. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий сведения в соответствии с п.1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

3.7. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (товарная накладная и / или акт приема-передачи и / или универсальный передаточный документ, счет и счет-фактура (счет-фактура не требуется при применении упрощенной системы налогообложения), а также иные документы подобного уровня и типа, соответствующие требованиям законодательства в Российской Федерации, сертификаты соответствия и иные документы, прилагаемые к Товару (при наличии).

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке (п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

3.8. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС, автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.9. Приемка товара осуществляется Заказчиком на соответствие количества и качества поставленного товара техническому заданию и включает в себя следующее: проверку полноты и правильности оформления товарно-транспортных документов, проверку наличия необходимых сертификатов (в случае, если такие сертификаты необходимы для данного вида товара), соответствия поставленного товара требованиям контракта.

3.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

3.10.1. Проведение экспертизы поставленного товара проводится в присутствии законного представителя Поставщика.

3.11. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. По результатам исполнения Контракта всеми членами комиссии подписывается заключение и утверждается Заказчиком.

3.12. Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с п 3.10. Контракта подписывает структурированный документ о приемке в ЕИС или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения (п. 4 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приёмке поставленного Товара, приёмочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для её проведения.

3.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара, условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке Товара и/или устранено Поставщиком.

3.14. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в ЕИС в сфере закупок

3.15. Некомплектный Товар, Товар ненадлежащего качества, Товар с неправильной либо неполной документацией на Товар, считается не поставленным. Разница в количестве и цене подлежащего поставке и реально поставленного в срок Товара засчитывается в общий объём и общий срок просрочки поставки.

3.16. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приёмки Товара отдельных единиц Товара ненадлежащего качества, Товар будет считаться принятым в полном объёме в том случае, если Поставщик осуществит замену всех единиц Товара ненадлежащего качества и представит Заказчику скорректированную после произведённой замены документацию на Товар в день приёмки в рабочее время Заказчика.

3.17. Невыполнение Поставщиком требований п. 3.16 Контракта влечёт право Заказчика направить на основании Акта об установлении расхождений при приёмке товарно-материальных ценностей Поставщику претензию по количеству (комплектности) и (или) претензию по качеству Товара.

3.18. Поставщик в полном объёме удовлетворяет претензию по количеству (комплектности) и (или) претензию по качеству Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня её получения. Претензия по количеству (комплектности) и (или) претензия по качеству считаются удовлетворёнными с момента устранения всех указанных в них нарушений настоящего Контракта.

3.19. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС.

Момент подписания накладной и акта приема-передачи товара считается датой поставки Товара и моментом перехода от Поставщика к Заказчику права собственности на Товар, а также рисков повреждения (утраты) Товара.

3.20. Не заказанный Товар не принимается Заказчиком и не оплачивается.

3.21. Подписанный Заказчиком, структурированный документ о приемке подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Контракту (этапу).

3.22. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

3.23. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги является дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком (п. 8 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

4. Гарантия качества товара

4.1. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством Российской Федерации. При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара, Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению, в том числе по урегулированию претензий с изготовителем.

4.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в соответствии со сроком годности, установленным изготовителем Товара, но не менее 12 месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

4.3. При обнаружении дефектов в Товаре, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Поставщику. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки, либо произвести замену дефектного Товара на Товар надлежащего качества.

4.4. Положения Раздела 4 Контракта реализуются вне зависимости от правоотношений Поставщика с изготовителем Товара, либо иными лицами, у которых Поставщик приобрёл Товар.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Размер штрафов устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042).

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

5.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.7.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.11. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы также должны быть документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

5.12. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

5.13. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что Сторонами приняты установленные меры по извещению, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

5.14. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

5.15. Оплата по настоящему контракту может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщику суммы контракта уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту.

5.16. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

5.17. Неустойка (штрафы, пени) перечисляются в доход бюджета Нижегородской области.

6. Срок действия Контракта и прочие условия

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством, и в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. В том числе основаниями для одностороннего отказа от исполнения Контракта со стороны Заказчика являются:

• отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (п. 1 ст. 463, абз. 2 ст. 464 ГК РФ);
• существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ);
• невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (п.1 ст, 480 ГК РФ);
• неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 ГК РФ).

6.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения обязательства по Контракту – не предусмотрено

8. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательства по Контракту – не предусмотрено

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 10 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9.2. Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечет безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

10. Общие положения

10.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей каждой из Сторон.

10.2. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Контракта, такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

10.4. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу.

10.5. Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, а также оформления и толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в целях исполнения Контракта документов будет датировка и нумерация экземпляра, находящегося у Заказчика.

10.6. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

10.7. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

10.8. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.9. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11. Конфиденциальность

11.1. Поставщик обеспечивает соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, предоставляемых Заказчиком. К таким сведениям относится информация, которая может быть персонально идентифицирована, и использование которой без согласия Заказчика может нанести вред его имущественным интересам или нематериальным благам.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13. Приложения

Приложение №1 – Спецификация

14. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель

________________ / __________/

должность

мп

Приложение №1

к контракту

от «____» _______2025 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦК_(2) - Посмотреть таблицу с данными